設備科合同多篇

設備科合同篇1

出租方:___________________(甲方)

承租人:___________________(甲方)

簽字人:_________________________________。

簽署於_____________________________________ _。

根據《合同法》，經雙方友好協商，特簽訂本合同。

一、設備清單

________________________________________。

二、租賃期限

1.甲方應向乙方提供上述設備的租賃服務。租期為_______________ _天，租金為每天_______________ _元。總計_________________________________。(人民幣)

2.乙方決定租賃設備後，應在取出設備前支付與押金相同的設備款項。當乙方歸還設備時，乙方應向甲方全額支付租金，同時甲方應將押金退還給乙方..

3.租賃物交付時間、地點、方式及驗收:出租人應在合同簽訂地將租賃物移交給承租人，承租人應進行現場實物驗收。承租人簽署本合同，以表明租賃物業已被接受。

三、注意事項

1.乙方在租賃期內不得轉租或退租；乙方不得擅自拆卸和改裝設備，必須正確使用，確保設備處於良好狀態，否則造成的一切損失由乙方承擔..

2.如乙方未能與甲方簽訂續租合同，承租方應在_____________________________________________________________________________________歸還租賃機器。為了續租，雙方需要重新簽訂新的租賃合同，合同逾期後，甲方有權隨時收回設備，並收取必要的滯納金。

四、補充規定

1.經濟補償

承租人在使用過程中造成租賃機器損壞的，按照下列條款進行賠償:

(1)殼牌:賠償人民幣_____________________________________________________________________________________________________________________________影響外觀的損害賠償______________________ _元；

(2)鏡頭顯示屏:劃痕不影響_______________ _元的使用；影響按市場價格補償使用的；

(3)燈泡主板損壞:____________(按實際市場價賠償)

(4)其他配件:無法修復的，按市場價補償；

2.本合同未盡事宜，需要補充的，雙方協商制定補充條款，補充條款與本合同具有同等法律效力。

履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決；

3.本合同無約定的，以《中華人民共和國合同法》為準。

4.本合同一式兩份，雙方各執一份。本合同自雙方簽字之日起生效。

承租人:______________________________。

法定代表人或委託承辦人:______________________ _

電話:__________________________________。

地址:______________________________。

出租人:__________________________ _。

法定代表人或委託承辦人:______________________ _

電話:__________________________________。

地址:______________________________。

設備科合同篇2

合同編號：

需 方： （以下簡稱甲方）

供 方： （以下簡稱乙方）

根據《中華人民共和國民法典》及國家有關法律法規的規定，甲、乙、雙方經協商一致，特此簽訂本合同，以資雙方共同遵照執行。

1 產品品名、規格型號、數量、價格

2 付款方式

2．1 設備總價包括設備造價、運輸費及安裝調試費。

2．2 合同金額不包含税金。

2．3 合同簽訂生效後，甲方預付款40%即 ，乙方安排生產。本合同項下貨物全部生產完成，甲方接到乙方的發貨通知，甲方需支付乙方貨款40%即 。乙方負責運輸到甲方指定地點，由乙方工作人員現場指導安裝，安裝調試完畢甲方需支付乙方剩餘貨款20%即 後交付甲方使用。

2．4 按以下一種方式結算：

3 交貨及運輸

3．1 運輸費用由乙方承擔，送貨至甲方指定地點。請填寫安裝地點：

3．2 設備卸運：設備到位後由甲方負責卸運。

3．3 交貨期：合同簽訂生效，乙方收到甲方預付款後，乙方安排設備生產，收到預付款（以匯款實際到帳為憑）後15個工作日內完成設備生產工作，甲方在接到乙方發貨通知並支付乙方貨款後3日內發貨，乙方負責安裝調試。

4 產品質量

4．1 設備保修期為設備驗收合格後 保修 12 個月（不含耗材、濾材

正常更換）； 在質保期內進行保修。

4．2 如甲方從乙方以外的其他渠道購進的備件及耗件由此引起的設備系統故障不屬於保修範圍。

5 售後服務

乙方須向甲方提供以下售後服務：

5．1 無償向甲方相關人員提供有關乙方所銷售產品的正確安裝、操作使用及日常維護保養的培訓。

5．2 無償向甲方相關人員提供使用乙方所銷售產品時的現場技術指導。

5．3 根據乙方相關的服務標準或雙方共同約定的服務標準提供維修或保修。

6 違約責任

6．1 甲方須承擔的違約責任

6．1．1 甲方如無正當理由而單方變更設備品種、規格、型號、質量或包裝要求等，應賠償乙方因此所遭受的直接經濟損失。

6．1．2 甲方如無正當理由而單方退貨的，甲方應賠償乙方因此所遭受的直接經濟損失。

6．1．3 甲方如未按本合同規定的日期向乙方付款，則應賠償乙方因此所遭受的直接經濟損失，甲方須承擔違約責任，每逾期一天，甲方須按本合同總價的 千分之一/日 的標準向乙方支付違約金。

