土方量合同多篇

土方量合同篇1

發包單位：(以下簡稱甲方)

承包單位： (以下簡稱乙方)

按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及國家和其他有關法律、行政法規的規定，雙方就承攬《聯楊路道路新建工程工程c01標段建設工程施工合同》本着平等、自願、誠實信用的原則，經甲、乙雙方協商一致，特簽訂本合同，以資雙方共同遵照執行。

第一條 工程概況

1.1 工程名稱：紹興中冶梧桐園一期室外配套工程

1.2 工程地點：越王路、羣賢路

1.3 承包範圍：挖掘機日立120型、鬥容量為 1m3挖掘機租賃，場內土方倒運開挖，建築垃圾購置及運輸。

1.4 承包方式與依據：

1.4.1 本工程乙方包質量、包安全、包文明施工的形式進行承包施工。

1.4.2 本合同以甲方與業主簽訂的合同為前提，結合本工程的實際情況作為本合同的簽訂依據。業主對甲方的相關要求乙方同樣均應遵照執行。

第二條 合同工期

2.1 本合同自 20_ 年 05 月 01 日開始，至工程竣工。本工程工期如有調整，以甲方代表的書面簽字為準。

2.2 如因業主、甲方原因造成工期延誤，則工期順延。

第三條 合同價款

3.1 工程合同單價為：挖掘機月租單價為：20_0元/月，工程量暫定為 個月。挖掘機台班單價為： 元/台班;以上單價不含油價，含税金。

3.2 本合同總價暫定為人民幣 ，￥ 。

3.3 台班數量的界定：

3.3.1 挖掘機每月總時間不超過機碼錶表時240小時，超過的部分另行計算;

3.3.2 零星使用計量：每台班按8小時計算，半個台班按4小時計算，不足8小時或超過8小時，以每小時0.125個台班遞減或遞增計算。

3.4 本工程為綜合單價合同，最終結算價以甲方項目部簽證的工程量予以結算。

第四條 甲、乙雙方代表

4.1 本工程的甲方主管單位是 上海寶冶集團有限公司特種分公司紹興項目部 ，甲方代表是 沈斌 。

4.2 本工程的乙方主管單位是 ，乙方代表是 。

4.3 在本工程施工過程中，甲方代表隨時有權要求乙方及其所僱傭的不能勝任工作或不符合有關規定的管理施工人員及機械設備、材料撤離本工程的工地。

第五條 雙方責任

5.1 甲方

(1) 負責工程量簽證、辦理合同簽訂及竣工結算等工作。

(2) 負責施工中的總體安排和協調施工中的干擾問題。

(3) 進場前，對乙方作業人員，做好必要的各項交底。

5.2 乙方

(1) 乙方負責自身工程的所有工作(除本合同規定的甲方負責的工作)，包括工程的輔助性工作及後勤保障工作。

(2) 承擔人員、機械進廠的一切費用。

(3) 乙方進場後，必須聽從甲方現場管理人員的指揮，不得損壞區域內的任何地上、地下的已完工程產品，否則後果自負。

(4) 做好有關人員的安全教育工作，負責處理由於乙方責任而造成的工傷事故，並承擔由此而造成的經濟損失。

(5) 施工期間，應派專人管理現場，加強與甲方的聯繫，協調指揮，直至完工。

(6) 乙方應保證設備證照齊全，設備狀況良好，並做好設備保潔工作。

第六條 工程款的支付及竣工決算

6.1 按月結算。每月按甲方項目部簽證工程量的80%支付，剩餘工程款待工程結束後結算付清。

6.2 如因業主未及時審批、資金週轉等原因而造成甲方延期支付工程進度款，則乙方同意甲方無須承擔任何責任和費用。

6.3 在本合同履行過程中，如因乙方的原因而導致本合同項下工程的工期、安全和質量中的任何一項違反本合同的規定，則甲方有權沒收本合同第6.1款中剩餘部分工程款。

6.4 在本合同履行過程中，如因乙方的原因而導致乙方所僱傭的施工人員、管理人員等的合法勞動權益受到損害(拖延支付勞動報酬等)，則甲方有權根據法律規定、政府有關部門的處理決定、法院判決或仲裁裁決、民工上訪等，直接將本合同第6.1款中剩餘部分工程款用於支付乙方所僱傭的施工人員、管理人員等的工資及補償費用等。

