房屋拆除合同（新版多篇）

拆除合同免費版篇 篇一

發包人(全稱): (以下簡稱甲方)

承包人(全稱): (以下簡稱乙方)

依照《^v^合同法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本房屋拆除工程施工協商一致，訂立本合同。

被拆除房屋名稱： 重慶嫦娥房地產開發有限公司臨時辦公樓

工 程 地 點： xxxx大渡口區鋼花路(人武部左旁)

工 程 內 容： 房屋拆除

承 包 範 圍：房屋拆除和建築垃圾裝載上車

承 包 形 式：甲方向乙方收取元房屋殘值。被拆房屋的建築材料歸乙方所有並自行清運出施工現場。

開工日期：20xx年5月23日

完工日期：20xx年6月13日

合同工期總日曆天數20天

乙方應做到精心組織、文明施工、搞好安全防護、保證施工安全、保持場地整潔、控制揚塵。施工中乙方因安全事故給自已或他人造成的仼何傷害及損失由乙方承擔。

甲方在可能的情況下，向乙方提供施工用水、電接口，所需材料和使用費由乙方承擔。 本合同一式貳份，甲乙雙方各執一份，簽字或蓋章後生效。若一方違約承擔守約方一切損失。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

拆除合同免費版 篇二

發包方：

承包方：

依照《^v^合同法》、《建築安裝工程承包合同條例》、建設工程及其他有關法律法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，經雙方協商一致，特簽訂本合同，以資共同遵守。

一、工程名稱： 拆除工程 二、工程地點：

三、承包內容：

四、承包形式：承包方包工包料

五、工程總造價人民幣(大寫) ( 元)。

1、區域以外的“三通一平”，負責施工區域以外進場道路的暢通。

2、開工前三日內由發包方對拆除區域內的水、電、汽、煤氣進行斷離。

二、承包方：

1、負責施工區域的臨時道路、臨時設施、水、電管線的鋪設、管理、使用和維修工作；

2、組織施工管理人員、材料、施工機械進場；

3、編制施工組織設計或施工方案、施工總進度計劃；

4 、按照建築物爆破規範要求做好煙囱爆破的安全防護措施，並按有關法規要求辦理相關手續。

一、該項工程工期為 天(日曆天)，自 年 月 日開工至 年 月日竣工驗收。

二、開工前 天，承包方向發包方發出開工通知書。

三、如遇下列情況，經發包方現場代表簽證後，工期相應順延： 不可抗力的因素而延誤工期。

一、承包方必須嚴格按照國家頒發的建築拆除工程施工規範、規程和標準進行施工，並接受發包方派駐代表的監督。

二、承包方在施工過程中必須遵守下列條款：

1、必須對拆除區域進行圍護，拉運垃圾車輛必須加蓋篷布，垃圾不得沿路拋灑；

2、在施工時必須加強安全管理，對於在施工過程中發生的一切不安全及人身傷亡事故均由承包方負全責，發包方不承擔任何責任；

3、拆除工程所產生的建築垃圾，由承包方按照環保要求自找垃圾排放點，並自行清理；

4、承包方在實施房屋拆除時，必須對鋼窗、鋼門、暖氣片、管道、發包方留用的設備及工業廠房上的預製鋼混屋架、鋼混屋面板完整拆除，運送至發包方指定位臵進行堆放；

5、按照附表規定及承包方拆除的部分設備及建築鋼筋折價處理給承包方，其折價款為1700元/噸；噸位計量以發包方計量磅單為準。

該項拆除工程所需的材料、設備均由承包方採購；

一、本合同造價結算方式：

承包價：綜合總價承包，同時扣除折價處理給承包方的廢舊設備及拆除建築物的鋼筋折價款：工程總造價=

二、承包方在該項工程竣工驗收合格後 日內，將竣工結算文件送交發包方審查，發包方在接到結算文件 日內審查完畢；

三、工程竣工驗收合格後，發包方按照審計後的工程總造價承包方給發包方正式^v^進行結算，一次付清。

工程竣工驗收，以國家頒發的《關於基本建設項目竣工驗收暫行規定》、《工程施工及驗收規範》、《建築安裝工程質量檢驗評定標準》和^v^有關部門制訂的竣工驗收規定及發包方要求為依據。

一、工程不能按合同規定的工期交付使用的，每遲延一天向發包方支付合同價款5%逾期違約金；

二、承包人有下列情況之一者，承包人自願向發包人支付該項工程總價款10%的違約金：

1、在接到發包方的開工令後7日內未進場施工；

2、無視發包方的書面警告，不履行合同規定其義務；

3、不經發包方同意，私自分包。 發包方的責任：

一、未能按照合同的規定履行自己應負的責任，除竣工日期得以順延外，還應賠償承包方由此造成的實際損失。

二、工程未經驗收，發包方提前使用或擅自動用，由此而發生的質量或其他問題，由發包方承擔責任。

三、承包方驗收通知書送達10日後不進行驗收的，按規定償付逾期違約金3%。

執行本合同發生爭議後，由當事人雙方協商解決。協商不成，雙方同意向合同簽約地人民法院提起訴訟。

一、本合同正本一式四份，副本一式兩份。甲、乙雙方各執正本兩份、副本一份。

二、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章即生效。 三、本合同簽訂後，如發生變更，經雙方協商一致後，可以簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。

發包方： (蓋章)：

承包方： (蓋章)

