建設工程施工合同示範文本（精選27篇）

本站小編為你精心整理了27篇《建設工程施工合同示範文本》的範文，但願對你的工作學習帶來幫助，希望你能喜歡！當然你還可以在本站搜索到更多與《建設工程施工合同示範文本》相關的範文。

篇1：建設工程施工合同示本

發包人(全稱):______________________

承包人(全稱):______________________

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

一、工程概況

工程名稱:_____________________

工程地點:________________________

工程內容:________________________

羣體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)

工程立項批准文號:_____________________

資金來源:_____________________________

二、工程承包範圍

承包範圍:_____________________

三、合同工期

開工日期:______________________

竣工日期:____________________________

合同工期總日曆天數_________________天。

四、質量標準

工程質量標準:________________________

五、合同價款

金額(大寫):______________________元(人民幣)

￥:______________________元

六、組成合同的文件

組成本合同的文件包括:

1、合同協議書

2、中標通知書

3、投標書及其附件

4、本合同專用條款

5、本合同通用條款

6、標準、規範及有關技術文件

7、圖紙

8、工程量清單

9、工程報價單或預算書

雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

七、本議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的'定義相同。

八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

十、合同生效

合同訂立時間:____________年________月________日

合同訂立地點:_____________________________

本合同雙方約定______________________後生效。

篇2：建設工程施工合同示本

發包方(以下簡稱甲方)：__________________工程公司項目經理部

承包方(以下簡稱乙方)：__________________泥工工程承包班組

甲方承建的泥工單項工程，於_________年_________月_________日，由甲方發包給乙方採用包工方式進行施工。為了明確工程內容及雙方責任，本着互相協助及分工負責等原則，根據本工程的情況，特商定如下條款，共同遵守執行：

一、工程內容：

按施工圖紙所有的泥工項目，現場不產生計時工。並承擔所有預埋鐵件拉牆筋的安裝。

二、承包造價：

以總價__________________元承包給乙方

三、組織領導：

1)甲、乙雙方必須指定專職管理人員，負責安排施工、生產、人員調動、技術安全、工程質量以及生活、計生等工作。

2)乙方必須確保進場人員的政治素質及身體、技術素質，嚴禁使用童工、女工。須持有上崗證、操作證。經批准進場的工人須持有效證件。在合同期內，未經甲方允許，乙方不得隨意更換施工人員，以保證本組技術實力和隊伍的穩定性。

3)乙方應服從甲方的統一指揮、調配、指導及管理，遵守甲方現場的各項管理制度，如質量、安全、進度文明施工制度及宿舍、伙房紀律。

4)合同期內，未經雙方商妥並正式辦理解除合同手續，乙方不得單方撤離施工隊伍，否則，因此而導致施工現場生產停頓、延誤工期等造成的一切經濟損失均由乙方單方負責，同時，甲方有權單方面凍結乙方的承包工程款。

四、雙方責任：

1、甲方責任：

1)負責工地現場的工程質量、安全生產、工程進度、配料用料及各項規章制度的指揮、監督與管理。

2)保證材料供應(材料運至現場50米內，但不提供塔吊運輸)，乙方應服從甲方的調配。

2、乙方責任：

1)嚴格按照施工圖紙與設計變更通知施工，遵守執行國家現行《施工技術驗收規範》。尊重和服從建設、臨理單位及甲方管理人員的監督與指揮，確保工程質量達到優良等級以上。

2)嚴格本班組自身的安全生產教育。每個工人入場時，都必須認真學習、提高工人的安全生產意識，保證不違反安全操作規程，避免民生安全事故，並承擔凡是違反安全操作規程和安全制度的大小安全事故的責任。

3)提倡文明施工，工完場清並遵守甲方現場的各項文明施工管理制度，搞好與建設、監理單位、甲方及其他班組間的關係。必須要求每一個工人遵守紀律，不打架，不滋惹是非，若違反，乙方要承擔責任。

4)絕對服從甲方的工程進度安排。班組長必須在操作作業現場，未經經理同意不準離開工地。應保證足夠的施工力量，否則，因此而造成的一切後果均由乙方承擔。負責組織工人進退場，其費用由乙方負責。

5)嚴格按照施工圖紙，規範、不造成人為的浪費。收工前要把剩餘的材料儘量用完，做到工完場清，不準從樓層上往下倒建築垃圾。

6)愛惜甲方的一切機械設備和工具，承擔本組一切機械設備和工具的維護與保管。違章操作致使機械設備和工具損壞的，其維修費用及由此而引起的損失由乙方負責賠償。嚴格履行材物領(借)用手續，工完退回。

7)泥工質量要求，應以監理單位及甲方工程師簽證達優良等級為準，絕對不能出現返工現象。每次撓搗砼樑、板、柱的時候，必須派專人跟班，必須保證砼澆灌後的質量。

8)泥工工種必需的工具、護具及勞保防護用品由乙方自備。

9)乙方必須嚴格遵守、執行以上各項規定和要求，否則，甲方有權逐項予以罰款處理，所罰款項在結算款中一次扣除，情節嚴重者則予清除離場。

五、工程質量及驗收標準：

工程質量必須達到國家現行施工及驗收規範以及建設、監理單位和甲方的要求。如果由於設計和管理指揮原因造成損失，所有經濟全部由甲方負責;由於操作者盲目蠻幹、圖速度、不按規範規定操作所造成的返工，其返工費用由乙方負責，所造成的材料浪費及經濟損失全部由乙方負責賠償。

六、工期：

根據項目經理部現場所安排的月、周施工計劃的時間、期限，保證按期或提前完成所有本項目的施工任務。

七、付款方法：

1)為保持施工生產的穩定、連續性，甲方按乙方所完成的施工進度支付工款。若乙方中途因不能保證甲方的工期、質量、安全及違反國家有關法規而退場，甲方有權拒付工程承包餘款，有權單方面解除合同。

八、其它：

1)由於他人違章作業而造成的傷害，其經濟損失由肇事者負責。

2)凡操作者違反操作規程和工地有關規定所造成的傷害，其一切費用全部由乙方負責。

九、本合同未盡事宜，雙方另行協商解決。

十、甲方對以上各條款負有解釋權。

十一、本合同一式3份，甲方執2份、乙方執一份，均具有同等效力，並自簽訂之日起生效，至合同期完付清所有承包款時失效。

發包方(甲方)：__________________工程公司項目經理部，承包方(乙方)：__________________泥工工程承包班組

代表：__________________代表：__________________

簽約時間：__________________簽約時間：__________________

篇3：建設工程施工合同

合同編號：

甲方（發包人）：

乙方（承包人）：

簽訂地點：

根據《中華人民共和國合同法》和《建設工程質量管理條例》及有關法律、法規的規定，並結合工程的實際情況，為明確雙方在施工過程中的權利、義務和責任，經雙方友好協商，在平等自願、公平和誠實信用原則的基礎上，雙方自願簽訂本合同。

第一條工程概況

一、工程名稱：

二、工程地點：

三、承包工程範圍和內容：

四、工程工期：開工日期______年______月______日，竣工日期______年______月______日。

五、本合同為固定綜合單價合同，工程量及固定綜合單價見附表。工程總價款為（小寫）￥________萬元（大寫_______）。

第二條工程質量

一、雙方約定的工程質量標準：符合甲方企業標準。

二、鋪裝的產品名稱、型號、規格：符合甲方標準或見附件。

三、工程完工後，乙方應在3日內通知甲方及時驗收。

第三條工程價款的支付與結算

一、本合同簽訂後3日內，甲方支付合同價款的30%作為預付款；

二、工程施工期間，完工80%前，付至合同價款的60%；

三、工程驗收合格後5日內，付至合同價款的80%；

四、結算完成後7天內付至結算價的95%；

五、剩餘工程總價款的5%作為質量保脩金。在達到合同約定的質保期限後支付。

第四條雙方的權利和義務

一、甲方權利義務：

1、對乙方進行安全、質量、文明施工等方面的教育，做好日常監管工作。

2、負責對乙方施工人員的安全、文明施工等方面的工作進行指導、監控，並按規定及時做好驗收工作。

3、按照合同約定支付工程款。

4、負責完成乙方施工前所應具備的施工條件。

5、甲方現場負責人：_______身份證號：_______聯繫電話：_______

二、乙方權利義務：

1、乙方具有本合同履行所需的施工資質。

2、按甲方的要求，委派有專業經驗的技術人員，嚴格按國家操作規範，精心組織施工、完成工程。

3、乙方技術人員按施工方案組織施工，對工程質量、安全、工期等全面管理、負責，並按甲方工期計劃要求完成所承包的任務，如不符合甲方或國家質量標準，，乙方要進行返工處理，由此造成的損失由乙方承擔。

4、乙方在施工過程中必須認真貫徹有關安全施工的規章制度，嚴格遵守安全操作規程。

5、儘量減少對周圍辦公人員的不利影響，否則，所造成的一切後果由乙方負責。

6、在本工程竣工後清理現場。

7、乙方未經甲方允許不得與建設單位或甲方上級發包單位聯繫。

8、乙方現場負責人：_______身份證號：_______聯繫電話：_______

第五條承包方的安全責任

一、工程開工前，必須向施工人員進行安全技術交底，讓全體施工人員掌握工程特點及施工安全措施。

二、承包方必須按照國家有關規定，為施工人員配備合格的勞動防護用品及安全用具，並保證施工工具、器械使用安全。

三、承包方對所承擔的施工項目，必須制定施工方案，並結合工程實際做好安全工作，設立相應的安全防護或警示措施。

四、承包方必須貫徹執行國家有關安全生產的方針、政策、法令、法規，遵守國家、行業有關安全施工、文明施工的規定。

五、現場施工中，遵守現場的各項規章制度。

六、乙方在施工過程中發生的一切人身、財產等事故賠償、罰金等均由乙方承擔。

第六條違約責任

一、當發生下列情況之一時，甲方應承擔違約責任：

甲方不按約定支付工程款，每延誤一日，應向乙方支付合同工程總造價0.5‰的違約金。

二、當發生下列情況之一時，乙方應承擔違約責任：

1、乙方因自身原因延期完工的，每延誤一日，應向甲方支付合同工程總造價的0.5‰的違約金。

2、乙方不按本合同的其他約定履行的，每出現一次應向甲方支付合同工程總造價的5‰的違約金。

3、如上述違約金不足以賠償甲方的損失，仍應賠償因此給乙方造成的經濟損失及相關的所有費用。

第七條質量保修

一、保修內容及期限：保修_______年。

二、保修期起始時間：自工程驗收合格之日起計算。

三、乙方保修範圍：施工範圍內的所有內容。

四、在質保期內，如果發生質量問題，乙方需在接到甲方通知4個小時內派專業人員到現場進行排查、維修。

五、如乙方未按約定維修，甲方有權自行或委託第三方維修，相應費用從質保金中扣除或由乙方支付。

第八條合同爭議的解決方式

本合同在履行過程中如發生爭議，由當事人雙方協商解決，協商不成的按下列第2種方式解決。

1、提交北京仲裁委員會仲裁。

2、依法向甲方所在地人民法院起訴。

第九條附則

本合同一式4份，合同附件：工程量及固定綜合單價表1份，與合同具有同等法律效力，甲乙雙方各執2份。自雙方簽字蓋章後生效。

甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：

法定代表人簽字（蓋章）：法定代表人簽字（蓋章）：

委託代理人：委託代理人：

地址：地址：

電話：電話：

簽訂時間：簽訂時間：

【2022建設工程施工合同範本（通用5篇）】

篇4：建設工程施工合同

發包方(甲方)：______________________

承包主(乙方)：______________________

根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及有關法律、法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，結合本工程實際情況，為明確雙方的責任，權利和義務，經甲、乙雙方協商一致，訂立本合同。

第一條 工程概況

1.1工程名稱：海原縣李旺中學宿舍樓和餐廳。

1.2工程地點：海原縣李旺中學。

1.3承包範圍及內容：海原縣李旺中學宿舍樓和餐廳。

1.4承包方式：本工程採用“包工包料、包工期、包質量、包安全、包文明施工、包環境保護、包甲方與業主的總承包合同中所涉及到的全部合同內容、包甲方對業主的承諾和業主對甲方所作的規定、約束等”的包乾方式，全面負責本合同範圍內的全部工作內容，處理好政府主管部門和社區地方關係。

第二條 合同工期

合同工期：本工程工期總計374天。

第三條 管理費用收取方式

乙方應向甲方支付所有管理費用的總中標價2%。

第四條 質量

4.1本工程質量等級為合格(好)。

4.2乙方必須嚴格按本工程的施工圖紙、設計説明、設計變更、技術核定單等工程文件中規定和現行的國家、地方頒發的質量驗收規範、標準和規定要求組織施工。

4.3乙方如達不到本合同約定的質量等級進行返工，由此造成的一切工期、經濟損失由乙方全額承擔。如乙方達不到約定的質量等級，由此造成的業主罰款全由乙方全額承擔。

4.4乙方在施工中發生一般質量事故，由乙方負責處理，處理結果報送政府有關部門;發生重大質量事故，必須按政府規定的處理辦法進行處理，同時承擔順此產生的責任。

4.5甲方為維護自身的聲譽、品牌、形象，將對本工程質量進行不定期的巡查，在巡查過和中發出的質量整改通知書乙方必須在規定的時限內整改完畢，若發現乙方有毀損甲方聲譽、品牌、形象將終止合同。

第五條 環境安全標化

5.1本工程乙方現場文明施工要求為：建立現場安全生產保證體系，通過安全生產保證體系的認證並達到合格標準要求，並承擔安全貫標、一體化貫標和上級部門各種檢查所發生的費用。