第七條 材料設備供應

甲供材料、設備 無 。

第八條 安全施工

8.1 乙方須按國家和業主及甲方的有關規定，採取嚴格的安全防護設施，承擔因為安全措施不力造成事故的責任和因此發生的一切費用。

8.2 甲方在與乙方簽訂本合同後，可另行簽訂安全、保衞及防火協議，作為本合同附件與本合同具有同等法律效力。

第九條 臨時設施及現場管理

大臨設施乙方自行考慮，如需在施工現場安排大臨設施，必須由甲方統一安排。

第十條 竣工驗收

竣工日期由甲方書面通知，本工程不參加竣工驗收。

第十一條 爭議與解決方式

11.1 甲、乙雙方因為履行本合同發生爭議，應相互協商解決。如協商解決不成，則任何一方均可向上海市寶山區人民法院提起訴訟。

11.2 發生爭議後，乙方仍應繼續履行合同，保持施工繼續，並保護好已完工程。

第十二條 違約責任

如果乙方不能滿足甲方對機械進廠的時間安排，則根據乙方違約給甲方造成的損失大小、嚴重程度，乙方不僅要承擔因此給甲方造成的一切責任和損失，並須按每次壹萬元向甲方支付違約金，甲方有權單方終止合同。

第十三條 工程轉讓與分包

本工程不得轉讓、分包。

第十四條 合同生效與終止

本合同自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效，工程竣工驗收通過，並且雙方履行完本合同規定的全部權利和義務後，本合同自行失效。

第十五條 附則

15.1 本合同經甲、乙雙方簽字蓋章後生效。

15.2 本合同正本一式兩份，甲、乙雙方各執一份;副本 肆 份，甲方執 叁 份，乙方執 壹 份。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

土方量合同篇2

託運方(甲方)：

承運方(乙方)：

合同雙方在平等、自願和協商一致的基礎上，就某某高速公路建設工程項目某某標段土方運輸作業事宜，達成如下協議：

第一條運輸任務

由乙方負責某某高速公路建設工程項目某某標段土方運輸作業任務，乙方承擔的運輸量按合同履行過程中的實際運輸數量計算。

甲方將根據工程項目所確定的作業時間、作業地點、工作面、工程進度和運輸數量的要求，對乙方運輸任務進行統一分配、管理、調度和指揮，乙方必須服從。

第二條合同期限

自_年_月_日起至_年_月_日止。

第三條運輸起止地

起始地：到達地：

第四條運輸車輛

乙方提供自卸式工程運輸車輛：輛，車輛牌號：，行駛證號：，載重量：噸。車輛需配備防塵、防拋灑裝置。

第五條運費結算

運費按元/噸*公里計算。

因本合同土方運輸所產生的税、費，由乙方承擔。甲方支付的運費，乙方應出具運輸費發票。

按月結算。於每月五日前對上一月運費進行結算支付。

第六條運輸質量和安全

乙方必須按照甲方指定的工作進度、作業時間、工作面、運輸起止地和運輸數量完成各項運輸任務。

乙方在履行合同過程中，必須確保運輸安全。如發生各類人身、財產安全事故，均由乙方負責。

第七條燃油供應

乙方運輸車輛所需燃油按照國家定價由甲方提供，燃油費由乙方承擔，由甲方從乙方運費中扣留支付。

第八條合同保證金

為保證本合同的順利履行，乙方應於本合同生效後三個工作日內，向甲方交納保證金萬元人民幣(￥：元)。上述保證金收取後由甲方出具保證金收據。

合同期限屆滿後，上述保證金由甲方予以返還(從中應予扣留支付的違約金和其他費用除外)。

第九條運輸管理

1、乙方運輸車輛必須服從甲方的統一管理、調度和指揮，嚴格遵守施工現場交通規則，積極維護施工現場交通秩序，保證施工現場道路的暢通和運輸安全，不得亂停、亂靠、亂裝、亂卸，不得爭道搶行，不得超速超載。運輸過程中，運輸車輛不得對周邊造成揚塵污染、路面污染和噪聲污染。