年月日：

拆除的合同 篇三

發包方（以下簡稱甲方）：______

承包方（以下簡稱乙方）：______

經甲、乙雙方現場勘查、協商，在遵照平等、自願、公平和誠信的原則下，就鋼結構拆除工程，雙方達成以下協議：

第一條：工程概況

拆除工程位於臨朐綜合中學建設指揮部辦公室。

第二條：工程承包範圍

屋面鋼結構支撐、鋁門窗。

第三條：工期

1、合同工期：

2、開工日期：

3、完工日期：

第四條：質量標準：

1、乙方必須按照甲方的要求，將拆除下的`鋼結構進行拆解、託運。

2、乙方應文明施工，切實做好做好安全防護；

第五條：工程價款及付款方式

工程價款按拆除鋼結構物料抵扣拆除費用一次性包死，合同總價約為：______元（價款包含人工費、機械類、管理費、人員保險金。）

第六條甲方責任和義務

甲方負責拆除鋼結構的協調施工監督等工作；

第七條：乙方責任和義務

1、乙方進場後，必須聽從甲方管理人員的協調指揮；

2、乙方管理人員施工前必須對施工人員進行安全交底；

3、乙方必須指派有經驗的專職安全員做好安全拆除施工監督，確保拆除施工在安全狀態下進行；

4、乙方人員應採取嚴格的安全防護措施，承擔由於自身安全措

施不力造成事故的責任和因此發生的費用；

第八條：合同爭議、解決方式

1、雙方如有爭議，雙方應友好協商解決，協商解決不成時，應提交當地勞動仲裁部門裁決或工程所在地人民****起訴。

第九條：其他

1、合同自雙方簽字起生效，合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。

如單方違約，違約方承擔一切責任。

甲方：______乙方：______

代理人簽字：______

______年______月______日______年______月______日

拆除合同免費版 篇四

發包方(以下簡稱甲方)：

承包方(以下簡稱乙方)：

依照《^v^合同法》、《建築安裝工程承包合同條例》、建設工程及其他有關法律法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，經雙方協商，就本工程施工中的有關勞務提供及其他事項，達成如下協議：

第一條：工程地點：

第二條：工程範圍

第三條：工程工期

一、進場日期：_________年____月____日，竣工日期： _________年____月____日

二、總工期為xx日。

第四條：合同價款、工程款支付及結算

總拆除價格為xx萬元整。按實際工程進度付款。

第五條：甲乙雙方責任和權力

一、甲方責任和權力：

1、負責擬拆除部分的斷水、斷電、斷氣、斷通訊等工作。

2、配合乙方做好各方面協調工作。

3、甲方有權要求乙方施工整改。

二、乙方責任和權力：

1、提供相關資質證件， 按甲方要求按時進入拆遷現場，保證工期的順利完成，做好施工現場安全防護工作，為施工人員購買安全意外保險。

2、負責對本協議所列拆除範圍內所有建築物及附屬物的拆除、清運、清掃等工作。

3、乙方要做好安全防護工作。 因乙方施工所造成的各種事故、行政處罰等一切責任、費用等均由乙方自行承擔。

4、編制拆除方案及安全施工方案，在拆除現場堅持文明施工，對出入施工現場的道路及時安排人員清掃，回收材料的堆碼應有嚴格的區域，嚴禁在道路、通道堆放任何材料。

5、乙方有權要求甲方及時付款。

三、其他約定條款：

1、20xx年 月 日前完工，每超一天乙方自願向甲方支付罰款 元。

2、其餘拆除工程於20xx年 月 日前完成，每超一天乙方自願向甲方支付罰款元。

第六條：違約責任

1、乙方不能按照本合同嚴格執行，嚴重不服從甲方監督管理或不能保質、保量按時完工，甲方可以解除合同，造成的損失乙方負責。

2、甲方不能按照本合同及時給付乙方工程款，乙方可以解除合同，造成的損失甲方負責。

第七條： 未盡事宜，雙方協商解決。

第八條：本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

拆除工程合同書 篇五

隨着我國經濟的迅速增長，拆除工程安全問題已引起各方高度重視。簽訂拆除工程合同書需要注意什麼呢以下是小編為大家整理的拆除工程合同書範文，歡迎參考閲讀。

拆除工程合同書範文1

甲方：

乙方：

甲方將哈工大科技大廈地下一層拆遷項目委託乙方進行拆除施工和渣土清運。為明確雙方的權利和義務，經甲乙雙方共同協商簽訂本協議：

一、施工內容及工程量：

1、施工內容：建築物拆除及間牆地上加高的磚土清運。

2、拆除標準：按甲方要求拆除範圍內的房屋以及渣土清運。

3、施工中拆下的廢舊材料歸乙方所有，均由乙方自行處理。

二、工程價款：

經甲乙雙方協商拆除項目總金額為( )元。 結算方式：甲方應在乙方完成工程量50%時，付一部分工程款。其餘工程款再施工完閉後____日內付清。

三、施工日期：

本合同工程定於________年____月____日開工，於________年____月____日竣工。

四、雙方責任及權力

1、乙方進場後，甲方向乙方進行施工交底，交待在施工中需注意的事項並提供有關技術資料。

2、負責協調切斷通往拆除區域內的電源、通信等線路。

3、甲方指定 為工程項目負責人，負責協調施工中有關事宜，並監督乙方的施工過程。

乙方：

1、負責編制施工方案，制定安全環保措施。

2、積極配合甲方的工作。

3、認真貫徹執行國家有關部門對建築施工提出的各項要求和規定，做到文明施工、安全、按期完成施工任務。

4、負責機械及人員安全，加強對施工人員的安全教育及防範措施，確保施工中萬無一失，並負責施工人員的安全保險，對施工中所發生的任何安全責任事故責任由乙方承擔。

5、服從甲方現場管理人員的指揮，尊重甲方的管理制度。

6、乙方指定( )為工程項目負責人。

五、違約責任：

違反本合同規定，甲、乙雙方各自承擔其責任，造成的損失由責任方全部承擔(含經濟損失)。

六、其它：

本合同自甲乙雙方法定代表人或授權委託代理人簽字並加蓋各自公章之日起生效。本合同一式兩份甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

法定代表人(簽字)：_________

________年____月____日

________年____月____日

拆除工程合同書範文2

甲方：

乙方：

依照《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規的規定，甲乙雙方本着平等互利、共同發展的原則，結合本拆除工程的具體情況，為明確責任，協作配合，確保拆除工作質量及安全，經雙方協商一致，簽訂本合同，共同遵守。

第一條 拆除範圍

拆除工程地點：____市____區五聖河(桂瀾路以東，寶翠北以西)具體範圍詳見《佛力估字第145號》資產評估報告書。

第二條 質量標準

1、拆除招標範圍內的甲方指定的建築物、構築物及基礎(拆至閘室底珠基標高-1.3米處，詳見附圖)，附屬的圍牆、花圃、擋土牆等，岸邊場地平整至最近市政道路路面標高處(包含用拆除物殘渣回填)，並清除所有垃圾，不得將垃圾就地填埋及將原地塊沙土運走。

2、按現行的《工程施工質量驗收規範》標準，達到合格或以上。

第三條 工期

1、施工總工期：____日曆天 (從合同簽訂之日算起)