5.2乙方應識別施工過程中的環境因素和危險源，並採取措施對其進行控制，防止環境污染事件和安全事故的發生。

5.3乙方要嚴格執行各級政府的法律、法規和有關規定，執行甲方對安全和標化管理的有關規定，因乙方原因造成的財產損失和傷亡事故，由責任承擔責任和相關費用。

5.4乙方應編制乙方範圍內的現場臨時用電施工方案，腳手架搭設施工方案，模板施工方案等專項施工方案，經甲方主管部門批准後方可實施。

第六條 違約責任

6.1合同有效期為工程結束，保修期止，此期間未經雙方協商，任何一方不得無故終止合同，乙方承擔甲方與開發商的總承包合同中所涉及到的全部違約赴任並向對方償付違約金壹拾萬元整。

6.2乙方如遇特殊情況，需終止合同時，應提前半月向對方提出書面商函，經協商後可辦理終止合同手續。

第七條 附則

7.1本合同未盡事宜雙方另行商議，並應形成書面補充合同，才能與本合同具有同等約束力。

7.2本合同糾紛解決方式：甲、乙雙方協商解決，雙方協商不能達成一致的，向合同簽約地管轄的人民法院提出訴訟。

7.3本合同一式三份，甲方執______份，乙方執______份。

甲方(蓋章)：______________________

乙方(蓋章)：______________________

_______年___月___日

【建設工程施工合同範本（精選8篇）】

篇5：建設工程施工合同

發包方：（以下簡稱“甲方”）_____________________________

承包方：（以下簡稱“乙方”）_____________________________

根據《中華人民共和國合同法》、《建築工程承包合同條例》及相關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，為保證工程順利進行，結合本工程的具體情況，經友好協商簽訂本合同，以資共同遵守。

第一條工程項目概況

1、工程名稱：_____________________________

2、工程地點：_____________________________

3、工程內容：_____________________________

4、工程範圍：_____________________________

5、工程內容及做法（詳見：《工程預算報價表》、《施工圖紙》）。

6、質量標準：質量驗收標準按國家頒佈的《建築裝飾裝修工程質量驗收規範》等相關法律法規執行。

7、工程承包方式：雙方商定採取下列第______種承包方式。

（1）乙方包工、包料。

（2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料（詳見《甲方提供裝飾裝修材料明細表》、《乙方提供裝飾裝修材料明細表》）；

（3）乙方包工、甲方包料（詳見《甲方提供裝飾裝修材料明細表》）。

第二條合同價款及調整

1、工程造價：總承包價為____________元，大寫人民幣__________，裝修工程包含的項目詳見《工程預（結）算表》。

2、任何一方不得擅自改變合同價款，除合同另有約定或發生下列情況之一方可作調整：

（1）甲方提出設計變更、材料變更和項目變更；

（2）雙方書面確認的其他因素。

第三條工期

1、承包方應按發包方要求的工期完成全部工作。

開工日期：_____________________________

竣工日期：_____________________________

合同工期：______________________日曆天。

2、有下列情況之一，並經發包方簽證，工期可以順延。

（1）因發包方原因影響開工。

（2）不可抗力。

非上述原因，工程不能按合同工期竣工，承包方應承擔違約責任和因此造成的發包方損失。

第四條工程保修

1、保修內容、範圍：工程承包範圍內的全部內容。

2、保修期限：按工程通過竣工驗收合格之次日算起，保修期為壹年。保修期內，乙方提供工程的免費維修服務。工程保修期內，乙方應在接到甲方書面或電話通知後的24小時內到場勘查，並在三天內維修完畢。

第五條施工圖紙

雙方同意施工圖紙採取下列第_______種方式提供：

（1）甲方自行設計並提供施工圖紙，圖紙一式二份，甲方、乙方各一份（詳見：裝飾裝修工程設計圖紙）；

（2）甲方委託乙方設計施工圖紙，圖紙一式二份，甲方、乙方各一份（詳見：裝飾裝修工程設計圖紙），設計費__________元，由甲方支付（此費用不在工程價款內）。

第六條工程款撥付和結算

1、甲乙雙方簽訂合同後，乙方向甲方提供《工程預算表》。甲方在收到《工程結算表》的5個工作日內向乙方支付第一筆工程款人民幣_________，大寫人民幣_________。

2、工程竣工並經甲方驗收合格後，乙方向甲方提供《工程結算表》。甲方在收到《工程結算表》並核對無誤後的5個工作日內向乙方支付第二筆工程款人民幣____________，大寫人民幣_____________。

3、乙方指定收款賬號信息為：

户名：_________________________________________

工行賬號：_____________________________________

開户行：_______________________________________

若收款賬號發生變更的，乙方應及時通過書面方式通知甲方，否則甲方將款項轉賬至上述賬號，即視為乙方收到相應款項。

第七條雙方權利及義務

1、甲方應按照合同約定及時向乙方支付工程款。

2、甲方有權對工程質量及施工進度等進行檢查、監督，並對發現的問題提出意見和建議。

3、甲方有權根據實際情況，對工程內容進行增加或者修改，乙方應積極配合。

4、乙方提供的材料應符合相關質量要求，並在材料運送到施工現場後及時通知甲方進行查驗。如因質量問題或規格差異造成工程損失的，由乙方負責賠償。

5、乙方保證擁有承包該工程的合法資質，並應按相關要求及標準進行施工，保質保量，按期完成工程任務。

6、乙方保證嚴格執行有關施工現場管理規定，嚴格按照雙方約定及甲方要求進行施工，做好各項質量檢查並留存施工記錄。

7、施工過程中，乙方應嚴格執行安全文明施工操作規範、防火安全規定、施工規定及質量標準。若因乙方原因導致出現人身損害或財產損失的，乙方應承擔全部賠償責任。

8、乙方應保護好原場所的辦公設施、設備，保證施工現場整潔，工程完成後負責清掃施工現場。

第八條工程驗收

乙方在工程完成後應及時通知甲方進行驗收，甲方查驗後對工程質量提出異議的，乙方應配合重驗，驗收不合格的，乙方應在甲方限定的時間內進行整改，並在整改完成後及時通知甲方進行復驗。

第九條違約責任

1、任何一方違反本合同的約定或未全面承擔本合同項下的義務的即構成違約，守約方有權要求違約方糾正違約行為並採取充分、有效、及時的措施消除不良影響並賠償守約方所遭致的損失。

2、若因乙方未能在約定的工期內完成工程項目或遲延履行本合同約定的其他義務的，每遲延一天，乙方應向甲方支付相當於工程總承包價百分之五的違約金；遲延超過10天的，甲方有權單方要求解除合同，並要求乙方支付相當於工程總承包價50%的違約金並賠償甲方遭受的損失（包括但不限於甲方因乙方違約行為而支出的賠償款、律師費、訴訟費、保全費、差旅費等）。

3、若乙方未履行或未全面履行本合同約定的其他義務的，甲方有權要求解除合同，並要求乙方承擔相當於工程總承包價50%的違約金並賠償甲方遭受的損失（包括但不限於甲方因乙方違約行為支出的賠償款、律師費、訴訟費、保全費、差旅費等）。

第十條合同爭議或糾紛處理

本合同履行過程中發生爭議的，雙方應友好協商解除，協商不成的，任何一方可將爭議提交甲方所在地人民法院管轄。

第十一條附則

1、本合同如有未盡事宜，雙方本着友好互利原則協商解決，如協商後簽定補充協議，補充協議與本合同有同等法律效力。

2、本合同簽訂後工程不得轉包。

3、本合同一式_貳__份，雙方各執__壹__份，合同自雙方簽名並加蓋公章或合同專用章後正式生效，履行完畢後自行終止。

4、合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

甲方（蓋章）：___________________乙方（蓋章）：___________________

___________年_________月________日___________年_________月________日

篇6：建設工程施工合同

發包人： (以下簡稱甲方)

承包人： (以下簡稱乙方)

根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律，行政法規，雙方本着平等、自願、公平和誠實信用的原則，就新農村建設項目商住樓工程，在雙方於20xx年 月 日 簽訂的編號為 的《施工合同》中的專用條款之第47條“補充條款”部分簽訂本工程施工合同補充協議。

工程概況

工程名稱：新農村建設項目商業、住宅工程

工程地址：

建築面積：

結構類型：框架結構 、地上6+1層

設計單位：

工程內容及承包範圍

乙方負責對本工程土建部分進行施工總承包，承包範圍為：

1.1土建工程：基礎工程、主體工程、屋面工程、防水工程、初級裝飾工程。

1.2安裝工程：室內暖通工程、室內給排水工程、室內照明工程、防雷接地工程、電話電視網絡配管及箱體預留管、消防工程的預埋預留工程、智能化工程預留預埋工程、供配電預留預埋工程、太陽能熱水器預留預埋工程。

包括乙方承包範圍內的因設計變更而引起的增減工程。

3．桃花村新農村建設項目一期工程劃分為三個標段，每個標段約25000平方米，由四個以上單體工程組成。

合同工期(本協議中所列日期均為日曆天數計)開、竣工日期

1.1總工期為 天，自 年 月 日開工至 年 月 日竣工

開工日期：以開工報告日期為準。

工期違約責任

3.1 如因乙方原因延誤二層頂板工期(房屋銷售起始工期)，甲方按1500元/天對乙方進行罰款;若乙方提前工期，甲方按1500元/天給予乙方獎勵,累計獎罰金額不超過5萬元。

3.2 若總工期延誤，甲方按3000元/天對乙方進行罰款;若乙方提前工期，甲方按3000元/天給予乙方獎勵，但獎罰累計不超過10萬元。

如有獎勵或罰款金額在工程決算時辦理。

工期不順延情況：

各種自然因素(如下雨、大風、高低温天氣等);

停水、停電、節假日及地方性政策調整等因素對工期的影響(若一週內停電、停水累計超過8小時，工期予以順延);

因乙方施工質量問題或施工安排不當導致設計變更以及擅自變更設計而發生的費用和由此導致甲方的損失，均由乙方承擔，工期不予順延。

篇7：建設工程施工合同

一、工程概況

工程名稱：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

工程地點：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

工程內容：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

羣體工程應附承包人承攬工程項目一覽表（附件1）

工程立項批准文號：＿＿＿＿＿＿＿

資金來源：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二、工程承包範圍

承包範圍：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三、合同工期

開工日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

竣工日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

合同工期總日曆天數＿＿＿天。

四、質量標準

工程質量標準：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

五、合同價款

金額（大寫）：＿＿＿＿＿＿元（人民幣）

＄：＿＿＿＿＿＿元

六、組成合同的.文件

組成本合同的文件包括：

1.本合同協議書

2.中標通知書

3.投標書及其附件

4.本合同專用條款

5.本合同通用條款

6.標準、規範及有關技術文件

7.圖紙

8.工程量清單

9.工程報價單或預算書

雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

十、合同生效

合同訂立時間：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日

合同訂立地點：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

本合同雙方約定＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿後生效。

發 包 人：（公章） 承 包 人：（公章）

住 所： 住 所：

法定代表人： 法定代表人：

委託代理人： 委託代理人：

電話： 電話：

傳真： 傳真：

開户銀行：   開户銀行：

賬號：    賬號：

郵政編碼： 郵政編碼：

篇8：建設工程施工合同

分包合同是由兩個以上的承包人對籌建人負責，完成基本建設工程的合同。從法律關係上分析，分包有兩種情況：

1、分別承包，即各承包人均獨立地與發包人建立合同關係，各承包人之間並不發生法律關係。

2、聯合承包，即承包人相互聯合為一體，與發包人簽訂總包合同，然後各個承包人再簽定數個分包合同，將項目建設中的各個單項工作落實到每一個承包人。在實踐中，這兩種分包合同被廣泛地使用，但它們的法律效果很不相同。在分別承包中，各個承包人相互單獨地對籌建單位負責，相互之間不發生任何法律關係;在聯合承包中，承包人共同地對籌建單位負責，承包人之間發生連帶之債的法律關係。

建築施工分包合同示範文本

總包方(甲方)：____________________________

地 址：____________ 郵碼____________ 電話____________法定代表人：____________ 職務____________

分包方(乙方)：____________________________

地 址：____________ 郵碼____________ 電話____________法定代表人：____________ 職務____________

依照《中華人民共和國合同法》、建設部《建築安裝工程總分包實施辦法》和××市人民政府××號文件的有關規定，經雙方協商一致，簽訂本合同，並嚴肅履行。

第一條 工程項目

一、工程名稱：________________

二、工程地點：________________

三、工程編號：_________施工許可證號：_______營業執照號：_______

四、分包工程範圍及工程量(附預算書)

五、分包工程期限________年____月____日開工，________年____月____日竣工。

六、分包工程人工費用________元。

七、乙方投入工種及人數________人。

第二條 工程結算

按分包工程項目，第一個月預支生活費，按合同人數每人____計算，下月結算時扣回，在工程施工進行中按當月完成的驗收合格工程量預結(幅度不得超過已完成量的80%)工程竣工後經甲乙雙方共同驗收合格，予以結算。

第三條 工程質量

甲方根據國家質量驗收規範和評定標準進行技術交底和組織驗收，乙方按照施工圖紙和説明書要求，精心組織施工，保證工程質量，如質量不合標準，必須返工修理，其工料費損失，由乙方承擔;如工程質量低劣又無法挽救的，應由乙方負責賠償全部工料損失。

第四條 安全生產

一、甲方對乙方承擔的工程要做安全交底，提出明確的安全要求，並進行監督檢查，乙方必須認真貫徹有關安全施工的規章制度，嚴格遵守安全操作規程，對甲方提供的安全生產設施，乙方經檢查合格方可使用，施工中如因違反上述規定而發生傷亡事故，其損失由乙方負責。

二、勞動保護用品及施工中屬個人使用的帶電操作具如絕緣手套、膠靴等由乙方自行解決，如乙方確有困難，可提出需用計劃，甲方協助解決。

三、在施工過程中，乙方因違反消防條例和法規造成的火災事故，由乙方負責。

第五條 生活管理

一、乙方工人進場後，食宿問題由甲方提供住宿條件及主要炊事用具(大鍋、籠屜、吹風機、大面板)由乙方保管，如有損壞丟失照價賠償。小型零星用具乙方自備，生活用煤由甲方按定量提供。