6．1．4 乙方送貨或代運的本合同內的產品，甲方如無正當理由而拒絕接貨，則甲方應賠償乙方因此所遭受的直接損失。

6．1．5 凡乙方向甲方提供的有關資料及成套技術文件，甲方不得轉讓給第三方，也不得擅自套用於其他工程項目。如違反本條款，乙方有權要求甲方賠償因此而遭受的經濟損失。

6．2 乙方須承擔的違約責任

6．2．1 乙方如未經甲方書面同意而中途變更材料（或產品或設備）品種、規格、質量等，則甲方有權單方解除本合同，乙方須承擔違約責任，應賠償甲方因此所遭受的直接經濟損失。

6．2．2 乙方如違反本合同規定的期限而逾期交貨，則甲方有權單方解除本合同，乙方須承擔違約責任，每逾期一天，乙方須按本合同總價的 千分之一/日 的標準向甲方支付違約金。

6．2．3 乙方如未按本合同規定的數量交貨，則甲方有權單方解除本合同，乙方須承擔違約責任，應賠償甲方因此所遭受的直接經濟損失。

6．2．4 乙方如違反本合同的其他有關規定，則甲方有權單方解除本合同，乙方須承擔違約責任，應賠償甲方因此所遭受的直接經濟損失。

7 爭議的解決方式

凡因履行本合同所發生的和/或與本合同有關的一切爭議，由雙方協商解決；如協商解決不成或任何一方不願協商，則任何一方均有權提起訴訟，並由本合同簽訂地的管轄權的人民法院管轄。

8 不可抗力

在本合同履行過程中，如發生國家法律法規所規定的不可抗力，導致本合同不能全部或部分履行時，由雙方協商解除本合同。

9 補充約定

9．1 甲、乙雙方中的任何一方違反本合同的任何規定，則須由違約一方承擔全部責任和費用。

9．2 乙方須保證自己是本合同項下貨物的全部和部分專用技術和/或專利的合法所有人和/或擁有者，而且能保證自己有權許可最終用户使用。

9．3 貨款未付清前，產權歸乙方所有。

10 附則

10．1 本合同自甲、乙雙方簽字、蓋章生效，至雙方履行完畢本合同規定的各項權利、義務後自行失效。

10．2 本合同生效後，任何一方不得擅自變更。

10．3 本合同一式 兩 份，甲方執 壹 份，乙方執 壹 份。

甲方（全稱）：（蓋章） 乙方（全稱）：（蓋章）

經辦人： （簽字） 委託代理人： （簽字）

地址： 地址：

電話： 電話：

傳真： 傳真：

開户銀行： 開户銀行：

户名： 户名：

帳號： 帳號：

簽字日期： 年___月___日 簽字日期： 年_ _月_ 日

設備科合同篇3

設備轉讓方： (甲方) 身份證號碼：

設備接收方： (乙方) 身份證號碼：

現經甲乙雙方共同商定達成如下協議：

(1)因甲方設備多餘，現轉讓台給乙方，工作小時，出廠編號為，經乙方負責人及技術人員現場看機試機後，甲乙雙方達成協商價為人民幣￥：___________________，大寫( )。乙方本着互相信任的'情況下預付現金人民幣￥：_______________。於年 月 日 將貨提走。

(2)甲方出售該設備提供該機;出廠合格證、購機發票、進口設備提供進口報關單等有效證件

備註：

(3)如該機是甲方偷盜或來路不明的，甲方將負全部法律責任。

(4)如合格證、購機發票或者進口報關單丟失，需在當地公安機關或者派出所開據證明：證明該設備屬甲方所有。

(4)如甲方以前和他人或合夥人有經濟糾紛，產權問題將與乙方無關。

(5)甲方若購機時在銀行按揭款未繳納完，私自出售給乙方後，銀行要追繳任何責任和尾款補清由甲方負責，如出售給乙方後，是甲方的原因，比如，甲方尾款未付清造成gps衞星定位系統鎖機後所造成的任何損失等誤工費均由甲方負責賠償。