2、甲方在發出書面進場通知書____日曆天內，乙方必須進場施工，否則甲方有權取消其中標資格。

第四條 拆除項目成交價大寫：

第五條 支付方式

該工程是通過____市南海有資產流轉服務有限公司(以下簡稱組織交易機構)公開組織拍賣成交的，簽訂合同前已於成交當日向該公司繳納全額的拆除項目成交款。

第六條 履約保證金

1、人民幣10萬元(包括文明施工，工人工資保證金，工程施工等)，乙方必須在簽訂合同前交予組織交易機構。

2、工程驗收合格後，在沒有違約的情況下，甲方會出具《已交接證明》，乙方憑此證明到組織交易機構在辦理退還履約保證金(不計算利息)。

第七條 甲方的責任及義務

1、協助乙方施工前對周邊房屋進行觀測記錄。

2、甲方指派現場管理人員負責監督乙方拆除過程中的安全及環保工作的執行情況，並對發現的問題和存在隱患提出處理意見，對嚴重違章者，甲方有權做出處罰或停工處理。

第八條 乙方責任及義務

1、安全責任

(1)乙方指定 為項目負責人，全權負責工程拆除事宜，並及時向甲方代表通報工程拆除有關情況。

(2)負責在開工前辦理好拆除、城管、安全、環保及交通等有關部門所有拆除及清運審批、備案手續。按照甲方拆除範圍和時間，組織人員進場施工。

(3)負責制定拆除工程現場安全操作規程，對施工人員進行安全交底，按安全程序施工並指派現場安全檢查員。

(4)建立完善施工現場安全組織機構，明確崗位、職責，在施工中出現的一切安全事故，由乙方自行解決，並承擔由此產生的經濟和法律責任。

(5)接受甲方提出的安全處理意見，並及時改正。

(6)違反規定的安全操作規程，造成意外事故，由乙方自負。

(7)出現斷水、斷電及擾民問題，由乙方自行解決。

(8)嚴格按照合同和國家以及有關法律、法規、操作規程施工。如因施工現場的安全防範措施不當或工作有疏忽而導致乙方僱請的人員發生工傷或其他人身損害，或造成其他人員的人身或財產損害的，一切責任由乙方負責。

(9)中標單位應對參加施工的所有人員和

第三者投保意外工傷險，並承擔全部安全責任，每單項拆除工程報甲方開工備案前需提供所有施工人員拆除施工人員意外傷害保險保單，購買不小於10人的意外險。

2、環保責任

(1)制定拆除施工方案，提出具體的防止揚塵，降噪音等環保措施，明確拆除工地具體的環保要求和環保責任人。乙方在施工中做好現場揚塵、噪音污染及渣土清運等環保措施，嚴格按照施工方案規定執行。

(2)拆遷工地主要出入口應當設立標牌，標明拆遷人、拆除施工單位、環保負責人、拆除時限等內容。

(3)拆遷工地外圍應當設置封閉硬質圍擋，防止物料、渣土遺撒，並及時清理工地外圍道路遺散的渣土，適當灑水，防止揚塵。

(4)拆遷工地應按規定辦理渣土消納證，經常保持清潔衞生，拆除房屋過程中應隨拆隨灑水，避免大量揚塵。對拆除樓房的施工垃圾，必須設置封閉式臨時專用垃圾道或者採用容器吊運，嚴禁隨意凌空拋撒。

(5)渣土清運時現場出口道路要求用草簾被或大鐵板鋪設，拆遷工地渣土應設專門人員管理，定期灑水和清掃，並配備必要的灑水、排水設施。拆遷工地垃圾應及時清運，現場垃圾堆放總量不得超過60立方米。

(6)渣土清運車輛應按規定裝載，遮蓋嚴密，沿途不得遺撒。拆除工地出口應當設置專人清理車身及車輪泥土，確保車輛不帶泥上路。

(7)在拆除和清運過程中，若違反環保規定而遇到處罰的責任由乙方負責。

(8)乙方必須按時發放工人工資，接受業主及其上級主管部門的監督。

3、文明施工

(1)乙方應作好文明施工及消防準備工作。

(2)乙方施工人員應着裝整齊，佩戴統一標識，全帽。

(3)乙方應保證施工現場內、外清潔衞生，交通道路暢通。

(4)乙方應保證在用市政、公用設施完好、暢通。

(5)乙方協助甲方辦理拆除備案手續。

(6)在拆遷工地周邊應當設置2米以上硬質密閉圍擋。

(7)本工程不允許採用爆破拆除，只能採用人工或機械(離民居30米以內的非住宅物業必須採用人工拆除)，做好民居房屋安全防護措施及因拆除時產生的震動，可能對周邊房屋有影響，開工前必須對周邊房屋進行觀測記錄，保存原始資料。若乙方違反操作規程，導致損壞民居房屋的賠償責任由乙方承擔。

(8)中標單位不能在夜間施工。施工期間必須保證不影響周邊居民的正常生活。

第九條 違約責任

1、本工程由甲方及相關的質量監督管理部門按國家頒發的現行有關驗收標準和驗收規範進行驗收評定，必須達到合格的質量標準，若未能達到該標準，則工程不予以驗收，乙方須對存在的質量缺陷問題及時進行修整並承擔相關的費用，若由此導致工期延誤還須按工期延誤賠償標準向發包人支付賠償費。

2、施工期內發包人將對乙方的日常管理維護工作進行定期和不定期的抽驗，如發現乙方服務未到位，發包人向乙方發出限期維護通知書，乙方須在限期內整改完成，若乙方未在限期內進行維護或者未完成維護工作的，發包人有權另行委託管養或者維修單位施工，所支出的費用發包人有權在乙方的履約擔保金中扣減。

3、工期誤期賠償費

(1)本招標工程要求乙方按中標工期完成。

(2)若因乙方原因造成工期延誤的，則工期每延誤一天，甲方將對其收取違約金。違約金額為：工期每延遲一天1000元，違約金在履約擔保金里扣減。若乙方在施工中途未經甲方同意停工超過10天的，則視為單方面解除合同，履約擔保金不予退還，甲方有權追索乙方因停工而造成的損失。若因甲方原因造成工期延誤的，工期相應後延。因不可抗力的原因造成的工期延誤，應在不可抗力事件結束之日起15天內經甲方簽證認可後，工期可相應順延，雙方辦理同意順延工期手續。