二、生活需用之糧食、油類，由乙方自理，甲方應在醫療、衞生等方面提供方便，乙方工人如有疾病，經其負責人籤同意，可在甲方就醫，醫療費用由乙方負責按月付清。

第六條 分包工程人工費單價

一、單位工程分包，每預算工日為________元。實行單方平方米人工費包乾，每平方米____ 元。

二、內檐抹灰分包，達到優質的每預算工日為________元。達到合格的每預算工日為________元。實行分項人工費包乾每平米________元。

三、單項分包石、土方工程的每預算工日為________元。

四、清工每工日為________元。

五、全日停工、待料、停水、停電、清工工日為________元。

六、水、電、暖、衞工程，每預算工日(按幢號分包為)________元。

七、冬季施工期間(12月1日到2月底)降低工效10%的工日。其工日單價為________元。

八、分包工程費用明細表(一～七項均可列表)

第七條 材料供應管理

乙方設專人向甲方辦理水泥、鋼材、商品構件、五金、油氈、瀝青及水、電、暖、衞等專項用料的限額領料手續。乙方應嚴格按照甲方提供的質量要求和材料配合以施工。乙方施工中用料浪費及不合理的超出限額部分，由乙方負擔。乙方在施工中按垛(堆)使用材料，做到日用日清，活完料淨，保持現場整潔。

第八條 施工機具

一、大型工具由甲方負責，保證使用需要。

二、手工操作工具，由乙方負責。

三、對甲方負責供應的機具，乙方應認真保管愛護，如有丟失損壞，乙方負責賠償。

四、施工需用的中、小型機械，由甲方按施工方案配備，一台機械應配備一名司機，保證乙方正常施工，乙方不準擅自操作設備(自帶機械按有關規定處理)。

第九條 現場管理

一、甲、乙方人員要嚴格遵守現場各項管理制度，在甲方現場負責人統一領導下組織施工，有關計劃、進度、材料供應等工作雙方應密切配合，保證施工順利進行。

二、乙方應對施工人員進行遵紀守法和安全生產、愛護財產的教育，並指定專人負責現場保衞工作，嚴禁偷拿現場用料，如有違反現場管理制度的不法行為，甲方有權採取必要措施，乙方應承擔法律責任，並負責賠償經濟損失。

三、分包人員要保持相對穩定，出入施工現場要佩戴工作標誌，不準合同外人員出入現場和住宿。

第十條 違約責任

一、乙方分包的工程項目，不得再行分包。在施工過程中經檢驗達不到國家驗收規範規定，不能保證工程質量，甲方有權終止合同，造成返工的損失，乙方應予賠償。

二、合同簽訂後，不經雙方協商同意，任何一方不得隨意變更或解除。如乙方不經甲方同意，單方解除合同時，應由乙方賠償甲方因影響施工計劃造成的經濟損失;如甲方中途解除合同，應賠償乙方因此造成的經濟損失。

三、乙方必須按合同規定的工期及質量要求完成，否則每逾期一天，應償付給甲方按分包工程人工費____%的逾期違約金。

四、甲乙雙方不得藉故拖欠各種應付款項，如拖欠不付，按銀行短期貸款利率，償付給對方逾期付款違約金。

第十一條 附則

一、本合同發生糾紛時，當事人雙方應及時協商，協商不成時。解決不了的，可按以下第( )項解決：(1)向建築物所在地經濟合同仲裁委員會申請仲裁，(2)向人民法院起訴。

二、本合同一式__份，甲乙雙方各執正本一份。其餘副本，報送____ 備案。

三、要求鑑證(公證)的，可到建築物所在地的區、縣工商行政管理局進行鑑證或公證處公證。

四、雙方商定的其他條款：

1.

2.

第十二條 合同附件及有效期

一、合同附件：

1.工程預算書;

2.

二、本合同自雙方蓋章之日起生效，至工程全部竣工並結算完畢後失效。

總包單位：__________

法定代表人：________

____年____月____日

分包單位：______________

法定代表人：________

____年____月____日

篇9：建設工程施工合同

合同編號：字號

中華人民共和國建設部制定國家工商行政管理局

第一部分協議書

發包人(全稱)：

承包人(全稱)：

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

一、工程概況

工程名稱：

工程地點：

工程內容：

羣體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)

工程立項批准文號：

資金來源：

二、工程承包範圍

承包範圍：

三、合同工期：

開工日期：

竣工日期：

合同工期總日曆天數天。

四、質量標準

工程質量標準：

五、合同價款

金額(大寫)：元(人民幣)

￥：元六、組成合同的文件

組成本合同的文件包括：

1、本合同協議書

2、中標通知書

3、投標書及其附件

4、本合同專用條款

5、本合同通用條款

6、標準、規範及有關技術文件

7、圖紙

8、工程量清單9、工程報價單或預算書

雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

七、本協議書中有關詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

十、合同生效

合同訂立時間：年月日

合同訂立地點：本合同雙方約定後生效

發包人：(公章)承包人：(公章)住所：住所：法定代表人：法定代表人：委託代表人：委託代表人：電話：電話：傳真：傳真：開户銀行：開户銀行：賬號：賬號：郵政編碼：郵政編碼：

工程施工合同範本可分為以下不同種類：建築施工合同範本，建築工程施工合同，建築施工合同，建築合同範本，建築工程承包合同，建築承包合同範本，房屋建築合同範本等信息[4]。

在工程施工合同協商階段中，只要雙方對於中標價不調整，有可能會對工程報價或預算書中的不平衡報價或預算錯誤的內容進行調整。其次，在簽訂工程施工合同時，洽商和變更並不在以上排序的範圍中，正是由於其是對工程施工合同內容的修改，根據《合同法》進行調整即可，無需再以上的排序中進行排列[5]。

組成工程施工合同範本的文件包括：

1、工程施工合同協議書

2、中標通知書

3、投標書及其附件

4、工程施工合同專用條款、

5、工程施工合同通用條款

6、標準、規範及有關技術文件

7、圖紙

8、工程量清單

9、工程報價單或預算書

10、建設工程施工合同範本使用説明[6]

在簽訂工程施工合同範本時，應注意以下事項：

1、工程施工合同的發包方可以是具備法人資格的國家機關、事業單位、國營企業、集體企業、私營企業、經濟聯合體和社會團體，也可以是依法登記的個人合夥、個體經營户或個人，即一切以協議、法院判決或其它合法完備手續取得甲方的資格，承認全部合同文件，能夠而且願意履行合同規定義務的單位和人員。上列單位的名稱和個人的姓名，應準確地寫在工程施工合同的發包方位置內，不得簡稱。與發包方合併的單位、兼併發包方的單位、購買發包方工程施工合同和接受發包方出讓的單位和人員，均可成為發包方，履行工程施工合同規定的義務，享有工程施工合同規定的權利。

2、工程施工合同的承包方應是具備與工程相應資質和法人資格的國營企業、集體企業、私營企業，上述單位的名稱應準確地寫在《協議條款》承包方位置內，不得簡稱。但承包方不能將工程轉包或出讓，應在合同簽訂前提出並徵得發包方同意。

篇10：建設工程施工合同

發包方（以下簡稱甲方）：

承包方（以下簡稱乙方）：

根據《中華人民共和國合同法》和中華人民共和國建設部，國家工商管理總局共同發佈的《建設工程施工合同》及其他有關法律、法規，自願、平等、公平和誠實信用的原則，甲乙雙方就_____________工程協商簽訂合同，共同信守。

第一條、工程事項

1.1工程名稱：_______________________________________

1.2工程地點：_______________________________________

1.3工程內容：_______________________________________

1.4工程開竣工日期：____年___月___日至___年__月___日。

第二條、工程承包範圍

2.1承包範圍:乙方包工，包料。

第三條、發包人工作

3.1甲方向乙方提供設計圖紙，核定乙方的施工方案。

3.2甲方向乙方提供水、電、場地、工人住宿，方便乙方施工。

第四條、承包人的權利和義務

4.1按照協議約定進入現場並嚴格按照設計圖紙進行施工，保證按期完工。

4.2施工中做到文明施工，嚴格按照安全標準組織施工。

4.3乙方編制施工方案，由甲方審定後實施。

4.4乙方保證按圖施工，不得私自變更甲方圖紙，如需更改必須與甲方溝通協商。

第五條、工程造價和結算

5.1工程總價：大寫_________________________________

5.2結款方式：合同簽訂之日，甲方付給乙方__________元為預付款。

5.3乙方材料及工人進場再付工程款___%大寫__________元

5.4工程全部結束驗收合格後,甲方向乙方付清餘款。

5.5工程結束三天內為工程驗收期，逾期視為工程合格。

第六條、由於以下原因造成竣工日期推遲和延誤，工期相應順延。

6.1不可抗力及自然災害因素，如雨、雪等天氣；地震、洪水等天災。

6.2發包人未能按約定日期支付工程相應款項，使施工不能正常進行。

第七條、違約責任

7.1除國家法律法規政策明確規定或其它不可抗力因素外，任何一方違約造成的'損失，由違約方承擔賠償責任。

7.2甲方未按約定的時間和要求提供場地，方案回覆，支付工程款的，乙方可以要求順延工期，同時引起的停工待料，延誤工期和施工人員工資等費用均有甲方承擔。

第八條、爭議解決方式

8.1本合同在執行過程中發生的爭議由雙方當事人協商解決，協商不成的可向當地人民法院起訴。

第九條、其他

9.1協議未盡事宜，甲乙雙方可以洽商，簽訂補充協議，補充協議具有同等法律效應。

第十條、合同份數及生效日期

10.1本協議一式兩份，甲乙方各執一份，經雙方簽字蓋章後生效。

甲方： 乙方：

年 月 日 年 月 日

篇11：建設工程施工合同

施工合同即建築安裝工程承包合同，是發包人和承包人為完成商定的建築安裝工程，明確相互權利、義務關係的合同。

發包人(全稱)：__________________

承包人(全稱)：__________________

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工項協商一致，訂立本合同。

一、工程概況

工程名稱：

工程地點：

工程內容：

工程立項批准文號：

資金來源：

二、工程承包範圍:

三、合同工期：開工日期 竣工日期

四、工程質量標準:質量標準的評定以國家或行業的質量檢驗評定為合格工程標準為依據, 承包人按約定的時間和要求提出施工工藝，經發包人認可後執行。

五、合同價款

金額(大寫)：_____________________________元(人民幣)

￥：_____________________________元

六、組成本合同的文件包括：

1、本合同專用條款

2. 標準、規範及有關技術文件

3、圖紙

4、工程量清單

5、工程報價單或預算書,雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成.

七.發包人向承包人提供圖紙日期和套數：6套.發包人應按專用條款約定的日期和套數， 向承包人提供圖紙。承包人需要增加圖紙套數的，發包人應代為複製，複製費用由承包人承擔。承包人應在施工現場保留一套完整圖紙， 供工程師及有關人員進行工程檢查時使用。

監理單位委派的工程師

姓名：_______________職務：________________發包人委託的職權：__________________

需要取得發包人批准才能行使的職權：______________________________________________

發包人派駐的工程師

姓名：________________職務：________________________

職權：_________________________________________________________________________

承包方項目負責人: 承包人委託的職權:

項目經理:

八.雙方約定現場工程師工作職權:

工程師代表在工程師授權範圍內向承包人發出的任何書面形式的函件，與工程師發出的函件具有同等效力。承包人對工程師代表向其發出的任何書面形式的函件有疑問時，可將此函件提交工程師，工程師應進行確認。工程師代表發出指令有失誤時，工程師應進行糾正。除工程師或工程師代表外，發包人派駐工地的其他人員均無權向承包人發出任何指令。

工程師的指令、通知由其本人簽字後，以書面形式交給項目經理，項目經理在回執上籤署姓名和收到時間後生效。確有必要時，工程師可發出口頭指令，並在48小時內給予書面確認，承包人對工程師的指令應予執行。工程師不能及時給予書面確認的， 承包人應於工程師發出口頭指令後7天內提出書面確認要求。工程師在承包人提出確認要求後48小時內不予答覆的，視為口頭指令已被確認。

承包人認為工程師指令不合理，應在收到指令後24小時內向工程師提出修改指令的書面報告，工程師在收到承包人報告後24小時內作出修改指令或繼續執行原指令的決定，並以書面形式通知承包人。緊急情況下，工程師要求承包人立即執行的指令或承包人雖有異議，但工程師決定仍繼續執行的指令，承包人應予執行。因指令錯誤發生的追加合同價款和給承包人造成的損失由發包人承擔，延誤的工期相應順延。項目經理按發包人認可的施工組織設計(施工方案)和工程師依據合同發出的指令組織施工。在情況緊急且無法與工程師聯繫時，項目經理應當採取保證人員生命和工程、財產安全的緊急措施，並在採取措施後48小時內向工程師關交報告。責任在發包人或第三人，由發包人承擔由此發生的追加合同價款，相應順延工期;責任在承包人，由承包人承擔費用，不順延工期。

九.發包方的工作:

1.在開工前7日內將施工所需水、電、電訊線路從施工場地外部接至約定地點，保證施工期間的需要;開通施工場地與城鄉公共道路的通道，約定的施工場地內的主要道路，滿足施工運輸的需要，保證施工期間的暢通;

2.向承包人提供施工場地的工程地質和地下管線資料，對資料的真實準確性負責;

辦理施工許可證及其他施工所需證件、批件和臨時用地、停水、停電、中斷道路交通、爆破作業等的申請批准手續(證明承包人自身資質的證件除外)在開工前7日內完成;

3.確定水準點與座標控制點，以書面形式交給承包人，進行現場交驗在開工前7日內完成;

