打井協議書（共5篇）

編輯：打井協議書共含5篇，由本站的會員投稿推薦，小編希望以下多篇範文對你的學習工作能帶來參考借鑑作用。

第1篇：打井協議書

這篇打井協議書範文是我們精心挑選的，但願對你有參考作用。

甲方：

乙方：

甲乙雙方經平等協商，就甲方委託乙方打井施工事宜達成共識，並簽訂如下合同條款：

一、工程地點

在馬街國小新校址甲方指定範圍內，乙方自行勘測選定。

二、工程項目及相關要求

1、施工項目：水井壹眼。

2、尺寸要求：井管外徑：150CM ; 井出水口徑：120CM，護壁15CM。

3、材料選用：護壁為鋼筋水泥預製管。

4、技術要求：保證枯水期正常用水，出水量為1立方米/小時以上。

5、施工中若遇見大石塊、淤泥等特殊地質情況由乙方自行解決。

6、按相關標準，確保工程質量、安全、進度。

三、承包形式

包工包料，包開挖水井所用的機械設備，包安全防護。

四、工期要求

施工工期為即日起日曆天數 天， 年 月 日前交工。

五、工程價款

工程總價款為人民幣 元，大寫： 。

以上總價款為甲方應付給乙方的全部費用，含工程鋼筋水泥護壁主材料費、輔助材料費、人工費、運雜費等全部費用。此外，甲方不再向乙方支付任何費用。

五、付款方式

1、乙方工程完工，並經甲方驗收合格，甲方將首付工程款80%給乙方。

2、完成驗收交付後甲方試用半年，若再無問題，在20xx年11月份付清剩餘20%工程款。

3、工程結算款以人民幣現金的方式支付。

六、其它約定

1、若打水失敗（未出水或中途停工）或達不到甲方要求，甲方不承擔任何費用。

2、甲方為乙方施工提供方便，打井用電由甲方提供。

七、安全責任

1、施工過程中，乙方應加強施工安全管理工作，施工中若造成人員傷亡、財產損失等事故由乙方自負全責。

2、乙方在施工期間要做好井周圍警示防護措施，杜絕閒雜人等靠近，若因此而造成安全事故也由乙方自負。

八、合同生效與終止：

本合同一式三份，甲乙雙方各執一份，上報教育局一份。雙方簽字蓋章後即日生效，結清合同價款後，合同效力自行終止。

雙方簽約：

甲方：

簽約代表人（簽章）：

乙方：

簽約代表人：（簽章）

第2篇：打井協議書

希望你能喜歡這篇打井協議書範文。

甲方：

乙方：

甲乙雙方為了更好的保質保量的按期完成湯陰縣菜園鎮等四鄉鎮土地整治第二年度項目第三十六標段農田用機井工程任務，本着平等自願、精誠合作、互惠互利、共同負責的原則，達成如下協議：

一、甲方將自己中標的湯陰縣菜園鎮等四鄉鎮土地整治第二年度項目第三十六標段部分機井工程承包給乙方，由乙方包工包料、保證質量、自負盈虧，包括基坑開挖及抽揚水，派人下管、下料、看架子及一切材料和成井後清場恢復等。

二、乙方應保證井管質量，提供符合本項目規定，達到國家規定標準的井管及有關資料，井管為無砂砼預製管，內徑為400mm，外徑為500mm的實管和花管，濾料採用優質米石，鑽孔孔徑不小於750mm。

三、甲方負責給乙方提供打井所需的質量和技術要求，乙方按照甲方的要求展開工作。施工期間，乙方不得無故停工，不得向甲方提出任何附加條件，因打井產生的一切費用（包括電費）由乙方承擔，且不得向村委會、村民索要任何財物。

四、經過雙方協商，打井工程承包價格定為每米元 （小寫： 元），每眼井成井深度必須達到60米，同時出水量達到設計要求，成井後，在上級單位或監理測井深時，如達不到60m，甲方有權按實際井深米數的雙倍處罰施工方，即乙方。也就是差1米達不到60米，甲方扣乙方2米的工程款。

五、乙方負責挖揚水坑、抽水、電源、水源、下濾石下管等協調工作，甲方不再過問；成井移交前的維護及看護由乙方負責。

六、乙方在承包打井期間應做到安全施工，嚴格按照施工規範施工，因違規操作所造成的一切傷亡事故包括由此所產生的經濟糾紛等由乙方自己承擔，甲方不承擔任何責任，因此造成的甲方經濟損失不管多少，甲方有權從乙方工程款中扣除。

七、付款方式：甲方要在乙方打成2眼井並經驗收合格後，甲方按每個井架付預付款，每眼井4000元整，在甲方收回第一批工程款後，甲方付給乙方工程量80%的'工程款，依此類推，在工程經省、市等上級單位驗收合格後甲方付給乙方剩餘工程款，標段扣乙方6500元為質保金，一年後結清。