2、乙方應當按時、保質、保量完成各項運輸任務。

3、乙方的食宿和車輛停放場地由乙方負責，費用自理。

4、乙方運輸的土方在經過甲方指定地磅的計量後，計入乙方日常運輸台賬。日常運輸台賬由甲、乙雙方指定經辦人員共同簽字確認。上述台賬的運輸數量和運輸里程記錄為甲、乙雙方日後運費結算的基準和依據。

5、乙方運輸車輛的運輸作業時間由甲方統一安排，建立按時作業制度，不得遲到、早退。因車輛檢修或其他特殊原因確需暫停運輸作業的，應提前一日向甲方提出書面申請，經甲方批准後方可暫停運輸作業。

第十條違約責任

1、本合同生效後，除法律規定解除事由或本合同約定解除事項以外，任何一方不得擅自提前解除本合同或終止本合同義務的履行。否則，守約方可以要求對方繼續履行本合同。並且，甲方擅自提前解除本合同或終止合同義務的履行的，須返還乙方合同保證金;乙方擅自提前解除本合同或終止合同義務的履行的，已交合同保證金將不予返回。

2、合同雙方均不得采用虛假記錄、虛假計量或其他方法在運輸數量上弄虛作假。否則，除虛假部分的運輸數量不得作為運費計算依據外，還須按虛假部分運輸數量的運費的拾倍計算違約方應予承擔的違約金。

3、甲方應按照本合同約定及時支付乙方運費。否則，除及時支付乙方運費外，還須按銀行同期貸款利率標準向乙方支付未結算部分運費的利息。利息計算時間自甲方違約付款之日起至欠款實際支付清結之日止。

4、乙方運輸車輛應按照甲方的要求，在指定時間內進入施工現場，開展運輸作業，不得延誤。否則，甲方有權單方通知乙方提前解除本合同，乙方所交合同保證金不得要求返還。

5、合同期限屆滿後，乙方的運輸車輛應按照甲方的要求，在指定時間內撤出施工現場，不得延誤。否則，乙方所交合同保證金不得要求返還。

6、乙方對自己提供的運輸車輛應當具有合法的所有權，車輛已取得國家道路營運和土方施工的許可權，並已依照國家法律政策規定購齊有關車輛保險。否則，甲方有權單方通知乙方提前解除本合同，乙方所交合同保證金不得要求返還。

7、乙方運輸車輛不服從甲方的統一分配、管理、調度和指揮，妨礙施工現場交通運輸秩序的，按每查處一次處以違約金伍佰元人民幣(￥：500元)的標準，由甲方從乙方的運費或合同保證金中扣留支付。

8、乙方運輸車輛必須按照甲方的指令要求，定點裝卸，不得亂裝、亂卸。否則，甲方有權對乙方非定點裝載部分的運輸量不予結算，從乙方運輸台賬中剔除;如屬非定點卸載的，還須由乙方負責將非定點卸載部分的土方進行清理，裝運至指定地點卸載。合同履行過程中，乙方如發生三車次以上(含三車次)非定點裝載違約行為的，甲方有權單方通知乙方提前解除本合同，乙方所交合同保證金不得要求返還。乙方每發生非定點裝載一次，除承擔上述違約責任以外，甲方還有權按500元/車次的標準對乙方處以違約金。該違約金可從乙方的運費或合同保證金中扣留支付。

9、甲方按照本合同第七條規定提供給乙方的燃油，乙方必須保證用於本合同土方運輸任務，不得另作其他用途。否則，甲方有權終止對乙方的燃油供應。

10、乙方運輸車輛非經甲方批准，擅自停止運輸作業時間累計達48個小時以上(含48小時)的，甲方有權單方通知乙方提前解除本合同，未結算部分運費將不再結算支付，乙方所交合同保證金不得要求返還。

11、乙方運輸車輛在運輸作業中造成周邊環境揚塵污染、路面污染或噪聲污染，被有關部門處以行政罰款的，由乙方承擔。如因此給甲方造成損失的，甲方有權向乙方追償，追償時可從乙方的運費或合同保證金中扣留支付。

第十一條爭議的解決

本合同在履行中如發生爭議，雙方應及時協商解決。協商不成的，任何一方均有權將合同爭議向甲方住所地人民法院提起訴訟，通過法定程序解決。

第十二條其他約定

1、本合同未盡事宜，經雙方協商達成一致後，可另行簽訂書面補充協議。

2、本合同經合同雙方或其簽約代表簽署後生效。一式兩份，由合同雙方各執一份。

託運方(簽字)：承運方(簽字)：

簽約代表：簽約代表：

住所：住所：

簽約日期：_年_月_日簽約日期：_年_月_日

土方量合同篇3

甲方：_________身份證：___________(以下簡稱甲方)