4.組織承包人和設計單位進行圖紙會審和設計交底在開工前7日內完成;

5.協調處理施工場地周圍地下管線和鄰近建築物、構築物(包括文物保護建築)、古樹名木的保護工作、承擔有關費用;

十.承包人的工作:

1.在每月1日向工程師提供年、季、月度工程進度計劃及相應進度統計報表;根據工程需要，提供和維修非夜間施工使用的照明、圍欄設施，產負責安全保衞;向發包人提供施工場地辦公和生活的房屋及設施，發包人承擔由此發生的費用;

2.遵守政府有關主管部門對施工場地交通、施工噪音以及環境保護和安全生產等的管理規定，按規定辦理有關手續，並以書面形式通知發包人，發包人承擔由此發生的費用，因承包人責任造成的罰款除外;

3.已竣工工程未交付發包人之前，承包人按專用條款約定負責已完工程的保護工作，保護期間發生損壞，承包人自費予以修復;發包人要求承包人採取特殊措施保護的工程部位和相應的追加合同價款，按約定做好施工場地地下管線和鄰近建築物、構築物(包括文物保護建築)、古樹名木的保護工作;

十一.施工組織設計提交日期 :

承包人應按約定的日期，將施工組織設計和工程進度計劃在開工前提交,工程師逾期不確認也不提出書面意見的，視為同意。承包人必須按工程師確認的進度計劃組織施工，接受工程師對進度的檢查、監督。工程實際進度與經確認的進度計劃不符時，承包人應按工程師的`要求提出改進措施，經工程師確認後執行。因承包人的原因導致實際進度與進度計劃不符，承包人無權就改進措施提出追加合同價款。

工程師認為確有必要暫停施工時，應當以書面形式要求承包人暫停施工，並在提出要求後48小時內提出書面處理意見。承包人應當按工程師要求停止施工，並妥善保護已完工程。承包人實施工程師作出的處理意見後，可以書面形式提出復工要求，工程師作出的處理意見後，可以書面形式提出復工要求，工程師應當在48小時內給予答覆。工程師未能在規定時間內提出處理意見，或收到承包人復工要求後48小時內未予答覆，承包人可自行復工。因發包人原因造成停工的，由發包人承擔所發生的追加合同價款，賠償承包人由此造成的損失，相應順延工期;因承包人原因造成停工的，由承包人承擔發生的費用，工期不予順延。

十二. 工程質量檢驗 :

質量標準的評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據。因承包人原因工程質量達不到約定的質量標準，承包人承擔違約責任。 雙方對工程質量有爭議，由雙方同意的工程質量檢測機構鑑定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據其責任分別承擔。 承包人應認真按照標準、規範和設計圖紙要求以及工程師依據合同發出的指令施工，隨時接受工程師的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件.工程質量達不到約定標準的部分，工程師的要求拆除和重新施工，直到符合約定標準。因承包人原因達不到約定標準，由承包人承擔拆除和重新施工的費用，工期不予順延。工程師的檢查檢驗不應影響施工正常進行。如影響施工正常進行，檢查檢驗不合格時，影響正常施工的費用由承包人承擔。除此之外影響正常施工的追加合同價款由發包人承擔，相應順延工期。

十三.隱蔽和中間驗收的內容:

基礎工程具備隱蔽條件或達到主體中間驗收部位，承包人進行自檢，並在隱蔽或中間驗收前48小時以書面形式通知工程師驗收。通知包括隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。承包人準備驗收記錄，驗收合格，工程師在驗收記錄上簽字後，承包人可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格，承包人在工程師限定的時間內修改後重新驗收。工程師不能按時進行驗收，應在驗收前24小時以書面形式向承包人提出延期要求，延期不能超過48小時。工程師未能按以上時間提出延期要求，不進行驗收，承包人可自行組織驗收，工程師應承認驗收記錄。 經工程師驗收，工程質量符合標準、規範和設計圖紙等要求，驗收24小時後，工程師不在驗收記錄上簽字，視為工程師已經認可驗收記錄，承包人可進行隱蔽或繼續施工。

十四.安全施工與檢查 :

承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，並隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，採取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由於承包人安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由承包人承擔。 因發包人原因導致的安全事故，由發包人承擔相應責任及發生的 費用.

十五.合同價款確定與支付 :

工程取費按丙類計算,執行現行內蒙地區定額標準結合圖紙和實際工程量為計算依據,參照當地的政策.法規.文件.現行材差和人工費調差.主體兩層封頂後發包方支付以完工程量80%工程款,主體全部封頂後發包方支付已完工程量的80%工程款,裝修工程中期發包方支付裝修工程的造價60%工程款,完工驗收合格後一月內支付工程款額度達到工程總造價的95%.

十六.工程量的確認 :

承包人應按約定的時間，向工程師提交已完工程量的報告。 工程師接到報告後7天內按設計圖紙核實已完工程量(以下稱計量)，並在計量前24小時通知承包人，承包人為計量提供便利條件並派人蔘加。承包人收到通知後不參加計量，計量結果有效，作為工程價款支付的依據。工程師收到承包人報告後7天內未進行計量，從第8天起，承包人報告中開列的工程量即視為被確認，作為工程價款支付的依據。工程師不按約定時間通知承包人，承包人未能參加計量，計量結果無效。

十七.工程款(進度款)支付 :

在確認計量結果後5天內，發包人應向承包人支付工程款 .發包人超過約定的支付時間不支付工程款(進度款)，承包人在約定支付時間7天后向發包人發出要求支付的通知，發包人收到通知後仍不能按要求支付， 承包人可在發出通知後7天停止施工.發包人可與承包人協商簽訂延期付款協議，經承包人同意後可延期支付。協議應明確延期支付的時間和從計量結果確認後第5天起應付款的貸款利息。 發包人不按合同約定支付工程款(進度款)，雙方又未達成延期付款協議，導致施工無法進行，承包人可停止施工，由發包人承擔違約責任。

十八.材料設備供應 :

由發包人所供應材料必須符合使用標準並且不得高於當地市場價格,工程竣工結算時執行地區定額材差指導價格.

十九.工程設計變更:施工中發包人需對原工程設計變更，應提前14天以書面形式向承包人發出變更通知。變更超過原設計標準或批准的建設規模時，發包人應報規劃管理部門和其他有關部門重新審查批准，並由原設計單位提供變更的相應圖紙和説明。承包人按照工程師發出的變更通知及有關要求，進行下列需要的變更：更改工程有關部分的標高、基線、位置和尺寸;增減合同中約定的工程量;改變有關工程的施工時間和順序;其他有關工程變更需要的附加工作。因變更導致合同價款的增減及造成的承包人損失，由發包人承擔，延誤的工期相應順延。

承包人在工程變更確定後14天內，提出變更工程價款的報告，經工程師確認後調整合同價款。變更合同價款按下列方法進行： 合同中沒有適用或類似於變更工程的價格，由承包人提出適當的變更價格，經工程師確認後執行。承包人在雙方確定變更後14天內不向工程師提出變更工程價款報告時，視為該項變更不涉及合同價款的變更。工程師應在收到變更工程價款報告之日起14天內予以確認，工程師無正當理由不確認時，自變更工程價款報告送達之日起14天后視為變更工程價款報告已被確認。

二十.竣工驗收與結算 :

工程具備竣工驗收條件，承包人按國家工程竣工驗收有關規定，向發包人提供完整竣工資料及竣工驗收報告。發包人收到竣工驗收報告後15天內組織有關單位驗收，並在驗收後14天內給予認可或提出修改意見。承包人按要求修改，並承擔由自身原因造成修改的費用。發包人收到承包人送交的竣工驗收報告後15天內不組織驗收，或驗收後14天內不提出修改意見，視為竣工驗收報告已被認可。工程竣工驗收通過，承包人送交竣工驗收報告的日期為實際竣工日期。工程按發包人要求修改後通過竣工驗收的，實際竣工日期為承包人修改後提請發包人驗收的日期。發包人收到承包人竣工驗收報告後15天內不組織驗收，從第16天起承擔工程保管及一切意外責任。 工程未經竣工驗收或竣工驗收未通過的，發包人不得使用。發包人強行使用時，由此發生的質量問題及其他問題，由發包人承擔責任。

工程竣工驗收報告經發包人認可後15天內，承包人向發包人遞交竣工結算報告及完整的結算資料，雙方按照協議書約定的合同價款及專用條款約定的合同價款調整內容，進行工程竣工結算。發包人收到承包人遞交的竣工結算報告及結算資料後10天內進行核實，給予確認或者提出修改意見。發包人確認竣工結算報告通知經向承包人支付工程竣工結算價款。承包人收到竣工結算價款後14天內將竣工工程交付發包人。發包人收到竣工結算報告及結算資料後10天內無正當理由不支付工程竣工結算價款，從第11天起按承包人同期向銀行貸款利率支付拖欠工程價款的利息，並承擔違約責任。發包人收到竣工結算報告及結算資料後10天內不支付工程竣工結算價款，承包人可以催告發包人支付結算價款。發包人在收到竣工結算報告及結算資料後56天內仍不支付的，承包人可以與發包人協議將該工程折價，也可以由承包人申請人民法院將該工程依法拍賣，承包人就該工程折價或者拍賣的價款優先受償。

二十一.違約、索賠和爭議 :

爭議發生時向有管轄權的人民法院起訴,違約方並承擔工程總造價 5%違約罰金,並承擔給對方直接造成的經濟損失.

二十二.雙方關於不可抗力的約定：

不可抗力包括因戰爭、**、空中飛行物體墜落或其他非發包人承包人責任造成的爆炸、火災，以及專用條款約定的風雨、雪、洪、震等自然災害。不可抗力事件發生後，承包人應立即通知工程師，產大力所能及的條件下迅速採取措施，盡力減少損失，發包人應協助承包人採取措施。不可抗力事件結束後48小時內承包人向工程師通報受害情況和損失情況，及預計清理和修復的費用。 不可抗事件持續發生，承包人應每隔7天向工程師報告一次受害情況。不可抗力事件結束後14天內，承包人向工程師提交清理和修復費用的正式報告及有關資料。因不可抗力事件導致的費用及延誤的工期由雙方按以下方法分別承擔：

(1)工程本身的損害、因工程損害導致第三人人員傷亡和財產損失以及運至施工場地用於施工的材料和待安裝的設備的損害，由發包人承擔;

(2)發包人承包人人員傷亡由其所在單位負責，並承擔相應費用;

(3)承包人機械設備損壞及停工損失，由承包人承擔;

(4)停工期間，承包人應工程師要求留在施工場地的必要的管理人員及保衞人員的費用由發包人承擔;

(5)工程所需清理、修復費用，由發包人承擔;

(6)延誤的工期相應順延。因合同一方遲延履行合同後發生不可抗力的，不能免除遲延履行方的相應責任。

二十三.保險 :

工程開工前，發包人為建設工程和施工場內的自有人員及第三人人員生命財產辦理保險，支付保險費用。 運至施工場地內用於工程的材料和待安裝設備，由發包人辦理保險，並支付保險費用。發包人可以將有關保險事項委託承包人辦理，費用由發包人承擔。

承包人必須為人事危險作業的職工辦理意外傷害保險，併為施工場地內自有人員生命財產和施工機械設備辦理保險，支付保險費用。保險事故發生時，發包人承包人有責任盡力採取必要的措施，防止或者減少損失。

二十四.合同終止和解除 :

發包人承包人履行合同全部義務竣工驗收合格並且工程款結算完畢後本合同即告終止.

發包人承包人協商一致或停止施工超過56天，發包人仍不支付工程款(進度款)，承包人有權解除合同。因一方違約(包括因發包人原因造成工程停建或緩建)致使合同無法履行。合同解除後，承包人應妥善做好已完工程和已購材料、設備的保護和移交工作，按發包人要求將自有機械設備和人員撤出施工場地。發包人應為承包人撤出提供必要條件，支付以上所發生的費用，並按合同約定支付已完工程價款。已經訂貨的材料、設備由訂貨方負責退貨或解除訂貨合同，不能退還的貨款和因退貨、解除訂貨合同發生的費用，由發包人承擔，因未及時退貨造成的損失由責任方承擔。除此之外，有過錯的一方應當賠償因合同解除給對方造成的損失。合同解除後，不影響雙方在合同中約定的結算和清理條款的效力。

二十五.工程保修範圍和時間:

保修範圍有防水項目保修期限2年. 給排水項目保修期限1年.供熱項目保修期限2年.維修經費使用預留的5%保脩金.

二十六.本合同一式六份,正本兩份,副本四份,簽字蓋章後生效.