八、協議未盡事宜，在工作開展的過程中，雙方協調解決。 特殊情況下甲乙雙方發生糾紛的將以此協議為依據由法院判決。

九、此協議一式兩份，甲乙雙方各持一份。

甲方:

乙方：

年 月 日

安全責任協議

甲方：

乙方：

我公司承包的湯陰縣菜園鎮等四鄉鎮土地整治第二年度第三十六標段機井工程，項目區包括樑兒寨村、嶽南村、嶽北村、馮家巷、任固五街村、為了更好的保質保量的按期完成任務，本着安全施工、責任明確的原則，將本標段的部分打井工程承包給乙方，現雙方就安全施工事宜達成一致協議。

在施工中乙方應做到：

1、安全用電：施工中，不得將電纜所有接口的部分置於潮濕或有水的地方，開關閘刀不得放在地上，應將其架空，保證安全、正常通電。

2、安全施工：施工時做到按施工要求規範施工，施工人員佩戴安全帽，正確操作鑽機等施工機械。

3、文明施工：施工人員應做到文明施工，不得與當地村民發生矛盾衝突。

不論乙方使用多少鑽機施工，都應保證按施工規範做到安全施工，因違規操作所造成的一切傷亡事故包括由此發生的經濟糾紛等由乙方自己承擔，甲方不承擔任何責任。如不慎反生事故，乙方自行處理，不能向甲方索要任何財物，也不能向甲方提出任何要求，更不能

上訪該項目承建單位，如因乙方不履行該協議造成的甲方經濟損失不管多少，甲方有權從乙方工程款中扣除。特殊情況下甲乙雙方發生糾紛的將以此協議為依據交由法院判決。

本協議一式兩份，甲乙雙方各持一份，由甲乙雙方簽字按手印後生效。

甲方：

乙方：

年月日

第3篇：打井協議書

猜你正在找打井協議書的怎麼寫？那麼就給你這篇範文參考。

為了提高打進質量，明確甲，乙雙方責、權、利關係，達到互惠利之目的，經甲乙雙方協商同意，特立本合同： 甲方：建設單位：

乙方：施工人：

法人代表：

一、工程概況：

1、井位地點：

2、水井結構：以砼水泥管式，四米焊接管。

3、水井深度：按甲方交付井款的深度進行，成井按 米至

二、工程造價：

1、單價 元/米（按實打米數計算）。

2、總造價按實打米數計算元。

三、甲方責任：

1、負責申報、審批、領取《取水許可證》，以及打井範圍的土地關係問題。

2、負責道路通暢，工地平整，水井的位置與定點，無條件供給乙方用水。

四、乙方責任：

1、負責保證工程質量。

2、負責井孔必須在600-650mm，成井以下水泵為標準。

3、負責設備運輸、安裝到位。

4、負責安裝井壁管，幷包防沙材料，用60目尼龍網兩層或者棕皮兩層，用18#鉗絲每6-7釐米一道，用3根竹皮及10#鉗絲4道箍緊，每20米處捆箍扶整木。

5、乙方不承擔完工後井的水量大小。

五、附則：

1、本合同由雙方代表簽字，當日起效，具有法律效應，打井完工後，甲方付完工程全部費用後自行廢除。

2、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，其它未盡事宜，雙方協商解決。

甲方： 乙方：

代表： 代表：

年 月 日

第4篇：打井協議書

打井協議書怎麼寫？以下是我們給你的範文格式參考。

甲方：華西十三建周至縣世紀星城項目部

乙方：

甲乙雙方經平等協商，就甲方委託乙方打井施工事宜達成共識，並簽訂如下合同條款：

一、工程地點

周至縣世紀新城5與6樓之間甲方指定範圍。

二、工程項目及相關要求

1、施工項目：水井壹眼。

2、尺寸要求：井管外徑：40CM ; 深度：自然地面35米以下（出水量滿足施工現場用水量為止）

3、材料選用：護壁為水泥預製管。

4、技術要求：保證枯水期正常用水，出水量為6立方米/小時以上。

5、施工中若遇見大石塊、淤泥等特殊地質情況由乙方自行解決。

6、按相關標準，確保工程質量、安全、進度。

三、承包形式

包工包料，包開挖水井所用的機械設備，包安全防護。

四、工期要求 ##

施工工期為即日起日曆天數7天， 20xx年9月20日前交工。

五、工程價款

按實際工程量結算價款，單價：人民幣330.00元/米，工程量為自然地平面至合格井底所測得的垂直深度（單位：米）。

以上總價款為甲方應付給乙方的全部費用，含工程鋼筋水泥護壁主材料費、輔助材料費、人工費、機械費、運雜費、安全措施費、勞動保護費、工傷保險費、醫療費等全部費用。此外，甲方不再向乙方支付任何費用。

