監控項目施工合同範本【多篇】

監控項目施工合同 篇一

（甲方）：

（乙方）：

依據《中華人民共和國經濟合同法》及其他有關法律，甲乙雙方本着平等自願、互利有償和誠實信用的原則，經過充分協商，達成一致意見特簽定本合同，以便雙方共同遵照執行。

一、工程概況

1、工程名稱：

2、工程地點：

3、工程範圍：經甲乙雙方共同確認的方案圖、工程量清單等（詳見本合同附件）。

4、工程內容：由乙方承攬甲方的 工程的全套服務，包括設計、施工、設備採購、安裝、調試及技術服務，維修保修、人員培訓等工作內容。

5、建設期限：自乙方進場施工之日起，總工期 日。（具體入場施工時間根據工程總體進度由甲乙雙方協商決定。）

二、合同價款及支付方式

1、經雙方共同確認工程範圍內的合同包乾總價為：￥ 元 ，人民幣大寫： （費用明細詳見合同附件 ）。

2、付款方式：採取轉帳方式支付；待本工程安裝調試完畢經驗收合格後 2 個工作日內，甲方向乙方支付合同結算價款的100%；甲方於2個工作日內一次性付清。

三、工程變更及結算

1、乙方須嚴格按照雙方確認的方案圖、工程量清單履約。若在本合同執行過程中，甲方根據現場實際情況需進行工程變更，乙方不得拒絕。

2、變更價款由雙方參照本合同價款定價原則及價格水平協商確定，結算時予以調整。

3、乙方應於本工程驗收合格後7天內向甲方報送符合要求的工程結算資料；甲方應自收到合格的結算資料之日起7日內完成審核。

四、工程驗收與保修服務

1、工程完工後2日內，乙方以書面形式申請甲方組織相關人員對工程進行驗收；甲方應收到乙方書面通知後的 2 日內組織驗收，甲方在上述期限內未進行驗收的，視為驗收合格；甲方未驗收自行使用的，亦視為驗收合格，驗收日期以甲方投入使用當日為準；

2、驗收時，雙方均應派代表到場，驗收結束時應出具驗收報告，並由雙方代表簽字、加蓋合同專用章或者公章，驗收日期以雙方簽字蓋章當日為準。

3、自工程完工驗收合格交付使用之日起，乙方為本工程提供為期一年的免費維修及售後服務；本工程所有設備保修以廠家所提供質保為準，且應符合國家現行相關質保的規章制度標準。