(3)若乙方安全管理不到位，存在安全隱患的，甲方或建設行政主管部門發出限期整改通知書。對拒不整改或整改後沒有告之甲方或建設行政主管部門的每次罰款1000元，累計後在履約擔保金里扣減。

(4)施工人員在高空作業必須系安全帶和全帽，如發現沒有按要求佩戴好安全帶和安全帽的每人每次罰款1000元(以照相為準)，累計後在履約擔保金里扣減。

第十條 爭議的解決

凡有關本合同或執行本合同發生的爭議，應經過友好協商解決；若不能協商解決，則提交____區人民法院提起訴訟。

第十一條 不可抗力

1、不可抗力是指戰爭、嚴重火災、水災、颱風、地震等人力不可抗拒的因素引起的延誤和影響。

2、當甲方或乙方因不可抗力的影響不能履行合同義務時，履行合同的時間將予以順延，延長期與不可抗力影響期相同，但拆除費不會因此而改變。

3、不可抗力發生後，雙方應努力採取必要措施，密切配合減少不可抗力的影響。不可抗力的影響消除後應立即通知另一方。

4、甲、乙任何一方如確因不可抗力的原因，不能履行本合同時，應及時向對方通知不能履行或須延期履行、部分履行合同的理由。在取得對方認可後，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，並免予承擔違約責任。

第十二條 合同生效

1、本合同自雙方簽章之日起生效。

2、本合同所訂一切條款，甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。

3、本合同在執行期間，甲乙雙方應本着相互信任、相互配合的原則，對拆遷中出現的問題積極協商解決。如有未盡事宜，需由甲乙雙方協商，另訂補充協議附於本合同之內，所有補充協議在法律上均與本合同有同等效力。

4、本合同一式捌份，甲方執陸份，乙方執貳份，具有同等法律效力。

第十三條 其他約定條款

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

法定代表人(簽字)：_________

________年____月____日

________年____月____日

拆除工程合同書範文3

甲方：

乙方：

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》、《建設工程勘察設計管理條例》等有關法律、法規規定，結合本次工程實際情況，經甲乙雙方協商，達成一致意見，簽訂本合同。

一、工程概況

(一)工程名稱：

拆除工程。

(二)工程地點：

(三)工程範圍：

1、拆除地面以上整座；

2、拆除水管、水泵等全部交給甲方；

3、清理因拆除所產生的全部垃圾(運到指定地點)。

(四)施工方式：人工作業拆除。

(五)工程施工期間：________年____月____日________年____月____日，共 天。

二、工程造價及付款方式

(一)工程總價：人民幣 元。

(二)付款方式：拆至三分之一處時，甲方給付乙方合同總價款的40%，剩餘工程款在乙方全部拆除完畢並將垃圾清理乾淨後經甲方驗收合格的在十個工作日以內無息付清。

三、雙方權利及義務

(一)甲方權利及義務

1、清理工程施工範圍內的財物；

2、指派 負責對拆除工程全程跟進監督，協調工程施工過程的問題，確保工程順利進行；

3、為乙方的施工提供電源，保證乙方的用電；

4、乙方人員的配置使用，甲方不得干涉。

(二)乙方的權利和義務

1、乙方必須編制施工方案，報甲方備案，未經甲方同意不得私自變更，乙方必須嚴格按照施工方案進行施工；

2、乙方必須具有符合國家規範要求的施工資質；

3、在施工中，必須按照國家頒發的施工規範和要求進行；

4、在施工中，乙方必須安全、文明施工，全權負責施工現場的一切安全責任，落實安全責任人員，負責制定安全制度，落實安全防護和警示措施，加強施工人員的安全教育。因施工造成的事故及一切經濟損失乙方自負；

5、乙方在施工前必須注意對周圍建築物、暖氣管道及其他設施進行保護，因施工造成損壞，乙方負責賠償。

6、因施工產生的所有費用由乙方自己負擔，包括但不限於：電費、水費、税款、垃圾清理費等；

7、乙方不得將工程分包、轉包，保證按時保質完工。

四、工程驗收

完工驗收以國家頒發的驗收規範、甲方的要求為標準。

五、違約責任

乙方必須在規定的時間內完工，每逾期____日支付給甲方工程總價款1%的違約金，超過十天的甲方有權單方解除合同並要求乙方承擔合同總價款30%的違約金。

六、爭議解決

在合同履行過程中發生爭議的，雙方協商解決，協商不成的由人民法院管轄。

七、其他

1、在本合同履行過程中及與本合同有關的文件均構成本合同的附件，與本合同具有同等效力；

2、本合同自雙方簽字蓋章後生效，本合同壹式貳份，雙方各執壹份，具有同等法律效力；

3、未盡事宜，以雙方書面補充協議為準。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

法定代表人(簽字)：_________

________年____月____日

________年____月____日

返

拆除合同 篇六

合同編號：

工 程 名 稱：_

工 程 地 點：_

拆 遷 範 圍：

拆 遷 面 積：

委託 方：_

受託 方：

籤 訂 日 期：

拆除工程委託合同

委託方(以下稱甲方)：

法定代表人 / 職務：

委託人 / 職務：

營業執照註冊號：

開户銀行 / 帳號：

地址：

郵編：傳真：

電話：

受託方(以下稱乙方)：

法定代表人 / 職務：

委託人 / 職務：

營業執照註冊號：

開户銀行 / 帳號：

地址：

郵編： 傳真：

電話：

甲乙雙方本着平等互利、共同發展的原則，根據北京市有關法規、政策規定，結合本拆除工程的具體情況，為明確責任，協作配合，確保拆除工作質量，經雙方協商一致，簽訂本合同，以茲共同遵守。

第一條 拆除範圍

1.1拆除工程地點

_____項目 地塊

1.2拆除工程範圍(四至)