六、付款方式

1、打井深度和出水量達到甲方要求時，甲方支付工程總價款50%給乙方。

2、護壁井管安裝完成後，經甲方試水合格支付餘下50%工程款。

七、其它約定

1、若打水失敗（未出水、深度未達到35米或中途停工）或達不到甲方要求，甲方不承擔任何費用。乙方應承擔廢井回填、掩埋的全部費用。

2、甲方為乙方施工提供方便，打井用電、水由甲方提供。

八、安全責任

1、施工過程中，乙方應加強施工安全管理工作，施工中若造成人員傷亡、財產損失等事故由乙方自負全責。

2、乙方在施工期間要做好井周圍警示防護措施，杜絕閒雜人等靠近，若因此而造成安全事故也由乙方自負。

九、合同生效與終止：

本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字蓋章後即日生效，結清合同價款後，合同效力自行終止。

雙方簽約：

甲方： 乙方：

簽約代表人（簽章）： 簽約代表人：（簽章）

第5篇：打井協議書

這篇打井協議書範文很有代表性，送給你。

鑽井施工合同

合同編號：

發包人（甲方）：海南美林園林工程有限責任公司 合同聯繫人：唐安強

承包人（乙方）： 合同聯繫人：

聯繫電話：13036023581

根據《中華人民共和國經濟合同法》等有關法律法規及本工程具體情況，為了明確雙方在施工過程中的權利和經濟責任，經雙方協商，特簽訂本合同，共同遵照執行。

一、工程概況：

1、工程地點：海南省海口市秀英區美林路8號

2、工程名稱：慧遠.美林谷H區1#水井、C區2#水井鑽井工程 二、承包方式：

本工程採用包工包料方式負責承建，除潛水泵、套管、出水管外，開工所需要的一切材料、設備及所有費用由乙方負責；乙方負責安裝及調試；

三、合同工期：

1、預計工期為20天，具體開工日期以甲方書面通知為準。

2、因下列原因之一造成承包工程工期延誤，經甲方現場管理人員籤認並加蓋業務專用章後，工期方可順延。

2.1不可抗力（如颱風、地震）。

2.2工作日內連續4小時以上8小時以下的大雨順延半天、連續8小時以上大雨順延一天。

四、工程標準：

1、單口井深度暫定170米，具體深度根據現場實際情況決定；

2、每口井位均由甲方確定，井段下入160MM口徑護壁塑料管，深度為高出地表300MM至進入井深60米；潛水泵下入深度距井口60米，出水管高出套管400mm，管徑50mm。

3、單口井出水量標準：8m3/小時（出水量為每天200噸）。

五、合同價款：

1、打井工程單價：固定單價每米110.00元。每口井深度暫定170米，兩口井打井工程暫定金額人民幣（大寫）叁萬柒仟肆佰仟圓整（￥37，400.00元），結算以實際數量為準。

3、該價格已包安裝調試、管理費等相關費用，不包含税金；施工水電由甲方提供接駁點及費用。

六、工程驗收

1、每口井達到工程竣工要求後，乙方必須通知甲方工程聯繫人員到場，方可進行拔除鑽頭，甲方人員現場確認鑽井深度，以作為付款依據。

2、潛水泵安裝完畢後，須進行滿負荷不間斷測試12小時，期間水源不中斷方為到達工程要求。

七、工程款支付和發票的開具： 1、本工程無預付款。

2、乙方完成1#和2#井全部施工並經驗收合格後，甲方在5個工作日內將全部工程款一次性支付給乙方。

3、甲方支付結算款前，乙方須提供全額發票，所產生的税金由甲方承擔。 八、雙方責任 1、甲方責任

1.1甲方指派現場代表姓名：唐安強 電話： 13990976110 ，負責合同履行，協調與其他施工單位的關係。

1.2在施工過程中，如當地有人故意刁難或打、罵乙方施工人員，甲方應及時制止和處理，協助做好治安工作。

1.3對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更等其它有關此工程需要甲方辦理的事宜。

1.4乙方施工人員進場後，甲方應安排乙方人員施工場地，吃、住由乙方自行解決。

2、乙方責任

2.1乙方必須保證工程質量，驗收合格。由於質量問題復工造成損失由乙方負責。

2.2施工過程中一切工程的工傷安全責任事故均由乙方負責。

2.3嚴格執行施工規範、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。 2.4、為了確保安全生產，甲、乙雙方負責人應做到經常檢查，及時提出意見，以促使工程順利進行並做到保質保量，按時完成工程計劃。

九、其他事項：

1、合同履約過程中如發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方應及時友好協商解決，協商不成任何一方可向人民法院起訴。

2、本合同未盡事宜，雙方在履行過程中可另籤補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

3、本合同一式叁份，甲方貳份、乙方壹份，經雙方簽字蓋章後即生效。

（以下內容無正文，僅為簽字部分。）

甲方：海南美林園林工程有限責任公司 乙方：

授權代表：

簽訂日期： 年 月 日 簽訂日期： 年 月 日

本站的小編希望你能喜歡以上5篇打井協議書範文，你還可以點擊這裏查找更多打井協議書範文。