4、以上設備、線路的免費維修及售後服務均指由產品自身質量問題及非人為損壞的情況下，若有明顯人為損壞情況，售後中所產生的費用由甲乙雙方協商解決。

5、免費保修期滿，雙方再另行商議簽訂維保合同事宜，乙方應負責對系統進行終身維護。

五、甲方責任

1、甲方現場代表，指導乙方工作，並負責協調乙方與各部門關係的處理。

2、在合同簽訂之後甲方應及時安排現場，並儘快協助乙方辦理臨時用水、用電。

3、甲方應及時辦理變更籤證手續，按約支付。

6、乙方指定 （聯繫電話： ）為本工程現場代表，具體負責現場施工和工程協調事宜。

7、工程竣工後乙方負責對甲方指定人員進行相應系統的技術知識、操作使用、日常維護等方面的培訓。

六、違約責任

1、甲方未盡約定協助義務造成乙方不能按合同約定履行的，由甲方承擔相應的責任。

2、任何一方若有違反本合同之約定的條款，給另一方造成經濟損失的，違約方應承擔受損方的經濟損失。

3、甲乙雙方由於自然災害和其他不可抗力，而確實不能全部或部分履行合同，應在不可抗力發生後的3日內向對方通報不能履行或不

七、爭議及解決方法

1、在合同履行中而引起的一切爭議，甲乙雙方應首先通過友好協商解決，協商後仍不能達成協議時，任何一方均可向任何一方所在地的人民法院提起訴訟；

2、在進行法院審理期間，除提交法院審理的事項外，合同其他部分仍應繼續履行；

3、本合同按照國家有關法律法規進行解釋。

八、合同的生效及變更與終止

1、本合同經甲乙雙方簽字蓋章後生效，合同生效日期以最後一個簽字蓋章日為準。

2、合同一經生效，任何一方均不得擅自變更或者終止。若需變更或者終止，須經雙方協商一致後，簽訂書面的補充協議，方可有效。

九、其他

1、本合同之所有附件均為合同的有效組成部分，與本合同具有同等的法律效力；

2、在履行本合同過程中，所有經甲乙雙方簽署確認的書面文件，即成為本合同有效組成部分，其生效日期為雙方簽字蓋章或者確認之日起；

3、本合同一式兩份，甲乙雙方各執壹份。

甲方代表人： 乙方代表人：

（公章） （公章）

日期： 年 月 日

年 月 日 日期：

通用監控工程合同 篇二

甲方：

乙方：

甲方現委託公司（以下簡稱乙方）承擔電視監控系統工程。經甲、乙雙方充分協商，簽訂合同如下：

一、工程概況：

1、工程名稱：電視監控系統工程。

2、工程地址：

3、工程概況：監控系統包括：設備安裝、系統調試等。

二、甲乙雙方的責任和義務

1、甲方負責提供整個系統的佈線和施工人員的住所及施工場地、樓層施工用電和用水；並提供施工現場專用的有安全防盜措施的倉庫，以保證乙方能如期完成工程工期。並承擔以下義務：

●按時對工程、施工及工程進度實施監控和驗收。

●按時支付工程進度款。

2、乙方應按合同規定的時間及時提供工程所需的設備材料；在保證工程質量和工程進度的前提下完成如下工作：

●設備的安裝調試：

三、工程時間和進度

1、自合同簽訂之日起，甲方開始對現場進行佈線施工和測試線路，完成後甲方通知乙方技術人員入場。

2、工程中甲方對信息點進行增減，則由甲方向乙方出具工程聯繫單。

3、在實際施工過程中，根據具體情況，甲乙雙方友好協商解決。

四、工程及工程量的變更

1、由於甲方原因，對工程中提出的修改項目，必須向乙方出具工程聯繫單，確認修改詳細清單、工程量的變更和變更金額等事項。如甲方不出具工程聯繫單，乙方有權利要求甲方按照原設計方案施工。

2、由於乙方因設備停產、施工現場條件限制等原因對工程中提出的修改項目，必須向甲方出具工程聯繫單，確認修改詳細清單、工程量的變更和變更金額等事項。如乙方不出具工程聯繫單，甲方有權利要求甲方按照原設計方案施工。