乙方：_________身份證：___________(車隊以下簡稱乙方)

經甲乙雙方友好協商達成如下協議：

甲方保證施工中道路、取土、裝車、卸土的暢通。

乙方負責運輸：運輸地：__________________________________________

要求乙方車輛：__部(解放、東風王平頭、斯太爾);車箱長5.3米、車箱寬2.3米、車箱高1.4米

運距：_____公里

運費：___元

結算方式：按車次結算，24小時結算一次(以現金方式結算)

此協議雙方認同，在約定時間內於_______年___月___日乙方將施工車輛安排到現暢?

甲方負責聯繫住宿地方，乙方車隊自己交房租。

甲方安排乙方工程項目收取合理的管理費：工程總費用的__%

違約罰金：乙方車隊按約定到達後甲方如無工程安排，違約方應付給乙方違約金每車___________元/天。

乙方車隊沒按約定到達工地並施工，違約方應付給甲方違約金_________元/天。

此協議一式二份雙方簽定後具同等法律效力。

甲方：___________________________乙方： __________________________

代表人：________________________ 代表人：_________________________

土方量合同篇4

甲方： （以下簡稱甲方）

乙方： （以下簡稱乙方）

乙方承接甲方土石方工程運輸業務，雙方本着平等，自願，互惠互利及責、權、利的原則，經雙方友好協商一致同意簽訂土石方運輸工程合同，規定如下條款：

一：工程名稱：

工程地點：

二：工期時間：

1、開工時間：具體以甲方項目部書面通知的

開工時間為準。

2、竣工時間：

三：結算方式：每十天結算一次，全額現金，或存入銀行卡，確保乙方當天收到。

四：運輸計費：

1、運至棄土場，一公里以內運價 元。（運輸税後價）

2、超出一公里，每公里加人民幣 0.80 元。（運輸税後價）

五：挖機撞車計費：

六：合同簽訂生效後，甲方需支付乙方進場費：挖機每台人民幣 元，泥頭車每台人民幣 元；乙方必須在 天內組織 台車輛，挖機進場開工。

七：甲方責任：

1、理順周邊關係，運政，交警，環保，國土，城管，確保道路順暢，在乙方車輛不違規運輸的情況下，發生責任費用由甲方負責。

2、因甲方責任，導致工程停工每部車輛補償500元/天、司機200元/天，以上損失由甲方承擔。

3、協調好工地管理人員，提供足夠油料，負責道路及時清理，整平，保證乙方車輛順利安全行駛。

4、正常天氣情況下，甲方保證乙方車隊進場每月開工時間不少於25天。

八：乙方責任：

1、合同簽訂後，乙方必須在規定時間內調動運輸車輛及人員進場開工，乙方車輛進場後必須服從調度，安全生產；乙方車隊如因違規操作，發生交通安全事故，或非其它甲方負責意外，一切責任由乙方承擔。

2、如乙方車隊在道路行駛中，所發生的交通事故，由乙方負責全部經濟責任及法律責任。

九：未盡事宜雙方協商解決

本合同經甲方，乙方雙方簽字，蓋章生效，本合同一式四份，甲乙雙方各執兩份，此合同具有同等法律效力，受法律保護，甲乙雙方共同遵守。

甲方：（公章） 乙方：（公章）

法定代表人： 法定代表人：

委託代理人： 委託代理人：

電 話： 電 話：

開 户 銀 行： 開 户 銀 行：

賬 號： 賬 號：

合同簽訂日期： 年 月 日

土方量合同篇5

甲方：

乙方：

甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，雙方本着自願、公平、誠實信用的原則，就乙方承包甲方的土石方運輸工程相關事宜達成如下協議，以資雙方共同遵守。

一、項目工程名稱：易地扶貧搬遷項目金沙縣石場鄉文興安置點

二、項目工程地點：易地扶貧搬遷項目金沙縣石場鄉文興安置點

三、運輸要求、方式：

（1）要求運輸車輛根據挖機情況定，

（2）所有車輛由金沙縣石場鄉餘銀組織。

（3）以車箱容積為標準，平車方量為18方。

四、工期：

本項目工程期限擬自____ 年____月____日起至____年____月____日止，如遇不可抗力，自然災害、氣候異常、政府行為、任何第三方干涉或其他原因而影響施工進度的，則工期相應順延。