合同訂立時間：________ 年__________ 月__________ 日

合同訂立地點：

發包人：(公章)_______________________承包人：(公章)______________________________

住所：_______________________________住所：______________________________________

法定代表人：_________________________法定代表人：________________________________

委託代表人：_________________________委託代表人：________________________________

電話：_______________________________電話：______________________________________

傳真：_______________________________傳真：______________________________________

開户銀行：___________________________開户銀行：__________________________________

賬號：_______________________________賬號：____________________________________

年 月 日

篇12：建設工程施工合同

甲方(全稱)：(簡稱：甲方)

乙方(全稱)：(簡稱：乙方)

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

一、工程概況

工程名稱：蘇地20xx-B-23地塊項目外遮陽工程(一標段)(16#17#21#樓)

工程地點：蘇州高新區馬運路北，濱河路東天之運花園

工程內容：外遮陽製作供貨和安裝

二、工期要求

根據現場實際施工進度要求

四、質量標準及質保期

工程質量標準：合格;質保期：貳年

五、合同價款

單價：252元/㎡，圖紙面積為2851.68㎡

總價：(大寫)柒拾壹萬捌仟陸佰貳拾叁圓(小寫)￥718623元整乙方組織生產前，須現場測量窗户尺寸，並向甲方出具實測尺寸清單，甲方認可後方可組織生產，此清單經甲乙雙方簽字蓋章後作為排產及竣工結算的依據，亦作為本合同的補充，具有同等法律效力。

六、組成合同的文件

組成本合同的文件包括：

1、本合同協議書

2、本合同專用條款、本合同補充條款

3、本合同通用條款

4、標準、規範及有關技術文件

5、圖紙、工程報價單或預算書

雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

八、乙方向甲方承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

九、甲方向乙方承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

十、合同生效

合同訂立地點：蘇州

本合同雙方約定簽字蓋章後生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

篇13：建設工程施工合同

甲方：

乙方：

根據《中華人民共和國合同法》及《中華人民共和國建築法》，本着平等、自願、公平、公正的原則，經甲、乙雙方共同協商一致，甲方自願將位於建築工程承包給乙方施工，特訂立本合同如下：

一、工程名稱：

二、工程地點：

三、承包工程內容：除本工程所需的商砼及鋼材兩項材料由甲方自行採購至工地外，其餘所有本工程施工圖中包含的內容由乙方包工、包料、包質量、包安全、包衞生承包施工。(但甲方採購的商砼及鋼材質量由甲方負責)。

四、工程造價：本工程建築面積共計平方米單價元，工程總造價。

五、付款方式：甲方按工程進度，在每月底按已完成工程量的80%支付乙方工程進度款，餘款在本工程全面竣工並做好衞生清理後，再經甲方驗收合格後，(除扣留2%的工程質保金外)一次性結清，保修期滿後，退還質保金。

六、甲、乙雙方的權利和義務：甲方有權監督乙方的工程質量並負責工地上與周邊的一切協調工作。本工程在施工合同簽訂後，本工程的工傷保險由乙方自行購買，在施工期間，乙方必須做到安全文明施工，如出現任何安全事故，一切後果由乙方承擔。在施工期間，甲方必須保證工程款的`按時支付，如果由於工程款的拖欠，造成的一切後果及損失，由甲方承擔。

七、合同工期：有效天氣為能超出陸個月，如在超期陸個月後再超期，每超期一天，甲方懲罰乙方壹仟元人民幣，以此類推。

八、保修責任：按國家規定執行，在保修期內，乙方在接到甲方通知後24小時內，必須派人到場維修，否則甲方有權自行維修，所產生的費用從乙方保脩金中扣除，不足部分由乙方補足。

九、未盡事宜，雙方協商解決，本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

甲方：乙方：

年月日

篇14：建設工程施工合同

發包方(以下簡稱甲方)：

承包方(以下簡稱乙方)：

根據《中華人民共和國經濟合同法》，《中華人民共和國建築法》，《建築工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規及湖南省頒佈的有關的建設工程質量標準、規範、規程、條例、規定，結合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責任，本着互相協作，確保施工項目順利完成的原則，經過協商簽訂本合同。

1、工程概況

(一)工程名稱：xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(二)工程地點：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2、工程承包範圍

安全維護及整改

3、合同工期

30天

4、工程造價

工程造價為：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx元整

5、質量標準

5.1質量標準：達到現行國家或專業的質量評定的合格標準。

5.2使用標準、規範(包括但不限於以下內容)：

5.2.1本工程的技術標準與規範應按照國家、部頒、地方的施工技術(驗收)規程和規範。

5.2.2本工程適用的地方標準、規程必須符合湖南省標準規程。

6、承包方式

按本合同第2條承包範圍所列工作內容包工包料、包質量、包工期、包安全大包乾。

7、工程計價

7.1本工程計算編制原則：按湖南省住房和城鄉建設廳文件湘建價[2009]406號《建設工程工程量清單計價規範》(GB50500-2008),《湖南省建設工程造價管理辦法》(省人民政府令第192號),《湖南省建設工程計價辦法》,2005《湖南省修繕定額》、2006《湖南省建築裝飾裝修工程量消耗標準》、2006《湖南省安裝工程消耗標準》及工程消耗標準動態調整統一解釋進行編制。

7.2人工、材料價格的確定：人工工資按湖南省住房和城鄉建設廳文件湘建價[2012]237號文件綜合工資單價計取,材料價格按照施工同期《長沙建設造價》預算價，信息價及市場價格執行。

7.3具體工程量以甲方簽證單為準。

8、工期

有下列情況者，工期經核實簽證後可順延。

8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國家政策調整、戰爭、**、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的爆炸、火災，以及洪水、地震等自然災害，工程所在地量小時降雨200mm或200mm以上(以長沙市氣象局報告為準)，一次停水、停電8小時以上。

8.2因非乙方原因造成乙方關鍵工序延誤的工期，工期可以按實際情況順延。

8.3因乙方原因造成的工期延誤，合同工期不能順延，費用由乙方承擔。

8.4因甲方原因造成的工程延誤，合同工期順延，費用由甲方承擔。

9、工程款的支付

9.1工程完工後，甲方在10內向乙方支付工程預算價的80%。

9.2在工程結算辦理完畢後，甲方支付至結算總價的97%，工程保脩金留結算總價的3%，自工程驗收之日起滿一年後如無質量問題15天內全額返還，保脩金不計利息。

10、違約責任

10.1違約方案本合同約定的形式承擔違約責任，合同沒有約定的，案合同法及相關法規執行。

10.2因違約方違約造成對方損失的，違約方承擔違約責任後仍不足以彌補對方損失的，還應承擔賠償責任。

11、安全生產和文明施工

認真執行國家及當地有關建築施工安全生產條例和規定及建設單位的有關管理要求，並做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發生，同時做好社會綜合治理工作。

12、爭議的解決

本合同在履行過程中發生的爭議，雙方當事人協商解決，也可由當地建設行政主管部門調解，調解不成時，雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。

13、其他

乙方應按國家有關規定及時支付民工工資，如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權直接從工程款中支付民工工資。本合同一式肆份，甲乙雙方各執貳份。雙方簽字蓋章後生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

篇15：建設工程施工合同

承包方(甲方)

施工單位(乙方)

為了明確雙方在施工中的權利義務，搞好配合協調，確保工期和工程質量，按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建築安裝工程承包合同條例》的原則，經雙方充分協商，簽訂本合同，以資共同遵守執行。

一、工程名稱：山韻佳苑B區

二、工程單價：壹拾叁元(13.00)每米

三、工程內容範圍：

四、承包方式：單包人工(工程量約23000m)

五、工程造價：大寫約貳拾玖萬玖仟元小寫約299000.00元

六、結算方式：合同單價不變，工程量按實結算，辦好籤證，驗收手續。

七、施工方案和工期：施工組織方案乙方應提交甲方、監理批准。乙方必須按計劃組織施工並接受甲方、監理對施工質量和進度檢查監督，嚴格按圖施工。

工期包括：開工日期按實際開工日期竣工日期20xx年2月10日除以下原因工期順延：

①天氣原因

②設計變更

③地質原因

④場地影響

⑤甲方供樁影響

⑥其他雙方均能接受的客觀原因

八、付款方式：首期：機械設備進場試樁完成後甲方付工程總造價的20%。中期每完成兩千米工作量甲方付已完成工作量的50%。末期：施工完成後甲方付工程總造價的90%。餘款樁基驗收合格甲方基礎底版澆完後結清餘款。

九、乙方在施工期內，甲方、監理隨時派員到現場檢查工藝和質量，如發現不符有關規定時，甲方有權指正，乙方應負責及時改正。

十、乙方在施工中，如乙方責任者發生工傷，設備損壞等事故，均由乙方自行負責處理及賠償，甲方概不負責。

十一、甲乙雙方應明確工作代表，甲方工地代表同志，監理單位工地代表徐惠明同志，乙方工地代表孫海燕同志。

十二、工程質量驗收，由甲方會同乙方等有關單位，對工程按規定進行總體驗收。凡在驗收中發現必須返工或修補的部分，以書面議定修補措施和期限，乙方完工後要經再驗收合格移交甲方，此發生的費用由乙方承擔。工程質量乙方負責保修期貳年。

十三、違約責任：

1、按《經濟合同法》。

2、甲方責任：未能按照合同規定履行責任，竣工期得以順延，由於圖紙及其它原因變更而造成的返工、停工，應採取補救措施，以減少損失，同時給予乙方相應補償。

3、乙方責任：

(1)按照國家、省市有關質量驗收規範驗收，由乙方造成工程質量問題，乙方負責無償修理。並承擔由此產生的一切經濟損失。

(2)工期延誤，每天按工程價款總額的萬分之五付給甲方作為違約金。

十四、解決合同糾紛方式：

(1)本合同在履行過程中發生爭議，雙方應及時解決。

(2)雙方同意由/仲裁委員會仲裁、

(3)可向無錫人民法院起訴。

十五、其它：

1、甲方負責場地清理，做到三通一平。乙方嚴格安施工圖紙設計要求施工。

2、如因甲方原因造成停工須由甲方負責補貼乙方損失，標準為500.00元每天、每台機。

3、施工過程中，產生的壓樁以外的費用由甲方負責。

4.乙方不開據工程發票。

5.送樁部分超出2.5米按實結算。

十六、本合同一式貳份，甲方執壹份，乙方執壹份，本合同經雙方簽字後生效。

十七、本合同訂立時間

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

篇16：建設工程施工合同

建 設 工 程 施 工 合 同

GF——1999 ——0201）

中 國華

家 人 民 共 和 國 建 設 部 制 定

工商行政管理局

制定（

第一部分 協議書

發包人（全稱）： 彭陽縣城鄉建設和環境保護局 承包人（全稱）： 寧夏天易建築工程有限公司

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程實施工事項協商一致，訂立本合同。

一、工程概況

工程名稱：彭陽縣四中校園仿古園林景觀工程 工程地點：彭陽縣四中校園內工程內容： 修建磚木結構遊廊123m、四角亭2座38㎡、六角亭2座

60㎡、四層八角亭1座320㎡，總建築面積639.4㎡。

二、工程承包範圍

承包範圍：施工圖紙範圍內的土建、給排水、電氣安裝部分

三、合同工期

開工日期： 2011年4月20日

竣工日期： 2011年7月8日

合同工期總日曆天數 80 天。

四、質量標準

工程質量標準：合 格

五、合同價款

金額（大寫）：貳佰捌拾柒萬伍仟陸佰元整 （人民幣）

￥： 2875600.00元

六、組成合同的文件

組成本合同的文件包括：

1.本合同協議書

2.中標通知書

3.投標書及其附件

4.本合同專用條款

5.本合同通用條款

6.標準、規範及有關技術文件

7.圖紙

8.工程量清單

9.工程報價單或預算書

雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的.款項。

十、合同生效

合同訂立時間： 2011 年 04 月 20 日

合同訂立地點： 彭陽縣城鄉建設和環境保護局

本合同雙方約定 雙方簽字蓋章 後生效。

發包人：（公章） 承包人：（公章）

住所： 住所：銀川市北京東路742號 法定代表人： 法定代表人：

委託代理人： 委託代理人：

電話： 電話：0951-6710307

傳真： 傳真：0951-6710307

開户銀行： 開户銀行：寧夏銀行利民支行 帳號： 帳號：***018331

郵政編碼： 郵政編碼：750001

第二部分 通用條款

一、詞語定義及合同文件

１、詞語定義

下列詞語除專用條款另有約定外，應具有本條所賦予的定義：

1.1通用條款： 是根據法律、行政法規規定及建設工程施工的需要訂立，通用於建設工程施工的條款。

1.2專用條款： 是發包人與承包人根據法律、行政法規規定，結合具體工程實際，經協商達成一致意見的條款，是對通用條款的具體化、補充或修改。

1.3發包人： 指在協議書中約定，具有工程發包主體資格和支付工程價款能力的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。

1.4承包人： 指在協議書中約定，被髮包人接受的具有工程施工承包主體資格的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。

1.5項目經理：指承包人在專用條款中指定的負責施工管理和合同履行的代表。

1.6設計單位：指發包人委託的負責本工程設計並取得相應工程設計資質等級證書的單位。

1.7監理單位：指發包人委託的負責本工程監理並取得相應工程監理資質等級證書的單位。

1.8工程師： 指本工程監理單位委派的總監理工程師或發包人指定的履行本合同的代表，其具體身份和職權由發包人承包人在專用條款中約定。

篇17：建設工程施工合同

建設部、國家工商行政管理局關於印發《建設工程施工合同》 各省、自治區、直轄市建委（建設廳）、工商行政管理局，計劃單列市建委（建設局）、工商行政管理局，國務院有關部門：

為了貫徹《中華人民共和國建築法》、《中華人民共和國合同法》等法律，我們在總結近幾年施工合同示範文本推行經驗及借鑑國際上一些通行的施工合同文本的基礎上，對《建設工程施工合同》（ＧＦ—９１—０２０１）進行了修訂。修訂後的《建設工程施工合同（示範文本）》由協議書、通用條款、專用條款三部分組成，基本適用於各類公用建築、民用住宅、工業廠房、交通設施及線路管道的施工和設備安裝。現將《建設工程施工合同（示範文本）》（ＧＦ—１９９９—０２０１）印發給你們，請做好推行工作。原《建設工程施工合同》（ＧＦ—９１—０２０１）停止使用。

附件：《建設工程施工合同（示範文本）》（GF－1999－0201）

一九九九年十二月二十四

編 號 檔案號

建設工程施工合同

（GF—1999—0201）

中華人民共和國建設部

國家工商行政管理局制定

第一部分 協議書

發包人（全稱）： 承包人（全稱）： 依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。一、工程概況

工程名稱：工程地點：工程內容：

羣體工程應附承包人承攬工程項目一覽表（附件1）工程立項批准文號： 資金來源：二、工程承包範圍

承包範圍： 三、合同工期

開工日期：竣工日期：＿＿＿ ＿＿＿＿＿ ＿合同工期總日曆天數四、質量標準

工程質量標準：五、合同價款

金額（大寫）： 元（人民幣）＄： 元六、組成合同的文件組成本合同的文件包括：1.本合同

協議書2.中標通知書3.投標書及其附件4.本合同專用條款5.本合同通用條款

6.標準、規範及有關技術文件7.圖紙8.工程量清單9.工程報價單或預算書

雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。十、合同生效

合同訂立時間：年合同訂立地點：

本合同雙方約定後生效。

發 包 人：（公章） 承 包 人：（公章）住 所：住 所：法定代表人： 法定代表人： 委託代理人： 委託代理人：電 話： 傳 真： 開户銀行 ： 賬 號：郵政編碼 ：