五、工程驗收

1、採用完工總驗收的方式。

2、工程驗收標準。

●圖象清晰，符合國家規範要求，終端合格率為100%。

●a。根據甲方要求，甲方可請機構對本系統進行驗收，並出示測試報告及結論，其測試費用由甲方承擔。

●b。若機構對乙方為甲方所做的佈線工程出示了不合格的信息點，乙方將在有效工期內進行整改，再測試費用由乙方承擔。

3、雙方人員進行驗收，由雙方人員簽字，驗收合格報告作為付款依據。

4、工程完工，則應根據實際佈線、信息點位置出具詳細的竣工圖紙。

六、系統保證及工程維護

乙方提供質量保證。在工程驗收合格後壹年內，因設備質量問題發生故障，由乙方免費更換。如甲方在使用過程中因使用或管理不當造成設備損壞，乙方有償提供設備配件。

七、結算方式

監控設備金額為：元（人民幣：元整）。

安裝調試費金額為：。00元（人民幣：）。整個監控系統總額的15%（包括硬盤錄象機價格在內）

八、支付條款

1、合同簽訂後三天內，甲方向乙方支付合同總額的30%的款項，作為定金。

2、設備到場經雙方驗收後三天內，甲方向乙方支付合同總額的30%的工程進度款。

3、系統驗收完畢後七天內，甲方向乙方付清40%的款額。

4、合同執行過程中工程量的增減，則根據工程聯繫單，對材料和工作量的增減進行核算，其增減的費用在付款條件4中結清。

九、設備標準、貨運方式及驗收

乙方提供的產品必須是產品生產廠家的原裝產品。甲乙雙方應嚴格按照產品更新換代生產廠家的生產標準對設備進行驗收。

十、乙方提供一年免費維護，一年後按成本維護，響應時間24小時。

十、人力不可抗拒因素

如因戰爭、嚴重火災、水災、颱風、地震和其它經甲乙雙方認可的人力不可抗拒因素，導致工期延誤，則工期順延。在工程無法完成的情況下，由甲乙雙方另行商定解決方法。

十一、違約責任

1、甲、乙雙方若一方發生違約情況，則違約方應按國家經濟合同法有關條款對另一方進行賠償。

2、除人力不可抗拒因素外，若甲、乙雙方中一方廢除合同，需向另一方支付工程總金額25%的違約金。

3、如項目由於乙方原因導致延期，乙方應償付逾期違約金，按未完成部分項目金額的千分之一∕每天費用作為甲方的補償。

4、如甲方未能按照合同條款八按工程進度向乙方支付工程款，甲方須另加應付款項的千分之一∕每天的逾期違約金作為乙方的補償；乙方並有權利暫停工程的施工，待甲方向乙方制服相應的工程款和逾期違約金後恢復施工，乙方不承擔由此引起的工期延期責任。

十二、解決合同爭議的方式

本合同執行過程中若有爭議，雙方應友好協商解決。如協商不能解決，可向當地人民法院提出訴訟。

十四、合同附件作為合同不可分割的一部分，同樣具備法律效力。

十五、合同生效及其它

1、本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份，簽字蓋章即生效（傳真件有效）。

2、本合同所屬的附件與本合同具有同等效力。（附（設備）報價表）

3、本合同執行過程中，所有補充協議經甲乙雙方協商簽定，蓋章之日起生效，屬合同的組成部分。

4、本合若有未盡事宜，雙方友好協商解決。

甲、乙同意上述條款，並簽字確認如下：

甲方：

甲方代表：

電話：

時間：年月日

乙方：

乙方代表

電話：

時間：年月日

監控項目施工合同 篇三

發包人：

承包人：

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

一、工程概況

工程名稱：

工程地點：路西、南環路南。

工程內容：室外消防監控系統安裝 。

二、工程承包範圍

承包範圍：包工包料。按設計及消防驗收圖紙範圍內的全部工作內容

三、合同工期

開工日期： 20xx年4月 20 日

竣工日期： 20xx年 5月 20 日

合同工期總日曆天數 30天。

四、質量標準

工程質量標準：按國家和地方有關消防工程的質量檢驗評定標準達到合格

五、合同價款:

人民幣 （大寫）：柒拾叁萬伍仟元整（￥：735000.00）

六、合同生效

合同訂立時間：

合同訂立地點：

本合同雙方約定: 雙方簽字蓋章後生效

七、適用法律和法規

（1）需要明示的法律、行政法規：我國現行的、與本工程相關的法律法規文件、消防頒發的現行標準、規範均適用於本工程。國內沒有相應標準、規範時的約定：雙方協商約定。

（2）承包人委託有資質的設計單位設計工程施工圖紙，用於消防監控系統驗收。費用由承包人負擔。

八、雙方一般權利和義務

1、工程師：

1. 1 監理單位委派的工程師

姓名：職務： 總監代表

發包人委託的職權：

（1）本工程發佈停工令、復工令、工期延誤，

（2）其他需要發包人行使的權力。

1. 2 發包人派駐的工程師

姓名： 職務：工程部長

姓名： 職務：安裝工程師

2、發包人工作

2. 1 發包人應按要求完成以下工作：

（1）施工場地具備施工條件

（2）將施工所需的水、電線路接至施工場地的時間、地點和供應，施工中的水、電費由承包方負擔。

（4）提供工程地下管線資料

（5）雙方約定發包人應做的其他工作：雙方另行協商。

3、承包人工作

承包人應按要求完成以下工作：

（1）需承包人辦理的有關施工場地交通、環衞和施工噪音管理等手續

（2）已完成工程成品保護的及費用承擔：

（3）施工場地清潔衞生：

（4）在接到修理通知之日後2天內派人修理。承包人不在約定期限內派人保修的，發包人可以委託他人修理。

（5）發生須緊急搶修事故的，承包人在接到事故通知後，應當立即到達事故現場搶修。

（6）質量保修完成後，由發包人組織驗收。

4、施工組織設計和工期

4. 1 承包人提供施工組織設計、資質證明材料和進度計劃的時間：開工後2日內。 工程師確認的時間：收到後2日內批覆。

4.2.雙方約定工期順延的其他情況：除不可抗力外，工期順延須經總監理工程師和發包人批准方可計算順延天數。

5、安全施工

承包人應嚴格按照國家及法律、法規、《建設工程施工現場消防安全技術規範》執行，遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工；施工現場若發生安全事故所造成的損失，由承包單位自負，發包人不承擔任何責任。

九、合同價款與支付

9.1本合同價款採用固定總價合同。

（1）採用固定價格合同，合同價款中包括的範圍：

本合同採用圖紙設計範圍內的全部工作內容及另行設計的監控系統圖紙工作內容，實行包工包料一次性包死，包定總價格約為人民幣柒拾叁萬伍仟元整。（￥735000.00元）

9.2工程款的支付

雙方約定的工程款支付的方式和時間：

本工程無預付款，施工完畢後甲方、監理等相關部門驗後合格後付至工程造價的80%（其中500196元抵房款，餘款待消防部門驗收合格後支付15%(，即11萬元）質保金為工程造價的5%（，即3.675萬元）保修期為兩年，期滿後30日內給予支付。

9.3承包人採購材料設備的約定：

⑴。本工程泵採用上海鴻龍品牌，監控自動報警系統採用北大青鳥，材料運到現場抽樣檢測，質量合格，證件齊全、材料與合格證等證明材料相符。

⑵。管材符合圖紙設計要求。

工程承包範圍內的全部材料和設備均由承包人自行採購，但必須符合圖紙設計及甲方要求，嚴格執行報檢制度，未經檢驗或檢驗不合格的材料、構件、半成品不得用於本工程且保證用於本工程的材料與樣品相符，否則承擔違約責任。

十、工程變更

若發包人有設計變更，以書面形式通知承包人。

十一、竣工驗收

承包人應在竣工驗收後15日內將完整的1 套資料（不含竣工圖紙）移交給甲方。

十二、違約、索賠和爭議

12.1雙方約定的承包人其他違約責任：

如果承包人未能按工程進度要求完成工程量，發包人有權下達書面通知書要求承包人按工程進度要求完成施工，經兩次書面通知（間隔時間不少於10天）仍未達到工程進度要求的，發包人有權終止合同，承包人應賠償因工程延誤而造成的損失且每延誤一天按工程總價款向發包人支付0.3‰的誤期賠償金。

12.2爭議的解決方式

（1）若在履行合同時發生爭議，首先由建設行政主管部門進行調解，調解不成時，可向煙台開發區人民法院提起訴訟。

（2）本合同一式兩份，甲乙雙方各一份，本合同經雙方簽字後生效，至工程驗收完畢驗收合格，工程款全部付清之日失效。

十三、補充條款

13.1工程實施過程中項目部有關人員變動，必須提前14天用書面形式報告甲方，經甲方同意後方得變動；

13.2施工過程中，承包方必須接受發包人代表及監理工程師的監督，服從發包人的協調，並主動配合；如有不服從，發包人有權責令其停工整頓或退場，造成的經濟損失由承包人負責；