第二條 拆除程序

2.1甲方向乙方指明現場市政、公用設施分佈情況及相應保護措施。

2.2甲方向乙方明確拆除範圍、時間。

2.3乙方負責制定施工方案(施工方案中應包括：施工方法、安全措施、環保措施等主要內容)，甲方審核後，乙方應嚴格按照施工方案組織實施。

2.4乙方指定 為項目負責人，全權負責工程拆除事宜，並及時向甲方代表通報工程拆除有關情況。

2.5甲方指定 為項目負責人，負責協調施工中有關事宜，並監督施工進度、安全及文明施工。甲方代表對乙方施工中違規操作有權做出處理決定或經濟處罰。

2.6拆除期限根據拆遷公司的交房進度進行拆除，拆遷公司交房後5日內必須完成拆除工作。

2.7拆除標準：被拆除房屋(含棚子、自建房等)拆除至室外自然地坪，地下室部分拆除到地下室地坪，化糞池要求連同底板全部拆除，拆除過程中產生的渣土、廢棄物等一併清理出現場。

第三條 甲方責任

3.1甲方負責向乙方明確拆遷範圍及時間。

3.2甲方指派現場管理人員負責監督乙方拆除過程中的安全及環保工作的執行情況，並對發現的問題和存在的隱患提出處理意見，對嚴重違章者，甲方有權做出停工處理。

3.3甲方制定〈〈現場施工安全技術要求〉〉(附後)並據此向乙方進行安全交底。

第四條 乙方責任

4.1安全責任

4.1.1負責在開工前辦理好拆除、城管、安全、環保及交通等有關部門所有拆除及清運審批手續。按照甲方拆除範圍和時間，組織人員進場施工。

4.1.2負責制定拆除工程現場安全操作規程，對施工人員進行安全交底，按安全程序施工並指派現場安全檢查員。

4.1.3建立完善施工現場安全組織機構，明確崗位、職責，在施工中出現的一切安全事故，由乙方自行解決，並承擔由此產生的經濟和法律責任。

4.1.4接受甲方提出的安全處理意見，並及時改正。

4.1.5違反規定的安全操作規程，造成意外事故，由乙方自負。

4.1.6出現斷水、斷電及擾民問題，由乙方自行解決。

4.2環保責任

4.2.1制定拆除施工方案，提出具體的防止揚塵，降噪音等環保措施，明確拆除工地具體的環保要求和環保責任人。乙方施工中現場揚塵、噪音污染及渣土清運等環保措施，嚴格按施工方案規定執行。

4.2.2拆遷工地主要出入口應當設立標牌，標明拆遷人、拆除施工單位、環保負責人、拆除時限等內容。

4.2.3拆遷工地外圍應當設置封閉硬質圍檔，防止物料、渣土遺撒，並及時清理工地外圍道路遺散的渣土，適當灑水，防止揚塵。拆遷圍檔高度不得低於1.8米。

4.2.4拆遷工地應按規定辦理渣土消納證，經常保持清潔衞生，拆除房屋過程中應隨拆隨灑水，避免大量揚塵。對拆除樓房的施工垃圾，必須設置封閉式臨時專用垃圾道或者採用容器吊運，嚴禁隨意凌空拋撒。

4.2.5渣土清運時現場出口道路要求用草簾被或大鐵板鋪設，拆遷工地渣土應設專門人員管理，定期灑水和清掃，並配備必要的灑水、排水設施。拆遷工地垃圾應及時清運，現場垃圾堆放總量不得超過60立方米。

4.2.6渣土清運車輛應按規定裝載，遮蓋嚴密，沿途不得遺撒。拆除工地出口應當設置專人清理車身及車輪泥土，確保車輛不帶泥上路。

4.3文明施工

4.3.1乙方應作好文明施工及消防準備工作。

4.3.2乙方施工人員應着裝整齊，佩戴統一標識，戴安全帽。

4.3.3乙方應保證施工現場內、外清潔衞生，交通道路暢通。

4.3.4乙方應保證在用市政、公用設施完好、暢通。

4.4乙方協助甲方辦理人防、公共、消防、固定資產等報批手續。

4.5負責應由乙方承擔的其他工作。

第五條 拆除費及支付方式

5.1雙方約定，拆除費按如下方式計取：拆除費單價為每建築平米元人民幣，暫估面積為建築平米，最終以實際測量為準。

5.2拆除費根據拆遷進度分次支付：

5.2.1當乙方完成拆除任務的 %後，甲方按合同拆除費總額的 %支付給乙方；

5.2.2當乙方完成拆除任務的 %後，甲方按合同拆除費總額的 %支付給乙方；

5.2.3當乙方完成全部拆除工作後，甲乙雙方進行費用結算，並簽訂結算協議書之日起個工作日內，甲方一次性向乙方支付剩餘拆除費。

第六條 違約責任

6.1任何一方違約，違約一方應承擔相應的違約責任，並賠償由此給對方造成的經濟損失。如屬雙方違約，根據實際情況，由雙方承擔各自的違約責任。如屬不可抗力因素，雙方協商解決。

6.2由於乙方原因致使拆除期限延誤，每逾期一日，乙方應每天按拆除費總額的萬分之一向甲方償付逾期違約金。該違約金可由甲方從乙方的拆除費中直接扣除，由於乙方的違約給甲方造成的一切經濟損失均由乙方承擔。

6.3對於乙方違反本合同的其他約定的行為，甲方有權要求乙方限期整改(工期不順延)，並有權做出處理或處罰決定。

第七條 爭議的解決

凡有關本合同或執行本合同發生的爭議，應經過友好協商解決；若不能協商解決，則提交甲方所在地方法院提起訴訟。

第八條 不可抗力

8.1不可抗力是指戰爭、嚴重火災、水災、颱風，地震等人力不可抗拒的因素引起的延誤和影響。

8.2當甲方或乙方因不可抗力的影響不能履行合同義務時，履行合同的時間將予以順延，延長期與不可抗力影響期相同，但拆除費不因此而改變。

8.3不可抗力發生後，雙方應努力採取必要措施，密切配合減少不可抗力的影響。不可抗力的影響消除後應立即通知另一方。

8.4甲、乙任何一方如確因不可抗力的原因，不能履行本合同時，應及時向對方通知不能履行或須延期履行、部分履行合同的理由。在取得對方認可後，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，並免予承擔違約責任。

第九條 合同生效

9.1本合同自雙方簽章之日起生效。

9.2本合同所訂一切條款，甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。

9.3本合同在執行期間，甲乙雙方應本着相互信任、相互配合的。原則，對拆遷中出現的問題積極協商解決。如有未盡事宜，需由甲乙雙方協商，另訂補充協議附於本合同之內，所有補充協議在法律上均與本合同有同等效力。