開工時間為____年一月一日，總工期為____日曆天，以甲方正式開工下令為準，開工時間延後的，工期相應順延。

五、單價、結算

（1）以車廂容積為標準算方（加高部分不另行計算立方），運距每車為超出紅線外零至一公里內加3元/m 3，超出1.1-2.0公里內加1元/m 3，超出2.1-3.0公里內加1元/m 3，3.1-4.0公里內加1元/m 3，甲方應當於每個工作日給乙方車隊開票一次。

（2）甲方按每月結算一次給乙方車輛，每月支付方式按甲方主合同方式執行。

六、雙方的權利義務

（一）甲方的權利義務

1、在乙方施工過程中，加遇施工當地政府、環保、交警、路政等相關單位干預的，甲方全權負責解決，超限、超載、城管罰款等產生的一切費用全部由甲方承擔。

2、如遇施工當地政府、環保、交警、路政等相關單位干預，甲方沒有協調解決好，造成乙方待工、停工等窩工損失由甲方全部承擔，以每輛車每天賠償300元計算，連續停工超過八小時的以一天計算。

3、甲方負責協調與施工場地當地羣眾的關係，認真解決乙方在施工過程中與當地羣眾發生的糾紛。如遇因糾紛解決不好造成乙方待工、停工等窩工損失由甲方負責承擔，以每輛車每天賠償300元計算，連續停工超過八小時的以一天計算。連續停工超過兩天以上甲方因支付以上條款。

4、甲方應派代表長期進駐施工工地，及時按施工進度進行技術監督指導，並負責辦理有關施工簽證、驗收及按時支付進度款等相關事宜，解決甲方權利義務範圍內的各項事宜。

（二）乙方的權利義務

1、乙方車輛司機必須服從管理，聽從指揮，運輸中不能挑肥揀瘦，裝卸貨物要依次排隊，行車中遵守交通規則，嚴禁酒後駕車和超速行駛，做到文明禮貌，優質服務。乙方對其所提供的車輛司機自行管理，運輸車輛在施工期間發生安全事故由乙方自行處理。

2、在協議期限內，乙方全部車輛未經甲方允許不得到甲方以外的施工場地從事運輸工作，不得以任何理由要求甲方提高運費，刁難甲方，凡消極怠工無理取鬧的，按違約處理，甲方有權扣除該車輛的當日運輸費作為違約金。

3、乙方車輛必須按甲方指定路線把材料運到指定地點。

4，乙方以甲方名義對外發生的全部債權債務、乙方自行發生的全部債權債務，全部由乙方自行處理，甲方概不負責。

5、乙方不承擔開具任何形式正式發票的義務，不承擔工程的任何税費及場地管理費、土地資源費等費用，全部由甲方承擔。

6、乙方提供的車輛必須滿足甲方的下列要求：年檢合格，手續齊全，每輛車有兩名以上有正式有效執照且身體健康的駕駛員。

七、違約責任

1、如遇甲方不按時支付工程款，從應付款日起，拖延付款達到三天，則從第三天開始，每天向乙方支付違約每輛車300元。

2、如乙方未按甲方下達的施工方案保質保量完成工作的，甲方有權向乙方提出書面異議，乙方累計三次違反該義務，則甲方有權單方解除協議，責令乙方退場。

八、爭議解決辦法

本協議履行過程中發生爭議，雙方應協商解決，協商不成的，任何一方均可向項目工程所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。

九、其他

1、本協議未盡事宜，由雙方另行協商，簽訂補充協議。

2、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，自雙方簽字蓋章之日起生效，具有同等法律效力。

甲方代表：

身份證號碼：

聯繫電話：

簽訂時間：

乙方代表： 身份證號碼： 聯繫電話： 簽訂時間：

土方量合同篇6

發包方（以下簡稱甲方）：

承包方（以下簡稱乙方）：

根據《中華人民共和國合同法》和相關法律法規等規定，為明確雙方在工程承包中的權利、義務和責任，確保工程任務的全面完成，在自願、平等、互利的原則下，經甲乙雙方協商同意簽訂本合同。