(6)甲方在自己的場地上負責將該機設備安全裝上乙方的運輸車上。保證乙方順利離開，乙方將一次性付清餘款，該機產權屬乙方所有。

(7)為了雙方共同遵守特訂立此協議。甲方需提供身份證複印件附合同上。

(8)此協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，簽字按手印後立即生效。

(9)如該設備屬於兩人合夥制經營或多人合夥制經營，需所有人共同簽字，按手印生效。

(10)甲方銀行收款帳號：

乙方銀行轉款帳號：

甲方姓名： 乙方姓名：

電話： 電話：

單位：

簽定日期： 年 月 日

二手設備買賣合同範文三

甲方(買方)： 乙方(賣方)：_

地址： 地址：

身份證號：___ 法定代表人：

電話：_________________________ 職務：_________ ___ _____

電話：

根據《中華人民共和國合同法》及相關法律的規定，經甲乙雙方協商一致簽訂如下合同:

甲方同意從乙方購買以下設備：

其它：

合同價款及支付方式：

乙方以上各項設備的總價款為人民幣： 萬元整(￥_______元);

2.支付方式：合同簽訂後，甲方____日內先向乙方支付設備款 萬元整(￥_________元)，餘款甲方在對以上各項設備驗收合格後____日內支付。

3.乙方開户銀行___ ______帳號：__ _______

三、乙方合同簽訂之日起______日內交付設備，甲方自行安排提取設備。

四、如在本合同簽訂後，乙方又把貨物處理他人或其他原因不賣給甲方，乙方將承擔合同中甲方已付金額的2倍作為違約金，作為賠償給甲方的損失。

五、乙方出售的以上設備，如是乙方偷盜或來路不明的，乙方將負全部法律責任;如乙方以前和他人或合夥人有經濟糾紛，產權問題將與甲方無關。

六、乙方保證對其出賣給甲方的各項設備擁有完全處分權，保證該設備沒有設定抵押及質押，保證該設備未被查封，並免遭第三人追索，否則乙方應當承擔由此引起一切經濟和法律責任。

七、違約責任：

1.本協合同一經生效，雙方必須自覺履行，任何一方未按協議書的規定全面履行義務，應當承擔因此產生的訴訟費、律師費及交通費等。

2.如乙方不能按期交付設備，每逾期一天，應向甲方支付設備轉讓款總金額萬分之_____的違約金。如因乙方違約給甲方造成損失，乙方支付的違約金金額低於實際損失的，乙方必須另予以補償。

3.如甲方的原因，嚴重影響乙方實現訂立本合同書的目的，甲方應按照設備轉讓款總金額萬分之_____向乙方支付違約金。如因甲方違約給乙方造成損失，甲方支付的違約金金額低於實際損失的，甲方必須另予以補償。

八、有關費用的負擔：在本次設備轉讓過程中發生的有關費用(如公證，評估或律師等費用)，由______ ___承擔。

九、為了雙方共同遵守此合同，甲乙雙方都需提供身份證複印件和營業執 照複印件附合同後。

十、爭議解決方式：因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，甲乙雙方友好協商解決，協商不成，向 所在地有管轄權的人民法院起訴。

十一、此合同一式二份，甲乙雙方各執一份，簽字按手印及蓋章後立即生效。

十二、補充：

甲方(買方)： 乙方(賣方)：_

日期：_________年_____月_____日 日期：________年______月______日

身份證號：___ 法定代表人：

簽訂地點：___ ____________ 簽訂地點：__

設備科合同篇4

尊敬的審判長、審判員：

四川法銀律師事務所受岳陽設計院及成都分院的委託，指派我們擔任岳陽設計院及成都分院的代理人。現發表如下代理意見：

一、被上訴人的請求已超過訴訟時效

1.《民法通則》第136條規定：拒付或延付租金的訴訟時效期間為一年。本案“候連書”承諾支付租金的時間為20xx年5月中旬。然而，被上訴人於20xx年7月才向法院提起訴訟。其請求已超過一年的訴訟時效期間。

2.被上訴人從未提交任何關於訴訟時效中止、中斷和延長的證據。

3.一審判決“審理查明”部分，沒有任何關於訴訟時效延續的事實依據;然而，在“本院認為”部分，卻直接以“原告亦向被告主張了其權利”作為“基礎事實”，認定訴訟時效連續。這裏，所謂的“基礎事實”，完全是“憑空而來”的。