13.3施工期間，承包人要做到文明施工，材料堆放整齊，在施工過程中如受到有關部門的通報批評，則由發包人視情況對承包人進行相應的經濟處罰；

13.4嚴格施工安全，承包人應對施工人員進行安全教育，不發生人身傷亡事故和火災事故，並應參加建築、安裝工程保險，施工中由於承包人原因發生的質量、安全事故及責任和經濟損失均由承包人負責；

13.5按時提供符合蓬萊工程所在地税務部門要求的合格發票。

13.6本工程材料的檢試驗由承包人負責，指定在蓬萊市建築工程質量檢測中心。

13.7若承包人在無正當理由的情況下，未經發包人同意，擅自停工或終止履行合同，承包人除應按工程合同價款的30%向發包人支付違約金外，還應承擔發包人另行發包而增加的工程費用。

13.8承包方在施工過程中，所產生的水電費皆由承包方自行承擔。如逾期不付造成停電、停水，導致工期延長的後果由承包方承擔責任或由發包方直接從應支付的工程款中予以扣除。

13.9承包人應按照發包人與監理公司的要求整理彙總工程資料，按合同約定期限提供竣工資料，逾期提交，每逾期一日，按照工程總造價每日萬分之五支付發包方違約金，且發包人有權拒付工程款。

發 包 人：（公章） 承 包 人：（公章）

法定代表人： 法定代表人：

委託代理人： 委託代理人：

電 話： 電 話：

監控項目施工合同 篇四

甲方：__________________

乙方：__________________

經甲乙雙方協商，乙方幫甲方擬建___棟___層樓房，面積約為______平方米，為明確雙方權利義務關係，經平等協商，雙方自願簽訂本合同。

一、雙方權利義務

1、甲方負責提供石灰、磚、水泥、沙子、石頭、鋼材、管道等建築材料。還要負責路通、水通、電通，水電費由方負責，根據施工進度，乙方應提前___天通知甲方購買所需材料。施工所用的水、電費用由甲方負責。

2、攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。

3、乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，安全施工。由於乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方自行負責，與甲方無關。

二、施工及質量要求

1、本工程為磚混框架結構，按甲方施工圖為標準，屋體為___層，第___層高___。___米，第___層高為___。___米上檐，天面前頭縮朵蓋瓦，後為平頂，前頭縮朵前後左右牆增高為___米，按半層計標面積。

2、本工程採取包工不包料的形式，建房除勞動工具外其他材料由甲方提供。

3、乙方按圖從地串粱以上完成甲方的主體工程，不包括水電、木模、裝修。

4、乙方在施工時，要求牆體平整、垂直、不得放吊口。

三、其他事項

1、乙方在施工期間，除開始和結尾外，生活費由乙方負責，每層倒混凝土期間生活費由甲方負責。

2、乙方在施工過程中，甲方應滿足乙方的施工材料，材料經檢驗後才能使用（架樹、架板等），如果違反操作規程，誰違反、誰負責。

3、施工前，甲方保證___通，即通水通電，道路場地平整。

4、甲方以每平______元的單價發包給乙方，包括鋼筋工在內。

5、收方結標：第___層的總長度加上前後桃子長度，雨棚___半，乘以屋的總寬度，樓梯棚罩按___層計標。

6、付款方式：每層砌好磚後，經檢驗，付每層的___%，到好樓面後付每層的___%，房屋蓋好瓦後，結清餘款。

7、其他未盡事宜，雙方協商解決，按國家以及本地標準從嚴執行。

本合同___式___份，甲乙雙方各持___份，從合同簽訂之日起生效。

甲方（公章）：_______________ 乙方（公章）：_______________

法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________

_____年____月___日 _____年___月___日