電 話： 傳 真： 開户銀行 ： 賬 號：

郵政編碼 ：

篇18：建設工程施工合同

發包方： (以下簡稱甲方)

承包方： (以下簡稱乙方)

按照《中華人民共和國合同法》、《建築安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議。

第一條、工程概況

1.1工程名稱：

1.2工程地點：

1.3承包範圍：預算報價書【詳見附件(2)】所列項目

1.4承包方式：

1.5工期：本工程自 年 月 日開工，於 年 月 日竣工，共計(以物管書面同意開工日期為準)

1.6工程質量： 達到國家質量評定合格標準

1.7合同價款：人民幣：(大寫： 價款及結算方式詳見本合同第六條約定。

第二條、甲方工作

2.1開工前天，協調設計單位向乙方提供經確認的施工圖紙或做法説明份，並向乙方進行現場交底。全部騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的傢俱、陳設等採取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備，並説明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。

2.2指派(身份證號： )為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。

2.3如確實需要拆改原建築物結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應審批手續。

2.4協調有關部門做好現場保衞、消防、垃圾處理等工作，並承擔相應費用。

2.5負責配合乙方協調大廈管理方、消防、空調施工方的關係，保證工程順利進行，如因除乙方以外的責任導致工程進度過程延誤，工期順延。

第三條、乙方工作

3.1參加甲方組織的施工圖紙或作法説明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。

3.2指派 (身份證號： )為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的'各項事宜。

3.3嚴格執行施工規範、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法説明進行施工，做好各項質量檢查紀錄。參加竣工驗收，編制工程結算。

3.4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護施工現場周圍建築物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現場保衞和垃圾消納等工作，處理好由於施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住户)的關係。

3.5施工中未經甲方同意或有關部門批准，不得隨意拆改原建築物結構及各種設備管線。

3.6工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施、設備、材料和工程成品進行保護。 但有證據證明甲方故意拖延移交工作的，乙方得以免責。

第四條、關於工期的約定

4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應徵得乙方同意，並支付乙方因趕工採取的措施費用。

4.2因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期作相應的順延。

4.3因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，可能影響工期的，乙方仍應保證在約定工期內完工，工期不順延。

4.4因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上(一週內累計計算)，工期相應順延。

第五條、關於工程質量及驗收的約定

5.1本工程以施工圖紙、作法説明、設計變更和國家制定有關建築裝飾裝修工程的施工及驗收規範為質量評定驗收標準。

5.2本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優良標準時，應向乙方支付由此增加的費用。

5.3甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。乙方應提前3個工作日書面通知甲方參加隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收;如甲方接到通知後不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求複驗時，乙方應按要求辦理複驗。若複驗合格，甲方應承擔複驗費用，由此造成停工，工期順延，乙方沒有責任;若複驗不合格，乙方只對其複驗及不合格工作內容的返工承擔費用，其它因驗收延誤而導致的關聯項目返工費用由甲方承擔，且工期也予順延。

5.4由於甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延，因此造成乙方損失的，甲方應當予以賠償。

5.5由於乙方原因影響工程質量，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。

5.6工程竣工後，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知個工作日內組織驗收，並辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，並承擔乙方的看管費用和相關合理費用，如有證據證明甲方故意拖延驗收的，自竣工之日起乙方不再對工程現場的一切設施、設備、材料和工程成品的損失承擔責任。

5.7因物業大廈空調或消防等設備問題不能完成大廈驗收的，甲方應單獨組織乙方的驗收，承認乙方的驗收時間，並按合同約定辦理乙方的相關結算及支付款。

第六條、關於工程價款及結算的約定

6.1雙方商定本合同價款採用：

6.1.1按合同預算書總價包乾(或固定單價)。

6.1.2總價包乾在合同實施期間保持不變，但甲方單方提出更換材料或設計變更的除外(或竣工後按實際完成施工內容按實收方結算)。

6.1.3結算方式：結算時以本合同價(或竣工收方總價)加減施工過程中甲方籤認變更為竣工結算價：施工過程中因甲方提出的更換材料或設計變更所籤項目變更單，依據本合同裝飾工程預算書【詳見附件(2)】中所列雙方認可的項目單價進行增減結算，若原預算沒有參考單價的按雙方協商籤認的單價進行結算。

6.2本合同生效後，甲方分結清。

6.3工程竣工驗收後，乙方提出工程結算並將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料個工作日內審查完畢，到期未提出異議，視為同意，並在內，結清第次應付款項。

6.4工程質保金5%，在質保期滿1年後除的，僅支付剩餘費用。

第七條、關於材料供應的約定

7.1本工程材料由乙方嚴格按工程預算所列項目、材質、品牌提供。材料進入施工現場,需由甲方簽字驗收後方可進行施工。因乙方材料供應不合格或所供應材料與工程預算所列材質、品牌不相符合所造成的工程質量不達標、窩工、工程延期等情況，由乙方負責將工程整改至達標並向甲方支付賠償費，每停工一天或窩工一天或乙方整改導致工期每延期一天，乙方向甲方支付賠償金為 。

7.2凡由乙方採購的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。若已使用，乙方負責賠償甲方相關損失。

第八條、有關安全生產和防火的約定

8.1甲方提供的施工圖紙或作法説明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規範。

8.2乙方在施工期間應嚴格遵守《建築安裝工程安全技術規程》《建築安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規範。

8.3由於甲方確認的圖紙或作法説明，違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規範，導致發生安全或火災事故，甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。

8.4由於乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。

第九條、獎勵和違約責任

9.1甲方要求提前竣工，除支付趕工措施費外，每提前一天，甲方支付乙方元，作為獎勵。

9.2乙方按照甲方要求，全部或部份工程項目達到優良標準時，除按本合同5.2款增加優質價款外，甲方支付乙方 元，作為獎勵。

9.3由於甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方 的補償金。甲方不按合同約定付款的，每逾期一天，按應付款項 向乙方支付滯納金。

9.4由於乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方按向甲方支付違約金。

9.5乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的傢俱、陳設和工程成品，如造成損失，應照價賠償。

9.6甲方未辦理任何手續，擅自同意拆改原有建築物結構或設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由甲方負責並承擔損失

9.7未經甲方同意，乙方擅自拆改原建築物結構或設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由乙方負責並承擔損失。

9.8乙方施工中如發生安全、消防、人身傷害、財產損失等事故，由乙方負責處理並承擔一切責任;如因此造成甲方損失的，乙方應當予以賠償。

9.9未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負責。

9.10因一方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方，辦理合同終止協議，並由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。

第十條、爭議或糾紛處理

本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可採取協商解決或請有關部門進行調解。無法解決的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

第十一條、附則

11.1本工程質保期一年。自竣工驗收合格之日起計算;

11.2本合同一式肆份，甲、乙雙方各執貳份;

11.3本合同履行完成後自動終止;

11.4整個工程由乙方進行設計和施工優化，甲方按照報批要求提供相關資料，提供現有辦公室裝飾部分的所有圖紙和報批資料，甲方負責對乙方所出圖紙和竣工資料的設計簽章和竣工簽章。乙方為配合甲方進行本次改造裝修，經甲乙雙方協商由設計單位、

11.5乙方消防、空調報價為估算價格，後期提供大廈指定消防、空調單位的圖紙及報價明細，甲方在消防、空調單位報價的基礎上收取25%的管理費用。

甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：

法定代表人：(簽字) 法定代表人：(簽字)

委託代理人：(簽字) 委託代理人：(簽字)

年 月 日： 年 月 日：

篇19：建設工程施工合同

承包方：(甲方)

施工單位：(乙方)

為了明確雙方在施工中的權利義務，搞好配合協調，確保工期和工程質量，按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建築安裝工程承包合同條例》的原則，經雙方充分協商，簽訂本合同，以資共同遵守執行。

一、工程名稱： 山韻佳苑B區

二、工程單價： 壹拾叁元(13.00)每米

三、工程內容範圍：

四、承包方式： 單包人工 (工程量約23000m)

五、工程造價：大寫 約貳拾玖萬玖仟元小寫 約299000.00元

六、結算方式：合同單價不變，工程量按實結算，辦好籤證，驗收手續。

七、施工方案和工期：施工組織方案乙方應提交甲方、監理批准。乙方必須按計劃組織施工並接受甲方、監理對施工質量和進度檢查監督，嚴格按圖施工。

工期包括：開工日期 按實際開工日期 竣工日期 20xx年2月10日 除以下原因工期順延： ①天氣原因 ②設計變更 ③地質原因 ④場地影響 ⑤甲方供樁影響⑥其他雙方均能接受的客觀原因

八、付款方式： 首期：機械設備進場試樁完成後甲方付工程總造價的20%。中期每完成兩千米工作量甲方付已完成工作量的50%。末期：施工完成後甲方付工程總造價的90%。餘款樁基驗收合格甲方基礎底版澆完後結清餘款。

九、乙方在施工期內，甲方、監理隨時派員到現場檢查工藝和質量，如發現不符有關 規定時，甲方有權指正，乙方應負責及時改正。

十、乙方在施工中，如乙方責任者發生工傷，設備損壞等事故，均由乙方自行負責處理及賠償，甲方概不負責。

十一、甲乙雙方應明確工作代表，甲方工地代表 同志，監理單位 工地代表 徐惠明 同志，乙方工地代表 孫海燕 同志。

十二、工程質量驗收，由甲方會同乙方等有關單位，對工程按規定進行總體驗收。凡 在驗收中發現必須返工或修補的部分，以書面議定修補措施和期限，乙方完工後要經再驗 收合格移交甲方，此發生的費用由乙方承擔。工程質量乙方負責保修期貳年。

十三、違約責任：

1、按《經濟合同法》。

2、甲方責任：未能按照合同規定履行責任，竣工期得以順延，由於圖紙及其它原因變 更而造成的返工、停工，應採取補救措施，以減少損失，同時給予乙方相應補償。

3、乙方責任：

(1)按照國家、省市有關質量驗收規範驗收，由乙方造成工程質量問 題，乙方負責無償修理。並承擔由此產生的一切經濟損失。

(2)工期延誤，每天按工程價 款總額的萬分之五付給甲方作為違約金。

十四、解決合同糾紛方式：

(1)本合同在履行過程中發生爭議，雙方應及時解決。

(2)雙方同意由 / 仲裁委員會仲裁、

(3)可向無錫人民法院起訴。

十五、其它：

1、甲方負責場地清理，做到三通一平。乙方嚴格安施工圖紙設計要求施工。

2、如因甲方原因造成停工須由甲方負責補貼乙方損失，標準為500.00元每天、每台機。

3、施工過程中，產生的壓樁以外的費用由甲方負責。

4、乙方不開據工程發票。

5、送樁部分超出2.5米按實結算。

十六、本合同一式 貳 份，甲方執 壹 份，乙方執 壹 份，本合同經雙方簽字後生效。

十七、本合同訂立時間

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

篇20：建設工程施工合同

工程施工下設人工費、材料費、機械費、其他直接費等四個明細。其中人工費核算一線工人工資、津貼、伙食、補助，但不包括保險，一線工人保險在間接費裏核算;材料費核算構成工程實體的材料耗用，其中包括快拆組件租費、腳手架子管租費等外租材料以及分包部分的核算，如護坡、降水、防水等;機械費核算大型推土機、壓路機、兩頭忙、蛤蟆夯、汽車泵、砼泵、外用電梯、塔吊等的租費，包括給這些機械的加油機維修養護費;其他直接費主要核算不能區分開以上三種費用的支出，但是構成工程項目實體的支出，如:土方的'二次搬運費、工程用水費、電費等。

建設工程施工合同範文一：

發包方(甲方)：xx市xx電力實業總公司。

承包方(乙方)：xx省xx市xx電氣安裝工程有限責任公司。

第一條 合同依據

本合同的法律依據是中華人民共和國(合同法)和(建設安裝工程合同及施工條例);工程內容及工程量是按xx能達電力設計有限責任公司設計的(xx嶺110kv變電所新建工程電氣部份第一卷第六冊全所照明及第一卷第七冊防雷接地)施工圖為依據進行計算及核定。

第二條 工程名稱、地點和範圍及內容

一、工程名稱：xx嶺110kv變電所全所接地及照明安裝工程。

二、工程地點: xx嶺110kv變電所內。

三、工程範圍及內容:

1：xx嶺110kv變電所防雷接地安裝。

2：xx嶺110kv變電所全所照明安裝。

第三條 承包方式

本工程甲方將工程以包工包料 按實結算下浮%的方式承包給乙方施工。(結算定額採用XX年北京地區價目本;裝置性材料預算價格執行xx電力公司黔電定字(XX)04號文件頒發的(關於發佈xx省電力建設裝置性材料綜合預算價格(XX年價)的通知);費用構成執行(電力工業基本建設預算管理制度及規定)(XX年版);根據xx省電力公司電技經(XX)43、44號文件：其它相關費用依據其它相關資料計算。

第四條 工程價款支付及結算方式

1. 該工程以xx省xx市xx電氣安裝工程有限責任公司編制的(xx嶺110kv變電所全所接地及照明工程預算書(其中工程款129760元))為依據簽訂施工合同。

2. 預付款方式：按工程預算書的工程款129760萬元的 %即 萬元(萬元整)付給乙方。

3. 結算方式：工程竣工驗收合格後，按審計後的結算工程款將餘款在一個月之內付給乙方。

第五條 工程質量標準、驗收和保修條件

本工程參照國家(110kv及以下電氣安裝規範)進行施工，相關驗收標準執行國家及電力行業規定，並通過相關職能部門驗收，本工程的保修期一年。

第六條 雙方協作事項

甲方負責：

一：甲方應協調好該工程與有關單位的聯繫，確保該工程的施工進度。

二: 甲方應根據乙方施工進度及隱蔽資料及時組織有關部門進行中間驗收.