據此：即使上訴人與被上訴人之間存在欠付租金的關係，被上訴人的請求也已經超過訴訟時效，喪失勝訴權。

二、上訴人與被上訴人之間沒有租賃合同關係

1.成都分院《營業執照》載明的“成立時間”為20xx年12月12日，而《機械設備租賃合同》(下稱《租賃合同》)的簽訂時間為20xx年7月5日。簽訂合同時，成都分院根本就沒有成立。絕不可能以成都分院的名義與被上訴人簽訂《租賃合同》。

2.《租賃合同》最後一條明確約定“經雙方加蓋公章後正式生效”，這屬於附生效條件的合同。因成都分院當時還沒有成立，《租賃合同》就不可能有成都分院的公章。合同所附條件不成就，合同當然不生效。

3.候聯界確係岳陽設計院成都分院的負責人，但是，並不是候聯界的所有行為，都應由岳陽設計院承擔責任。只有其“在職務範圍內”的行為，才能由岳陽設計院承擔責任。

4.岳陽設計院的經營範圍是“工程設計”，租賃空壓機的用途屬於“工程施工”範疇。因此，即使候聯界有租賃空壓機的行為，也不屬於“在職務範圍內”的行為。其責任不應當由岳陽設計院承擔。

5.建設工程領域，普遍存在借用資質的現象。候聯界除在使用岳陽設計院的資質外，還借用了“四川廣安智豐建設工程有限公司”(下稱“廣安智豐公司”)的資質。而且廣安智豐公司具有“施工資質”。憑什麼認定，候聯界的簽字行為就代表岳陽設計院，而不是代表“廣安智豐公司”呢?

三、上訴人與被上訴人之間沒有實際履行《租賃合同》

1.一審判決認定：上訴人與被上訴人之間實際履行合同的依據是“候連書、候穎淵是岳陽設計院的職工”。

針對這一問題，二審法官當庭詢問了被上訴人的經辦人秦光明。

法官問：“候連書是不是岳陽設計院的職工?”

秦光明答：“不知道是不是岳陽設計院的職工，只知道是候連界的親兄弟”。

被上訴人的經辦人至今都仍不知道“候連書”是否是岳陽設計院的職工。一審法院憑什麼認定候連書是岳陽設計院的職工呢?

然而，被上訴人的代理人仍稱“候連書是岳陽設計院的職工”屬於是“眾所周知”的事實，想以此逃避其舉證責任。

2.《租賃合同》第6條約定：設備進出場時，要籤進出場單。被上訴人並沒有提供與上訴人之間的設備進出場單。

另外，與協議履行相關的證據，還包括已支付的部分租金、進出場拖車費、汽油費、機械手人工費、設備維修費等諸多憑證。岳陽設計院從來沒有支付過這些費用。誰支付的這些費用，誰才與被上訴人之間具有實際履行租賃合同的關係。

3.被上訴人主張：其與上訴人之間存在實際履行合同的關係。被上訴人應當承擔舉證責任。如果不能舉證，則應當承擔不利的後果。

四、涉案設備的承租人應當是“廣安智豐公司”

1.白鶴灘電站支洞配套工程(二工區)的勞務承包人是“廣安智豐公司”。這有廣安智豐公司與業主方簽訂的《勞務合同》、《民工工資保證合同》為證。《勞務合同》、《民工工資保證合同》的簽章處反映“候連書”系廣安智豐公司的委託代理人。

2.“候連書”與廣安智豐公司簽訂的《內部承包協議》，更明確了候連書借用廣安智豐公司資質承攬項目的事實。因此，“候連書”的簽字，只能是代表廣安智豐公司，而不能代表岳陽設計院。

3.一審法院僅僅因為被上訴人將設備交給了“候連書”，就以此推定“候連書”是岳陽設計院的職工。按此邏輯推理：如果被上訴人將設備交給了一審法院，那麼，一審法院是否就是岳陽設計院的分支機構了呢?顯然，這種推理是十分荒謬的。

綜上所述：

1.白鶴灘電站二工區是廣安智豐公司承包的施工項目。候連書是廣安智豐公司的委託代理人和實際施工人，也是本案租賃物的實際使用人。

2.候連書及侯穎淵並非岳陽設計院或成都分院的員工。二人的簽字行為，只能代表廣安智豐公司，而不是代表岳陽設計院或成都分院，其責任也只能由廣安智豐公司承擔。

3.被上訴人的請求已超過訴訟時效期間。

此致

遂寧市中級人民法院

四川法銀律師事務?