9.4《現場施工安全技術要求》為本委託合同之附件，與本合同具有同等效力。

9.5本合同一式肆份，甲乙雙方各執貳份，具有同等法律效力。

第十條 其他約定條款

甲方：(蓋章)乙方：(蓋章)

法定代表人：(蓋章或簽字) 法定代表人：(蓋章或簽字)

委託代理人：(蓋章或簽字) 委託代理人：(蓋章或簽字)

本合同簽訂日期：年月日

簽訂地點：北京

現場施工安全技術要求施工過程中應嚴格執行國家及北京市有關安全規範、條例、命令。根據拆除工程特點，制定以下現場施工安全技術要求：

1、進入現場的施工人員必須持證上崗，佩戴明顯標牌。

2、對複雜的拆除工程應編制施工方案，一般拆除工程應有口頭或書面安全交底。

3、實行逐級安全技術交底制度，每個進場施工人員必須進行安全技術交底，並配齊安全防護工具，進入施工現場必須戴安全帽，高空作業必須繫好安全帶。

4、現場應設有專職安全檢查員、環保監督員各若干名。

5、保持安全的現場施工環境，非施工人員禁止入內，現場防護設施、安全標誌應齊全有效，未經許可不得擅自移動或拆除。

6、杜絕立體交叉作業，高空作業時應有專人指揮，設警戒人員，杜絕非施工人員靠近。

7、施工過程中應保護現場用水、用電安全。

8、施工場地應做到室外自然地平，不能有大量的磚、瓦、碎石和跑冒漏水、漏電現象，達到甲方驗收標準。

9、集中回收存放電錶、水錶、水井蓋及圈。

10、拆除建築物應自上而下進行，禁止數層同時拆除，當拆除某一部分的時候應該防止其它部分的倒塌。

11、拆除建築物過程中，現場照明不得使用被拆除建築物中的配電線，應另外設置配電線路。

12、拆除建築物的欄杆、樓梯和樓板等，應該和整體程度相配合，不能先拆除。建築物的承重和支柱和橫樑，要等待它所承擔的全部結構和荷重拆掉後才可以拆除。

13、拆除建築物一般不採用推倒的方法，遇有特殊情況必須採用推倒方法的時候，必須遵守下列規定：13.1砍切牆根的深度不能超過牆厚的1/3，牆的厚度小於兩塊半磚的時候，不許進行掏掘。

13.2為防止牆壁向掏掘方向傾倒，在掏掘前，要用支撐撐牢。

13.3建築物推倒前，應發出信號，待所有人員遠離建築物高度2倍以上的距離後，方可進行。

14、在高處進行拆除工程，要設置流放槽，以便散碎廢料順槽流下。拆下較大的或者簾重的材料，要用吊繩或者起重機械及時吊下或運走，禁止向下拋擲。拆卸下來的各種材料要及時清理、分別、堆放在一定位置。

15、拆除石棉瓦及其它輕型屋面工程時，嚴禁施工人員直接踩踏在石棉瓦及其它輕型板上進行工作，必須使用移動板梯，板梯上端必須掛牢，防止高處墜落。

甲方：(蓋章)乙方：(蓋章)

法定代表人：(蓋章或簽字) 法定代表人：(蓋章或簽字)

委託代理人：(蓋章或簽字) 委託代理人：(蓋章或簽字)

本合同簽訂日期：年月日

簽訂地點：北京

房屋拆除合同 篇七

發包方：______中學(以下簡稱甲方)

承包方：______公司(下簡稱乙方)

甲方將校園內部分D級房屋拆遷項目委託乙方進行拆除施工和渣土清運。為明確雙方的權利和義務，經甲乙雙方共同協商，簽訂本協議。

一、施工內容及工程量：

1、施工內容：建築物拆除，渣土清運。

2、拆除標準：按甲方招標要求拆除範圍內的房屋以及渣土清運。

3、施工中拆下的各類廢舊材料歸乙方所有，均由乙方自行處理。

二、工程價款及結算方式：

1、工程價款：

經公開招標，拆除項目總金額為：叁萬肆仟伍佰元(￥34500.00元)

2、結算方式：

(1)合同簽訂時，乙方一次性付清工程款。

(2)乙方報名時的報名費轉為押金，待拆除工程全部結束，渣土清運完成，平整好施工場地，經甲方組織驗收合格後，退還乙方的押金。

三、施工日期：

1、本合同工程定於_____年_____月_____日開工，於_____年_____月_____日竣工。

2、因不可抗力或天氣影響等因素不能按時開工或竣工時，甲乙雙方可以重新約定開工或竣工日期。

四、雙方責任及權力：

甲方：

1、乙方進場後，甲方向乙方進行施工交底，交待清楚施工現場周圍地下障礙物與在施工中需注意的事項並提供有關技術資料。

2、負責協調切斷通往被拆除區域內的水源、電源、通信等線路。

3、配合乙方對施工人員進行安全教育。

4、甲方指定葛傑善為工程項目負責人，負責協調施工中有關事宜並監督乙方的施工全過程。

乙方：

1、負責編制施工方案，制定安全、環保措施。

2、積極配合甲方的工作。

3、認真貫徹執行國家有關部門對建築施工提出的`各項要求和規定，做到文明施工、安全、按期完成施工任務。

4、必須嚴格按照相關法規條文施工作業，注意環保要求：控制噪聲，避免不安全因素髮生。

5、負責機械及人員的安全，加強對施工人員的安全教育及防範措施，確保施工中萬無一失；並負責其施工人員的安全保險，對因管理不善所發生的任何安全責任事故，責任由乙方承擔。