乙方負責：

一：乙方在施工中發現問題應及時向甲方反應。

二：乙方應按時按期完成該工程內的所有工作內容，不得影響其他工程。

三：竣工資料報有關部門審核。

第七條 違約責任

按國家的相關法律法規追究對方的違約責任。

第八條 發生經濟糾紛處理方式

如發生經濟糾紛，雙方應本着實事求是的原則，協商解決，若不能達到目的，可向人民法院申請仲裁。

第九條 施工工期

本工程年月日前完工。

第十條 工程承包方式

本工程合同價款是該工程的:人工費、機械費、輔材費、主材費。

第十一條 安全責任

施工中的安全責任由乙方自行負責，獨立承擔相應責任。

第十二條 工程造價

本工程的工程款：暫定壹拾貳萬玖千柒佰陸拾元整(129760.00)，本工程包工包料按實結算。

第十三條 合同份數

本合同正本2份，雙方各執正1份。

第十四條 該合同經雙方代表簽字、蓋章後生效。

甲 方：(公章) 乙 方：

負責人：(簽章) 負責人：(簽章)

日期：年 月 日 日期： 年 月 日

建設工程施工合同範文二：

發包人(全稱)：__________________________________________________________________

承包人(全稱)：__________________________________________________________________

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工項協商一致，訂立本合同。

一、工程概況

工程名稱：______________________________________________________________________

工程地點：______________________________________________________________________

工程內容：______________________________________________________________________

羣體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)工程立項批准文號：___________________

資金來源：______________________________________________________________________

二、工程承包範圍

承包範圍：______________________________________________________________________

三、合同工期：

開工日期：______________________________________________________________________

竣工日期：______________________________________________________________________

合同工期總日曆天數_________________天

四、質量標準

工程質量標準：__________________________________________________________________

五、合同價款

金額(大寫)：_____________________________元(人民幣)

￥：_____________________________元

六、組成合同的文件

組成本合同的文件包括：

1、本合同協議書

2、中標通知書

3、投標書及其附件

4、本合同專用條款

5、本合同通用條款

6、標準、規範及有關技術文件

7、圖紙

8、工程量清單

9、工程報價單或預算書

雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

七、本協議書中有關詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

十、合同生效

合同訂立時間：________ 年__________ 月__________ 日

合同訂立地點： _________________________________________________________________

本合同雙方約定_________________________________________________________後生效。

發包人：(公章)_______________________承包人：(公章)______________________________

住所：_______________________________住所：______________________________________

法定代表人：_________________________法定代表人：________________________________

委託代表人：_________________________委託代表人：________________________________

電話：_______________________________電話：______________________________________

篇21：建設工程施工合同

第一章 詞語涵義及合同文件

第一條 詞語涵義

《電力建設工程施工合同》文本，由《電力建設工程施工合同條件》（以下簡 稱《合同條件》和《電力建設工程施工合同協議條款》（以下簡稱《協議條款》） 組成，其用詞用語除《協議條款》另有約定外，應具有本條所賦予的涵義：

1．發包方（簡稱甲方）；《協議條款》約定的具有工程發包主體資格和支付 工程價款能力的當事人。

2．甲方駐工地代表（簡稱甲方代表：甲方在《協議條款》中指定的代表人。

3．承包方（簡稱乙方）：《協議條款》約定的、具有《電力施工企業資質管 理辦法》規定的工程承包主體資格並被髮包方接受的當事人。

4．乙方駐工地代表（簡稱乙方代表）：乙方在《協議條款》中指定的代表人。

5．社會監理：受甲方委託、具備《電力工程建設監理單位資質管理辦法》規 定資格的工程監理單位或人員對工程進行的監理。

6．總監理工程師：工程監理單位委派的監理總負責人。

7．設計單位：甲方委託的具備《電力工程勘察設計單位資質管理辦法》規定 的相應資質等級的設計單位。

8．工程造價管理部門：國務院各有關部門、各級建設行政主管部門或如上部 門授權的建設工程造價管理機構。

9．工程質量監督部門：電力工業部、電業管理局、省（直轄市、自治區）電 力局或其根據《電力基本建設工程質量監督暫行規定》設置的電力建設工程質量監 督機構。

10．工程：《協議條款》約定具體內容的電力建設永久工程。

11．合同價款：以現行的定額、材料預算價和相應的取費標準為指導價格， 通過招標投標或甲乙雙方協商確定，用以支付乙方履約完成工程施工內容的價款總 額。

12．經濟支出：在施工中發生，經甲方確認後以增加預算形式支付的合同價 款。

13．費用：甲方在合同價款之外直接支付的開支或乙方應負擔的開支。

14．工期：甲乙雙方參照電力建設工程項目工期定額等規定，在《協議條款》 中約定的合同工期。

15．開工日期：《協議條款》約定的工程開工日期。

16．竣工日期：《協議條款》約定的工程竣工日期。

17．圖紙：由甲方提供或乙方提供經甲方代表批准，乙方用以施工的所有圖 紙（包括配套説明和有關資料）。

18．施工現場：經甲方同意、“施工組織設計”或“施工方案”所確定的用 以施工的場地。

19．書面形式：根據合同發生的手寫、打字、複印、印刷的各種通知、任命、委託、證書、簽證、備忘錄、會議紀要、函件及經過確認的電報、電傳等。

20．不可抗力：因戰爭、**、空中飛行物體墜落或其它非甲乙方責任造成 的爆炸、火災，以及《協議條款》約定等級以上風、雨、震等對工程及履約造成損 害的自然災害。

21．賠償金：責任方彌補對方直接損失和間接損失的費用，包括停工、窩工、返工、人員和機械設備調遷、材料和構配件積壓、倒運的人工費、機械費、管理 費等實際費用，以及從這些費用應付之日起所應計取的利息等可得利益的損失。

22．質量缺陷：工程不符合國家或行業現行的有關技術標準、設計文件及合 同對質量的要求。

23．協議條款：結合具體工程，甲乙雙方協商後依法簽訂的書面協議。

篇22：建設工程施工合同

發包人（全稱）：_________

承包人（全稱）：_________

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

1．工程概況

工程名稱：_________

工程地點：_________

工程內容：_________ （羣體工程應附承包人承攬工程項目一覽表）

工程立項批准文號：_________

資金來源：_________

2．工程承包範圍

承包範圍：_________

3．合同工期

開工日期：_________

竣工日期：_________

合同工期總日曆天數：_________

4．質量標準

工程質量標準：_________

5．合同價款

金額（大寫）：_________ 元（人民幣） ￥：_________ 元

6．組成合同的文件組成本合同的文件包括：

（1）本合同協議書

（2）中標通知書

（3）投標書及其附件

（4）本合同專用條款

（5）本合同通用條款

（6）標準、規範及有關技術文件

（7）圖紙

（8）工程量清單

（9）工程報價單或預算書

雙方有關工程的洽商、變更等局面協議或文件視為本合同的組成部分。

7．本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

8．承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

9．發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

10．合同生效

合同訂立時間：_________

合同訂立地點：_________

本合同雙方約定後生效。

發包人（蓋章）：_________ 承包人（蓋章）：_________

住所：_________住所：_________

法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________

委託代表人（簽字）：_________ 委託代表人（簽字）：_________

電話：_________電話：_________

傳真：_________傳真：_________

開户銀行：_________開户銀行：_________

帳號：_________帳號：_________

郵政編碼：_________郵政編碼：_________

篇23：建設工程施工合同

甲方（發包方）：

法定代表人：

乙方（承包方）：

法定代表人：

根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建築法》及其它有關法律、行政法規，為明確雙方在施工過程中的權利、義務，經雙方協商自願簽訂本合同。

第一條工程項目

1.1工程名稱：。

1.2工程地點：。

1.3工程內容：。

1.4承包形式：。

第二條工程期限

2.1合同工期總日曆天數天

開工日期：年月日。

竣工日期：年月日。

2.2如遇下列情況，經甲方現場代表簽證後，工期可相應順延

（1）在施工中如因停電、停水8小時以上或連續間歇性停水、停電3以上（每次連續4小時以上），影響正常施工；停水停電2天以上；

（2）因颱風暴雨颶風等不可抗力的因素；

（3）因人力不可抗拒的其他因素而延誤工期。

2.3因乙方原因造成施工延遲的，不得請求順延工期。

第三條工程價款、結算及付款方式

甲方付款前，乙方應提供發票。

本合同實行固定總價，經甲乙雙方核定按本工程合同包乾價為人民幣（大寫）（￥元）。任何政策性因素和市場因素均不調整包乾價。

3.1本合同簽訂後日內，甲方支付人民幣元工程款；

3.2工程竣工經甲方驗收合格後，甲方支付人民幣元工程款；

3.3餘款人民幣元作為質量保證金，待保修期滿後十五個工作日內無息支付。

第四條建築材料、設備的供應和採購

4.1工程材料、設備由乙方採購。

4.2乙方採購的材料、設備，必須附有產品合格證和試驗報告才能用於工程，甲方認為乙方提供的材料需要複驗的，乙方應按要求提供複驗報告。經複驗符合質量要求的，方可用於工程；複驗不符合質量要求的，應退貨處理，其複驗費和退貨損失由乙方承擔。

第五條施工與設計變更

5.1甲方簽字認定交付的設計圖紙、説明和有關技術資料，作為施工的有效依據，乙方不得擅自修改。

5.2甲方因使用功能提出的變更內容，為不影響施工進度，乙方應先行實施，並及時做好現場簽證。

5.3設計變更增減數應以甲方代表簽證單為依據，工程採用包乾價，對增減部份的工程款由甲乙雙方協商確認。

第六條工程質量管理及驗收

6.1工程具備隱蔽條件，乙方先進行自檢，並在隱蔽驗收前48小時以書面形式通知甲方驗收。驗收合格，甲方現場代表在驗收記錄上簽字後，承包人可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格，乙方予以整改後再交由甲方重新驗收。

6.2工程具備竣工驗收條件，乙方按國家工程竣工驗收有關規定，向甲方提供完整竣工資料及竣工驗收報告（含竣工圖、隱蔽工程簽證和現場簽證單及保修書等）。驗收合格的，雙方進行交接，驗收不合格的，乙方應及時返工，費用由乙方自行承擔，返工導致工期延誤的，乙方應承擔相應的違約責任。

6.3工程質量應符合國家及行業規定的建築工程質量檢驗評定的“合格”標準。

第七條安全施工

乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，採取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由於乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由乙方承擔。

第八條質量保修

8.1本工程保修期限為年，自工程竣工驗收合格起算。

8.2在保修期內，乙方應保證通訊暢通，令甲方能夠隨時同乙方取得聯繫。乙方在接到甲方維修通知後12小時內到達現場並及時處理。如乙方更換保修人員或聯繫電話，應及時通知甲方。若因乙方通訊不暢或故意不接，拖延推諉，甲方將視為乙方放棄保修責任，有權自行解決，由乙方承擔所有費用並加收10%的勞務費。

乙方保修聯繫電話：；乙方保修聯繫人：。

第九條違約責任

9.1乙方未能按時竣工的，每延期一日應按工程總價款的'千分之三向甲方支付違約金（從工程款中直接扣除）；無故延期15日以上視為根本性違約，甲方有權解除本合同，乙方除應全額退還甲方已支付的工程款外，還應向甲方支付工程總價款的20%的違約金。

9.2工程出現質量問題視為乙方嚴重違約，視情節輕重乙方應按工程款的10-30%向甲方支付違約金（可從工程款中直接扣除），此外應賠償因此給甲方造成的損失。

9.3協議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。

第十條糾紛解決辦法

因本合同產生糾紛，如協商無法解決，雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。

第十一條附則

11.1甲方代表為，乙方代表為。

11.2本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章後生效。

簽署時間：年月日

甲方（蓋章）：

聯繫人：

聯繫方式：

地址：

乙方（蓋章）：

聯繫人：

聯繫方式：

地址：

篇24：建設工程施工合同

十三、違約責任：

1、按《經濟合同法》。

2、甲方責任：未能按照合同規定履行責任，竣工期得以順延，由於圖紙及其它原因變 更而造成的返工、停工，應採取補救措施，以減少損失，同時給予乙方相應補償。

3、乙方責任：

(1)按照國家、省市有關質量驗收規範驗收，由乙方造成工程質量問 題，乙方負責無償修理。並承擔由此產生的一切經濟損失。

(2)工期延誤，每天按工程價 款總額的萬分之五付給甲方作為違約金。

十四、解決合同糾紛方式：

(1)本合同在履行過程中發生爭議，雙方應及時解決。

(2)雙方同意由 / 仲裁委員會仲裁、

(3)可向無錫人民法院起訴。

十五、其它：

1、甲方負責場地清理，做到三通一平。乙方嚴格安施工圖紙設計要求施工。

2、如因甲方原因造成停工須由甲方負責補貼乙方損失，標準為500.00元每天、每台機。

3、施工過程中，產生的壓樁以外的費用由甲方負責。

4.乙方不開據工程發票。

5.送樁部分超出2.5米按實結算。

十六、本合同一式 貳 份，甲方執 壹 份，乙方執 壹 份，本合同經雙方簽字後生效。

十七、本合同訂立時間

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

建設工程施工合同範文3

發包人(全稱) (以下簡稱甲方)