杜正武付賢禹律師

二〇一三年一月十五日

設備科合同篇5

甲方（攝影器材提供方）

法定代表人：

職務：

地址：

郵編：

電話：

乙方（承租方）

法定代表人：

職務：

地址：

郵編：

電話：

乙方因拍攝_______所需而租用甲方器材，經雙方友好協商簽訂合同，具體內容如下：

甲方將乙方（所出具的器材使用單為依據）器材清單內所列器材及物品出租給乙方使用。

一、本合同所租用器材物品只限於拍攝__________使用。不得轉租、轉用或給第三方使用。

二、租金結算：器材租用期自________年______月______日起至_______年______月____日止，共計______天，日租金額_________人民幣，共計_______元人民幣。

1、乙方在提取設備時，付第一期租金，即________元人民幣，計使用________天，期限_______年______月______日起至_______年______月____日止。

2、拍攝期間第二次付款________元人民幣，計使用________天，期限_______年______月______日起至_______年______月____日止。

3、拍攝期間第三次付款________元人民幣，計使用________天，期限_______年______月______日起至_______年______月____日止。乙方在每階段到期的前三天預付下一階段租金，如未按時付款，甲方在上階段截止日時有權要求乙方停止拍攝，返還所有器材。如提前拍攝完畢，甲方按乙方實際使用天數結算，收取的多餘租金退還乙方。

4、租用時間以乙方到甲方提取器材出庫當日開始計算。如乙方需要延長使用，應在截止日前48小時與甲方協商，簽訂續租協議，如雙方無異議，有關延期使用期間的有關事宜，仍按原合同繼續執行，如雙方對續租事宜異議，需要重新簽訂續租協議。延期使用期間租金每日_______元人民幣，每_____天付款一次，付款金額為_________元。

三、乙方在提取攝影器材時應認真核對器材的型號、規格、器材數量、完好程度和使用性能等，並在上述器材清單上做出書面確認。

四、乙方在器材租用期間應愛護器材，按照正常操作規則使用器材，並妥善安置及存放以確保器材及物品的正常使用和安全。

五、乙方在器材租用期間如因器材本身質量或技術問題而影響到正常拍攝時，甲方負責器材維修、調試。在器材維修、調試期間甲方應全力協助乙方解決替代器材的相應問題，但甲方不承擔乙方因此而產生的一切直接或間接經濟損失的賠償責任。

六、乙方未按正常操作和沒有妥善安置器材，而造成器材的丟失、損毀或人員傷亡，乙方應承擔全部責任並向甲方賠償全部的經濟損失，同時照常支付租賃期間的器材租金。

七、甲方向乙方派出器材人員，隨器材人員的職能器材維護和電池充電。

八、甲方的隨器材人員應嚴格遵守乙方劇組的規章制度，如隨器材人員在沒有正當理由情況下不服從乙方統一調度和日常管理，乙方有權利向甲方提出調換隨器材人員。

九、乙方應付予甲方隨器材人員日常補助________元（器材費以外），在租用期間甲方人員的食宿、差旅、正常的醫療、工傷等相關費用，由乙方支付，出現問題由乙方負責處理。

十、乙方應確保甲方的器材及物品用於合法使用，不得用於任何法律禁止或限制使用，並不得將甲方的器材及物品用做售賣、寄賣、留置、抵押、按揭、租賃等損害甲方合法權益的用途。

十一、在租賃期間甲方僅以暫時交託形式將出租的器材及物品租於乙方使用，始終保留其所有權。

十二、乙方在合同期滿後，需將有關的器材及物品運至甲方所指定的地址，歸還甲方並經甲方檢查器材及物品質量完好，雙方驗收簽字，完成返還手續。

十三、違約責任

本合同簽訂後，任何一方不得無故單方解除合同，提出解除合同的一方應交納總公司租金的30%作為違約金給未違約方。如其中一方不履行或未履行本合同，另外一方有權訴諸法律。