一、工程概況

（一）工程名稱：

（二）工程地點：

（三）工程內容：主要是挖填土石方，土石方內外運、場地平整等。

（四）工程數量：此標段挖方總量約為立方米（數量暫定，以審計為準）。

二、工程期限

根據雙方協商，工程期限自 年月日起，至 年月日止。

合同簽訂時乙方應充分考慮施工期間環境影響、道路情況、車輛運輸、管理情況、施工檢查、政策變化以及可能出現羣眾阻撓施工等一切可影響工程施工進度的因素，除自然災害等不可抗力因素外，出現其他因素工期不予調整。

三、工程質量

乙方根據甲方提供的圖紙及資料進行施工，確保工程質量，工程驗收時，應按圖紙和驗收標準執行。

四、工程價款及結算

（一）工程總造價：經雙方確定本合同綜合單價為元/立方米，全部工程造價暫定為人民幣元（大寫 ），包括挖填土石方費、裝車費、平整費、運費、衞生費、棄土費、税金及相關費用，雙方不得擅自改變合同價款。

（二）本合同全部工程造價的結算按下列方式辦理：

本合同採用固定單價，工程量是暫定數量，待甲乙雙方共同核對後作為最終結算的依據。如甲方提供的圖紙和説明書與實際不符，按實際簽證結算。

（三）工程價款結算

1、合同生效並開始施工後，甲乙雙方每月底對接確認完成的工作量，甲方於7日內按完成數量總金額的50%支付工程款；

2、土方工程結束後，乙方申報工程結算資料，經甲方審核後，30日內付審核結算款的75%；

3、工程竣工驗收後，甲方在60日內向乙方付清全部餘款。

五、工程承包方式

1、本合同履約保證金10萬元，合同履行結束後，無息返還。

2、乙方不得將合同約定的工程轉包給其他施工單位施工。工程開工後，如發現乙方有未按合同承諾實施的，甲方有權終止合同，沒收施工履約保證金。由此造成的一切後果由乙方承擔。

3、如甲方發現乙方未按附件中所列的人員進場，甲方有權中止合同，由此造成的一切後果，由乙方承擔。開工時項目部負責人等相關人員的相關證書原件送到甲方備案，工程完工後退還。

4、乙方須按合同約定，在指定棄土點棄土，非經甲方同意，土石方不得以任何理由外運。

六、雙方責任

（一）甲方責任

1、向乙方提供施工圖紙。

因甲方提供施工圖紙、地質勘察資料及地下隱蔽設施（包括水、電、煤氣管道等地下管網設施等）不詳、不及時或與實不符，除工期得以順延外，還應償付給乙方由此造成的誤工或停工的實際損失；由此造成的第三方損失應由甲方負責；

2、甲方派代表在工地進行技術、質量監督、檢查、辦理有關施工簽證、驗收手續等，解決應由甲方解決的問題；

3、由於甲方原因造成乙方施工機械，運輸車輛誤工或停工，甲方應負責機械停臵台班費及相應的實際損失，並相應順延工期；

4、工程變更：甲方應提前7天以書面形式通知乙方，並簽訂補充合同或另外辦理施工簽證。否則造成的經濟損失由甲方承擔並相應順延工期；

5、工程完工後，甲方應組織專門人員在15日內進行驗收；

6、雙方約定的由甲方應作的其他工作。

（二）乙方責任

1、向甲方提供工程進度計劃及相應統計報表；

2、負責施工區域內的安全保護，制定相應的施工安全措施，承擔由於自身安全保護措施不力造成的經濟損失和責任。乙方必須嚴格按照施工安全操作規程進行施工，按規定設立警示牌；乙方自身人員安全由其自行負責，乙方對行人、過往車輛及周圍羣眾造成人身傷亡、財產損失的全部由乙方負責處理並承擔相應責任和費用。由乙方引起的第三方人身傷害由乙方自行承擔；

3、對於施工現場地下管線、臨近建築物、公共公用、園林綠化設施，乙方應採取有效措施加以保護，如造成損壞的，乙方應及時修復、賠償。如乙方不及時修復、賠償的，甲方將按照對方要求給予修復或賠償，其費用全額從乙方工程款中扣除；