6、服從甲方現場管理人員的指揮，尊重甲方的管理制度。

7、乙方指定倪前鵬為工程項目負責人，全權負責工程拆除事宜並及時向甲方通報工程拆除有關情況。

五、違約責任：

1、違反本合同規定，甲、乙雙方各自承擔其責任。造成的損失由責任方全部承擔(含經濟損失)。

2、合同執行中發生糾紛，雙方應做好協商解決，協商解決不成的可向當地人民法院起訴。

六、其他：

1、本合同簽字生效後甲、乙雙方如有未盡事宜或對合同條款修改，需經方協商同意並簽訂補充協議。

2、補充協議及附件與本合同正文有同等的法律效力，雙方須共同遵守。

3、本合同自甲乙雙方的法定代表人或授權委託代理人簽字並加蓋各自公章之日起生效。

4、本合同一式四份，甲乙雙方、局基建辦、監察室各執一份，具有同等法律效力。

甲方：___________乙方：___________

代表人：___________代表：___________

_____年_____月_____日_____年_____月_____日

房屋拆除合同 篇八

發包方：

承包方：

依照《中華人民共和國合同法》、《建築安裝工程承包合同條例》、建設工程及其他有關法律法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，經雙方協商，就本工程施工中的有關施工事項，達成如下協議：

第一條：工程概況

一、工程名稱：天津海事局煙台航標處原有設備房拆除工程工程地點：天津海事局煙台航標處院內工程內容：地面原建築物、原建築物地下外牆毛石基礎的拆除及所有拆除廢料外運，處置等。

二、施工中拆下的各類廢舊材料經甲乙雙方認價後，由乙方處理，且在決算中扣除。

第二條：工程日期

開工日期：________年____月____日竣工日期：________年____月____日合同工期總日曆天數3天

第三條：工程價款及結算方式

工程總造價約（人民幣大寫）：陸萬捌仟叁佰捌拾玖元柒角肆分（68389.74結算方式：乙方完成全部拆除清運工作後____日內，甲方先預付預算造價的元）70%，餘額待審定後一次性付清。（定額工日按53元個計算）

第四條：甲乙雙方工作職責

一、甲方責任：

1、乙方進場後，甲方向乙方進行施工範圍內地下管線等有關方面的施工技術交底，並交待清楚施工現場周圍地下障礙物與在施工中需注意的事項並提供有關技術資料。

2、負責擬拆除房屋的斷水、斷電、斷通訊等工作。

3、配合乙方做好各方面的協調工作。

4、負責對拆遷施工現場的監督、檢查。

5、負責對拆除完畢的工程進行驗收。

二、乙方責任：

1、按甲方的要求按時進入拆遷場地，保證工期的順利完成。

2、負責對本協議所列的拆除範圍內建築物及附屬物的拆除，清運，清掃等工作。

3、因乙方原因造成的事故，行政處罰等一切責任、費用等均由乙方自行承擔。

4、在拆除現場堅持文明施工，對出入施工現場的道路及時安排人員清掃。

第五條：違約責任

1、違反本合同規定，甲乙雙方各自承擔其責，造成的損失由責任方全部承擔（含經濟損失）。

第六條：安全施工

1、乙方按照有關規定，採取嚴格的安全防護措施，承擔由自身安全措施不力造成的事故及因此而發生的費用。

2、乙方在動力設備、高壓線路、易燃易爆地段施工前，甲方需安排專業人員配合。

第七條：爭議

甲乙雙方發生爭議時，應該本着友好合作的宗旨，協商解決。

本合同一式四份，甲乙雙方各執一份，具有同等的法律效力。

甲方：乙方：

法定代表人：法定代表人：

合同簽訂時間：

拆除合同免費版篇 篇九

上訴人(一審被告)：××，男，×年×月×日出生，漢族，住×號。

被上訴人(一審原告)：××，男，×年×月×日出生，漢族，住×××。

上訴人因民間借貸糾紛一案，不服×××人民法院×年×月×日作出的(x3)×民初字第×號民事判決書，現提起上訴。

上訴請求

1.依法撤銷×××區人民法院(x3)×民初字第×××號民事判決書，駁回被上訴人對上訴人的訴訟請求。

2.一、二審訴訟費由被上訴人承擔。

上訴理由

一、一審法院認定事實錯誤，應依法予以撤銷。

第一、一審法院沒有查清《借據》是否已實際履行，借貸關係是否生效，而認定上訴人尚欠被上訴人借款，與事實不符，顯然錯誤。

x0年12月30日，上訴人與被上訴人簽訂《借據》後，被上訴人一直沒有履行放款義務，根據《^v^合同法》第二百一十條關於“自然人之間的借款合同，自貸款人提供借款時生效”之規定，借款合同是實踐性合同，應當以被上訴人實際提供借款金額之日起，雙方的借款行為才生效。本案中，上訴人與被上訴人間雖簽有《借據》，但因被上訴人沒有實際提供借款原因，雙方借貸關係根本沒有生效。一審法院對如此重要且顯而易見的事實，不予審查，卻徑直作出判決，顯然不考慮客觀事實，是錯誤的。

第二、本案被上訴人向一審法院提交的a4、a5證據，與本案沒有關係，不能作為定案依據。

該組證據是上訴人與被上訴人另外簽訂《投資協議》所對應的股票賬户，是另一個法律關係，與本案《借據》無關，不應將兩個沒有關係的事實牽連在一起。另被上訴人訴稱上訴人是借用其款項用於購買股票投資，可證據a5股票客户彙總對賬單上顯示的金額(股票等值金額)與借據金額差異較大，並且其中××股票客户彙總對賬單被上訴人已另案起訴。因此，顯然該證據與本案無關，不應作為定案依據。

第三、一審法院判決書第6頁倒數第3-7行關於“委託理財關係”的表述令人費解。如果是筆誤，則應及時修正，以維護法律文書的嚴肅性。

二、一審判決適用法律錯誤。

本案因被上訴人沒有實際履行款項出借義務，上訴人與被上訴人間的借款關係不生效，一審法院根據《^v^民法通則》及最高人民法院《關於人民法院審理借貸案件的若干意見》予以確認，顯然屬於適用法律錯誤。

綜上所述，一審判決認定事實和適用法律錯誤，為了依法維護法律尊嚴，維護上訴人的合法權益，請二審法院查明事實，依法主持正義，支持上訴人的上訴請求。

××中級人民法院

上訴人(簽字並蓋手印)：

年 月 日

拆除工程合同書 篇十

門店拆除工程協議書

發包人 (全稱)：

法定代表人：

住所：

聯繫電話：

承包人 (全稱)：

法定代表人：

住所：

聯繫電話：

根據《中華人民共和國民法典》、《建設工程安全生產管理條例》、《建築施工企業安全生產許可證管理規定》及國家現行相關法規政策規定。經甲乙雙方結合本項拆除工程實際情況和施工現場條件，充分協商達成如下合同條款，共同遵守。