十四、爭議的解決

如因履行本合同發生爭議，甲乙雙方應本着友好的原則協商解決，協商不成可訴至_____人民法院解決。

十五、本合同一式二份，雙方各執一份，具有同等法律效力。

十六、本合同自雙方代表簽字蓋章時生效。

甲方（簽章）：

法定代表人：

聯繫電話：

銀行賬號：

委託代理人（簽章）：

_______年_____月______日

乙方（簽章）：

法定代表人：

聯繫電話：

銀行賬號：

委託代理人（簽章）：

_______年_____月______日

設備科合同篇6

供方： （以下簡稱甲方）

需方： （以下簡稱乙方）簽訂日期：

1。 合同金額：含17%的增值税及安裝費。

2。 質量要求、技術標準、供方對質量負責的條件和期限：按國標執行，質保期從貨到之日起算。質保期

3。 交貨地點：

4。 貨物所有權轉移的時間、條件：貨款全部付清，貨物所有權轉移給需方。

5。 包裝標準：包裝應確保貨物在裝卸和運輸過程中不受損害；需方對包裝物有特殊要求的須書面註明並另行收費。

6。 結算方式：□電 匯 □銀行匯票 □銀行承兑匯票 □支 票 □現 金

7。 貨款結付期限：合同生效之日起3日內需方預付50%預付款，安裝、調試等工作內容全部結束後支付至100%。

8。貨到驗收標準、方法及提出異議期限：按照合同及產品使用説明書標準執行；貨物表面無瑕疵驗收，貨到三日內書面提出異議有效，逾期視為驗收合格；需方提出書面異議的，供、需雙方應另行書面約定交貨日期，需方不得以晚交貨為由向供方追究違約責任。

9。 安裝、調試：產品的安裝、調試由供方負責，並給予技術指導；

10。 違約責任：按《中華人民共和國合同法》相關條款執行。

11。 解決合同糾紛的方式：雙方協商解決，協商不成由有管轄權人民法院解決。

12。 開示發票的類型及時間：

13。 其它約定事項： 延，需方不得以晚交貨為由向供方追究違約責任。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

獨家設備銷售代理合同3

供方：______________________________（以下簡稱甲方）

需方：______________________________（以下簡稱乙方）

今有上海神力二手工程機械有限公司（以下簡稱供方），銷售__台工程機械給____（以下簡稱需方）。供需雙方本着平等互利、協商一致的原則，簽訂本合同，以資雙方信守執行。

第一條機械名稱：______

第二條機械單價及合同總金額

1。機械定價，供需雙方同意按____定價執行。如發生變化，需變動價格時，應經供需雙方協商。否則，造成損失由違約方承擔經濟責任。

2。單價和合同總金額：_________。

第三條包裝方式及包裝品處理_______。

（按照各種機械的不同，規定各種包裝方式、包裝材料及規格。包裝品以隨貨出售為原則；凡須退還對方的包裝品，應按鐵路規定，訂明回空方法及時間，或另作規定。）

第四條交貨方式

1。交貨時間：_________。

2。交貨地點：_________。

3。運輸方式：_________。

第五條驗收方法__________。

（按照交貨地點與時間，根據不同機械種類，規定驗收的處理方法。）

第六條預付貨款（根據不同機械，付貨款的百分之十作為定金。）

第七條付款日期及結算方式_______。

第八條運輸及保險_________。

（根據實際情況，需委託對方代辦運輸手續者，應於合同中訂明。為保證貨物途中的安全，代辦運輸單位應根據具體情況代為投保運輸險。）

第九條運輸費用負擔________。

第十條違約責任

1。需方延付貨款或付款後供方無貨。使對方造成損失，應償付對方此批貨款總價__%的違約金。

2。供方如提前或延期交貨或交貨不足數量者，供方應償付需方此批貨款總值__%的違約金。需方如不按交貨期限收貨或拒收合格商品，亦應按償付供方此批貨款總值__%的違約金。任意一方如提出增減合同數量，變動交貨時間，應提前通知對方，徵得同意，否則應承擔經濟責任。

3。約定的違約金，視為違約的損失賠償。雙方沒有約定違約金或者預先賠償額的計算方法的，損失賠償額應當相當於違約所造成的損失，包括合同履行後可以獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時應當預見到的因違反合同可能造成的損失。

第十一條當事人一方因不可抗力不能履行合同時，應當及時通知對方，並在合理期限內提供有關機構出具的證明，可以全部或部分免除該方當事人的責任。

第十二條本合同在執行中發生糾紛，簽訂合同雙方不能協商解決時，可向人民法院提出訴訟。（或申請___仲裁機構仲裁的解決）

第十三條合同執行期間，如因故不能履行或需要修改，必須經雙方同意，並互相換文或另訂合同，方為有效。

第十四條 本合同一式三份，經雙方簽字蓋章後立即生效。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日