4、遵守地方政府和有關部門對施工中的公共交通安全、環保管理和安全生產規定，按規定辦理有關手續，並承擔由此發生的費用；

5、已完工工程未交付甲方之前，乙方負責成品保護工作，發生損失，乙方自費負責修理；

6、文明施工、保證施工現場清潔整齊。施工期間必須服從市容市政管理，交工之前清理完與現場無關的任何剩餘物品及其他垃圾等，承擔因違反有關規定造成的損失和罰款；

7、全體施工人員必須嚴格遵守施工所在地的有關規定，並制定相應的內部管理措施，由於違反規定而發生的一切後果乙方自負；

8、乙方必須與項目管理人員密切配合，協調一致，如乙方沒有及時提交材料供應計劃申請或因材料堆放不當發生的丟失、損耗、二

次搬運等費用由乙方自負；

9、涉及到材料運輸用工等當地羣眾關係由乙方負責協調，並承擔由其發生的一切費用；

10、雙方約定的由乙方應做的其他工作。

七、違約責任

（一）甲方違約

甲方不履行合同義務或不按合同約定履行義務的其他情況，甲方承擔違約責任，賠償因其違約給乙方造成的經濟損失，延誤的工期相應順延。

（二）乙方違約

1、因乙方原因不能按照本合同約定工期完工，每延誤1日，按20xx元罰款；

2、因乙方原因工程質量達不到本合同約定的質量標準；

3、乙方不履行合同義務或不按合同約定履行義務的其他情況；

4、一方違約後，另一方要求違約方繼續履行合同時，違約方承擔上述違約責任後，仍應繼續履行合同；

5、中止工程：乙方因非不可抗力連續停工5日以上，視為中止工程，甲方按實際驗收合格的工程計算工程價款，從合格工程價款中扣除20%作為罰款，並取消中標資格，後期工程重新選擇隊伍；

6、乙方必須按排具體人員長駐工地負責施工，連續3日不在工地或不為本工程服務的，每日罰款1000元。

八、合同糾紛

土方量合同篇7

甲方：

乙方：

經乙方請求並取得甲方同意，乙方自願將其自有的車牌號為xx 、出廠核定載重量為xx噸的自卸車掛靠於甲方。為明確的雙方權益和責任，經甲乙雙方協商，一致達成如下合同條款。

一、掛靠時限：自20xx年xx月xx日起至20xx年xx月xx日止，本合同到期之前如乙方要求繼續掛靠，雙方可訂立續掛合同，如本合同到期乙方無續掛要求本合同自動失效。掛靠期間乙方不得擅自解除掛靠，否則給甲方造成損失概由乙方承擔。

二、掛靠車輛產權屬於乙方，營運收益歸乙方所有，乙方承擔掛靠期間所產生的一切經濟和法律責任。掛靠期間乙方應保證車輛運營所必須的各種證、照齊全，應繳納的各種税、費和保險及時繳清。

三、自本合同生效之日起，掛靠車輛歸甲方統一調度、統一使用，乙方須遵守甲方的各種規章管理制度和國家的有關法律法規，不得一車掛靠多家，否則造成的損失概由乙方承擔。

四、本合同一試兩份，甲乙雙方各執一份。本合同自甲方蓋章、乙方簽字之日起生效。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

土方量合同篇8

甲方（土方）：身份證號碼：

乙方（車隊）：身份證號碼：

為確保甲方承運工程路基土方運輸施工任務的順利完成，經雙方協商，達成如下運土事項，並簽定本協議。

一、運土價格：每一公里每車按5鬥計算，價格為每鬥3.5元，超出一公里的外加10元。

二、乙方車輛必須性能良好。

三、運土計量方法：乙方車輛運輸次數由現場甲方人員和乙方人員共同核對，每天核對當天運土車數。

四、乙方運土人員的食宿由乙方自行負責，車輛燃油費每升7.23元結算，月底結賬時在乙方運費中扣除。

五、運費結算及付款方式

甲方按乙方當月累計實際車數扣除油款後的80%付款給乙方，當年年底在春節前全部結清，工程結束後餘款在壹個月內結清。

六、安全責任。乙方在施工過程中發生的安全事故由乙方自負。

七、未盡事宜雙方協商解決，協議經雙方簽字後生效，各執一份。

甲方（公章）：_________

乙方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________

法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日

_________年____月____日