一、工程概況

1、甲方裝飾的店面房屋系合法商業用途

2、施工地點：

3、房屋結構：框架結構，施工面積______平方米

4、承包方式：乙方包拆除包安全垃圾清運處置及包手續辦理、包安全維護等。

5、工程的內容：所有裝飾部分的拆除。其中包括(① 大廳、部分柱子、所有牆地磚的剷除；② 所有木製作及裝飾部分的拆除；③ 所有後建牆體的拆除；④ 所有電氣部分拆除)

二、工程期限

1、開工日期：______年___月___日；

2、竣工日期：______年___月___日；

3、合同工期總日曆天數____天。

三、合同價格

總價款：￥______元，大寫(人民幣)：______。

四、甲乙雙方的責任

甲方義務：

1、為乙方接通施工現場、電、水、交通、負責協調工作。

2、施工期間：甲方需派現場負責人會同乙方對完工工程進行檢查驗收，合格後並簽署意見，由乙方保存作為竣工驗收依據。

3、不拆動原建築承重結構，如需拆改原建築的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續。

乙方義務：

1、施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定、施工規範及質量標準，按期保質保量完成工程。

2、保證施工現場的整潔。嚴格執行市(區)縣有施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境。

五、質量標準

工程質量標準：質量標準評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據。

六、安全責任

乙方在施工過程中需要做到安全施工、文明施工。如果乙方施工人員出現工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。

七、合同價款的支付

1、簽訂協議前甲方預先支付工程款￥______元，大寫(人民幣)：______，拆除結束物業驗收合格後甲方支付工程款￥______元，大寫(人民幣)：______。

2、工程施工中如有項目增減或需要變動，需填變更表，雙方應簽訂補充合同。增減項目的價款，當場結清。

3、此工程款項不含税金。

八、工程的驗收

關於工程內容及驗收的約定：

1、所有裝飾部分的拆除。

2、驗收標準(以物業驗收合格為準)：① 儘量保留拆除燈具、電器的完整性；② 清運完施工現場全部垃圾；③ 基本達到清水標準、衞生整潔。

九、施工組織設計和工期

1、工期進度：承包人提供施工組織設計(施工方案)和進度計劃的時間：承包人必須在合同簽訂後____日內向發包人提供完整的施工組織設計。每月____日前提供下月工程進度計劃。

工程師確認的時間：工程師收到後____天內批准或提出修改意見，逾期不批覆則視為同意。

2、工期延誤：雙方約定工期順延的其他情況：雙方應當嚴格遵守開工日期以及竣工日期時間，非因特殊情況造成工期延誤的，由承包方承擔責任；由於發包人另行發包的專業工程造成的工期延誤，工期相應順延，發包人支付相應的費用。

十、履約保證金

1、乙方向甲方支付履約保證金：

2、乙方提供履約保證金的約定

(1)提供履約保證金的時間：_____年____月____日前。

(2)提供履約保證金的方式：以銀行轉賬方式劃至甲方指定的以下銀行賬户：

開户名稱：

開户銀行：

銀行賬號：

3、履約保證金的使用

因乙方違反本合同第八條約定產生的違約金額，甲方可以直接從履約保證金中予以扣除，履約保證金不足以扣除的，甲方可以向乙方繼續追索。

4、履約保證金的退還 (1)乙方按合同要求完成全部拆除工作(包括場地平整及渣土外運工作)，移交相關的甲方所需要的工程資料和證件，經甲方及政府相關部門驗收合格後10個工作日內，甲方將全部履約保證金或者扣減乙方違約金後所剩部分無息退還給乙方。甲方同意將履約保證金以銀行轉賬的方式退還至乙方指定的以下銀行賬户：

開户名稱：

開户銀行：

銀行賬號：

(2)乙方應以書面形式提請甲方驗收，雙方簽署驗收合格文件後，乙方才有權要求按約定退還履約保證金。

(3)乙方完成全部拆除工程至地平，進入清理階段時，經甲方驗收並簽署文件，乙方可以提前領取履約保證金50%。

十一、違約責任

1、乙方必須按合同規定及甲方通知的期限完成拆除任務，由於自身原因導致延期交地的，按每延期一天支付違約金人民幣______元，款項由甲方直接從乙方的履約保證金中扣除。

2、未經甲方同意乙方中途退場、轉包工程或乙方因自身原因未如期在約定期限內完成的超過10天的情形，甲方可以自行委託第三方完成剩餘的全部拆除工作，乙方不得阻擾第三方進場施工；委託第三方拆除涉及的全部費用由甲方直接從乙方的履約保證金中扣除，履約保證金不足以扣除的，甲方可以向乙方繼續追索。

3、乙方在實施拆除過程中應文明施工，安全施工，因自身原因導致的一切責任或損失由乙方承擔。

4、乙方在實施拆除工作後必須清理乾淨施工場地上所有建築垃圾，直至已達到合同規定的驗收條件。乙方拒不清理或清理不乾淨，甲方可以自行委託第三方進行清理，涉及的全部清理費用(以甲方實際支出的費用為準，無須徵得乙方同意)直接從乙方的履約保證金中扣除。

5、乙方不按合同約定繳納相關費用(如水電等費)的，甲方可以直接從乙方的履約保證金中扣除。

十二、爭議的解決

1、因本合同的訂立、解釋、履行引起的所有與本合同有關的爭議，甲乙雙方應首先友好協商解決。

2、如爭議無法通過友好協商解決，任何一方有權根據本條規定將爭議提交當地人民法院以訴訟方式解決。

3、本協議中如有未盡事宜，雙方應本着互利互惠、協商一致的原則，隨時以補充協議的方式解決，補充協議與本合同具有同等法律效力。若補充協議與本合同有爭議時，以補充協議為準。

十三、其他事項

本合同一式2份，甲乙雙方各執一份，自簽訂之日起執行，合同履行完畢後終止。其中未盡事宜，有甲乙雙方友好協商解決。

發包人：(公章)

委託代理人：

電話：

傳真：

開户銀行：

賬號：

郵政編碼：

______年___月___日

承包人：(公章)

委託代理人：

電話：

傳真：

開户銀行：

賬號：

郵政編碼：

______年___月___日