承包人(全稱)(以下簡稱乙方)

工程地點：

一、工程名稱及內容：涇川縣羅漢洞石油基地兩個倉庫大門加寬更換維修工程。苶水房改造工程。蒸箱改造工程。水箱塗料工程。院子硬化工程。鋁扣板吊頂工程。3號庫房門口過樑改造工程。門房，房頂屋面彩剛瓦工程。機器安裝工程。鋼貨架工程。

二、工程承包範圍

1倉庫大門加寬更換維修工程。折除原有大門，門口地平，○雨篷、洞口加寬、預製上口過樑及雨篷、製做鐵大門(過樑主筋為6根18圓羅紋鋼，大門鐵皮為1.2毫米)。

2苶水房改造工程。折除原有木門、木窗折除原有混凝土○地平產除原有塗料。安裝保温防盜鋼門，安裝雙層玻璃鋁合金推拉窗、塑料板吊頂、地平為60×60防滑地磚、牆面刷兩遍乳膠漆。

3蒸箱工程，○製做蒸箱枱面，瓷磚全貼，開下水槽安裝PVC下水管。

4水箱塗料工程，水箱外牆刷兩遍乳膠漆。 ○

5院子硬化工程，三七灰土為20公分厚，地面混凝土為15○公分厚。

6鋁扣板吊頂工程，○折除原有PVC頂篷，採用方鋼龍骨架，間距為60×60。

73號庫房門口過樑改造工程，折除原有磚過樑，製做安裝○混泥土過樑，過樑主筋為6根18圓羅紋鋼，沙灰抺面，刷兩遍塗料。

8門房，房頂屋面彩剛瓦工程，砌磚牆，領條採有4×6鍍○鋅方鋼，單層彩鋼瓦處理屋面。

9機器安裝工程，折除原有地平，做50公分厚的混泥土，○預埋8個地角螺拴。

10鋼貨架工程，製做3個貨架，高度為1.8米，寬為0.6米○長3米，貨架用40×40的角鐵，鋼板厚為1.2毫米。

三、合同工期：

開工日期

竣工日期

合同工期總天數

四、工程質量標準必須達到合格標準。

五、合同價款：大寫：小寫：

六、工程嚴格按照現行國家地方行業標準及甲方要求進行組織施工，確保工程質量。乙方應接受甲方現場統一管理，按照要求的進度計劃安排，配合施工。安期交工使用。

七、乙方代表必須保持與甲方聯繫，隨時處理施工過程中出現的問題。

八、乙方隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，採取必要的安全防護措施，清除事故隱患。由於承包人安全措施不力，造成事故的責任和因此發生的費用，由承包人承擔所有費用。

九、甲方對乙方所進材料進行監督，進行批量檢驗驗收，合格後方可施工。

十、雙方約定自工程款支付的方式和時間，開工付20%主體工程完工後付總造價的50%，施工驗收合格付27%，下剩3%為工程保脩金，到期後及時付清。

十一、由建築公司提供增值税專用發票並承擔開發票所產生的税金。

十二、保修期為一年。

十三、本合同雙方約定簽字、蓋章後生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

篇25：建設工程施工合同

建設工程施工合同

第一部分    協議書

發包人（全稱）：__________

承包人（全稱）  ：__________

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

一、工程概況

工程名稱：____________________

工程地點：____________________

工程內容：____________________  羣體工程應附承包人承攬工程項目一覽表（附件１）

工程立項批准文號：

資金來源：__________

二、工程承包範圍

承包範圍：____________________

三、合同工期

開工日期：__________

竣工日期：__________

合同工期總日曆天數____天。

四、質量標準

工程質量標準：____________________

五、合同價款

金額（大寫）：__________      元（人民幣）

■：__________元

六、組成合同的文件

組成本合同的文件包括：

１．本合同協議書

２．中標通知書

３．投標書及其附件

４．本合同專用條款

５．本合同通用條款

６．標準、規範及有關技術文件

７．圖紙

８．工程量清單

９．工程報價單或預算書

雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

十、合同生效

合同訂立時間：      年        月        日  合同訂立地點：__________  本合同雙方約定________後生效。

發  包  人：（公章）   承  包  人：（公章）

住      所：           住      所：

法定代表人：           法定代表人：

委託代理人：           委託代理人：

電      話：           電      話：

傳      真：           傳      真：

開户銀行：             開户銀行：

賬      號：           賬      號：

郵政編碼：             郵政編碼：

第二部分      通用條款

一、詞語定義及合同文件

１．詞語定義

下列詞語除專用條款另有約定外，應具有本條所賦予的定義：

１．１通用條款：是根據法律、行政法規規定及建設工程施工的需要訂立，通用於建設工程施工的'條款。

1．２專用條款：是發包人與承包人根據法律、行政法規規定，結合具體工程實際，經協商達成一致意見的條款，是對通用條款的具體化、補充或修改。

１．３發包人：指在協議書中約定，具有工程發包主體資格和支付工程價款能力的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。

１．４承包人：指在協議書中約定，被髮包人接受的具有工程施工承包主體資格的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。

１．５項目經理：指承包人在專用條款中指定的負責施工管理和合同履行的代表。

１．６設計單位：指發包人委託的負責本工程設計並取得相應工程設計資質等級證書的單位。

１．７監理單位：指發包人委託的負責本工程監理並取得相應工程監理資質等級證書的單位。

篇26：建設工程施工合同

發包人(以下簡稱甲方)：

承包人(以下簡稱乙方)：

依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建設法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，為明確甲乙雙發的責任、權利、義務，保證工程順利實施，在甲乙雙發完全自願和完全理解本合同條款的情況下，雙發就本建設工程施工事項協商一致，簽訂本合同。

一、工程概況

工程名稱：

工程地點： 工程規模： 結構形式： 工程內容： 工程立項批准文號：

資金來源：

二、工程承包範圍

1、食堂建設工程施工圖及該工程工程量清單所列範圍內的全部內容。

2、不包括。

三、合同工期

開工日期： 竣工日期：

合同日期總日曆天數 天(含國家規定的法定假日)

四、質量標準

工程質量標準：達到國家施工驗收規範合同標準(質量標準的評定以現行國家及行業的質量檢驗評定標準為依據)

五、合同價款

合同暫定總價為(人民幣小寫)：￥ (元)(大寫)： (含暫列金) 六、組成合同的文件 組成本合同的文件包括：

1、本合同協議書

2、中標通知書

3、投標書及其附件

4、本合同專用條款

5、本合同通用條款

6、招標文件及招標過程中雙方往來的書面文件

7、現行的法律、法規、技術標準、規範和要求

8、本工程施工圖紙

篇27：建設工程施工合同格式

建設工程施工合同

內容

目前我國的《建設工程施工合同》借鑑了國際上廣泛使用的FIDIC土木工程施工合同條款，由國家建設部、國家工商行政管理局聯合發佈，主要由《協議書》、《通用條款》、《專用條款》三部分組成，並附有三個附件：《承包人承攬工程項目一覽表》、《發包人供應材料設備一覽表》、《工程質量保修書

建設工程施工合同的主要內容包括以下幾項：

1、工程範圍。

2、建設工期。

3、中間交工工程的開工和竣工時間。一項整體的建設工程，往往由許多的中間工程組成，中間工程的完工時間，影響着後續工程的開工，制約着整個工程的順利完成，在施工合同中需對中間工程的開工和竣工時間作明確約定。

4、工程質量。

5、工程造價。工程造價因採用不同的定額計算方法，會產生巨大的價款差額。在以招標投標方式簽訂的合同中，應以中標時確定的金額為準;如按初步設計總概算投資包乾時，應以經審批的概算投資中與承包內容相應部分的投資(包括相應的不可預見費)為工程價款;如按施工圖預算包乾，則應以審查後的施工圖總預算或綜合預算為準。在建築、安裝合同中，能準確確定工程價款的，需予明確規定。如在合同簽訂當時尚不能準確計算出工程價款的，尤其是按施工圖預算加現場簽證和按時結算的工程，在合同中需明確規定工程價款的計算原則，具體約定執行的定額、計算標準，以及工程價款的審定方式等。

6、技術資料交付時間。工程的技術資料，如勘察、設計資料等，是進行建築施工的依據和基礎，發包方必須將工程的有關技術資料全面、客觀、及時地交付給施工人，才能保證工程的順利進行。

7、材料和設備的供應責任。

8、撥款和結算。施工合同中，工程價款的結算方式和付款方式因採用不同的合同形式而有所不同。在一項建築安裝合同中，採用何種方式進行結算，需雙方根據具體情況進行協商，並在合同中明確約定。對於工程款的撥付，需根據付款內容由當事人雙方確定，具體有如下四項：預付款;工程進度款;竣工結算款;保修扣留金。

9、竣工驗收。對建設工程的驗收方法、程序和標準，國家制定了相應的行政法規予以規範。

10、質量保修範圍和質量保證期。施工工程在辦理移交驗收手續後，在規定的期限內，因施工、材料等原因造成的工程質量缺陷，要由施工單位負責維修、更換。國家對建築工程的質量保證期限一般都有明確要求。

11、相互協作條款。施工合同與勘察、設計合同一樣，不僅需要當事人各自積極履行義務， 還需要當事人相互協作，協助對方履行義務，如在施工過程中及時提交相關技術資料、通 報工程情況，在完工時，及時檢查驗收等。

因施工人的原因致使建設工程質量不符合約定的，施工人應承擔以下責任：

1、無償修理或者返工、改建。這是違約責任中的實際履行責任。承包人根據不合格工程的具體情況，予以或修理或返工或改建，使之達到合同約定的質量要求。承包人修理 、返工、改建所支出的費用，均由其自行承擔。

2、逾期違約責任。即因承包人的原因使工程質量不合格的，雖經承包人修理、返工、改建後，達到了合同約定的質量標準，但因修理、返工、改建導致工程逾期交付的，與一般的履行遲延相同，承包人應當承擔遲延履行的違約責任，賠償發包人因此而遭受的損失。

注意事項

目前國內建築市場的惡性競爭導致施工企業工程利潤長期在低水平運行，且發包人拖欠工程款的情況相當嚴重，而施工企業由於項目現場管理不到位、簽證資料不完善導致工期延誤或者出現工程質量問題而引發業主提出高額索賠、最終導致施工單位倒賠錢的案例屢見不鮮。在新的施工任務不斷承接的同時，施工企業作為承包人能否進一步加強施工合同管理，有效規避合同履行的法律風險，已成為當務之急。

一、審查發包人與承包人履約情況

1、對發包方主要應瞭解兩方面內容：

① 主體資格，即建設相關手續是否齊全。例：建設用地是否已經批准?是否列入投資計劃?規劃、設計是否得到批准?是否進行了招標等。

② 履約能力即資金問題。施工所需資金是否已經落實或可能落實等。

2、對承包方主要了解的內容有：

① 資質情況; ② 施工能力; ③ 社會信譽; ④ 財務情況

承包方的二級公司和工程處不能對外簽訂合同。上述內容是體現履約能力的指標，應認真分析和判斷。

二、履約管理之工期

(一) 工期和施工進度

1、實際開工日期的認定

① 承包人有證據證明實際開工日期的，則應認定該日期為實際開工日期。承包人的證據可以是發包人向承包人發出的通知、工程監理的記錄、當事人的會議紀要、施工許可證等;

② 承包人雖無證據證明實際開工日期，但有開工報告，則應認定開工報告中記載的開工日期為實際開工日期;

③ 若承包人無任何證據證明實際開工日期，亦無開工報告，則應以合同約定的開工日期為準。

2、竣工日期的認定

《最高人民法院關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十四條規定認定方法：

① 雙方確認的日期為竣工日期;

② 建設工程經竣工驗收合格的，以竣工驗收合格之日為竣工日期;(注意是經蓋章的驗收報告的時間，不是竣工驗收備案日期，因為竣工驗收備案是由建設單位來報送);

③ 承包人提交竣工驗收報告，發包人拖延驗收的，以承包人提交驗收報告之日為竣工日期;

④ 未經過竣工驗收，發包人擅自使用的，以轉移佔有建設工程之日為竣工日期。

(二) 幾種影響工期的因素

1、施工許可證：

① 如未取得且未施工，以取得施工許可證之日作為開工日期;

② 但如未取得且已經施工，則一般以施工開始日為開工日期。

2、拖欠工程款

拖欠工程款且導致停工或緩慢施工，則工期可以順延，但需要證明延誤的天數及拖欠工程款與延誤天數之因果關係。

3、設計變更

① 設計變更在關鍵線路上，則工期可以順延，但需要證明延誤的天數及設計變更與延誤天數之因果關係;

② 設計變更不在關鍵線路上，則不應以此為由順延工期。

4、圖紙延誤

① 設計變更在關鍵線路上，則工期可以順延，但需要證明延誤的天數及設計變更與延誤天數之因果關係;

② 設計變更不在關鍵線路上，則不應以此為由順延工期。

5、增加工程量

① 設計變更在關鍵線路上，則工期可以順延，但需要證明延誤的天數及設計變更與延誤天數之因果關係;

② 設計變更不在關鍵線路上，則不應以此為由順延工期。

6、質量鑑定

《最高人民法院關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十五條 建設工程竣工前，當事人對工程質量發生爭議，工程質量經鑑定合格的，鑑定期間為順延工期期間。

① 鑑定合格，順延工期;

② 鑑定不合格，視情況而定。

7、建設單位的其他原因

如：指定的代表未按照約定提供指令、批准，致使施工不能正常進行;建設單位未按照約定時間和要求提供原材料、設備、場地等;隱蔽工程在隱蔽前，施工企業發出檢查通知，建設單位未及時檢查等。

① 設計變更在關鍵線路上，則工期可以順延，但需要證明延誤的天數及設計變更與延誤天數之因果關係;

② 設計變更不在關鍵線路上，則不應以此為由順延工期。