當前位置:文範網 >

實用文 >合同範本 >

生產部門承包經營合同

生產部門承包經營合同

生產部門承包經營合同

生產指人類從事創造社會財富的活動和過程,那麼生產部門承包經營合同是怎樣的呢?以下是小編為大家整理的生產部門承包經營合同範文,感謝您的欣賞。

生產部門承包經營合同範文1

發包方: (以下簡稱甲方)

承包方: 項目經理 (以下簡稱乙方)

根據中華人民共和國《建築法》、《招標投標法》的有關法律法規,經公開招標(議標),甲方獲得工程的總承包權,為了加強管理,全面落實和履行甲方與建設方簽定的《建設工程施工合同》經甲方研究決定派同志任項目經理並組建項目部,負責承擔該工程的施工管理任務,承擔《建設工程施工合同》中施工方應承擔的一切責任和義務。為明確雙方的責、權、利關係,特簽定本合同。

一、承包經營範圍及造價:《建築工程施工合同》約定的工程內容及其增、減、附屬工程。合同造價約 。

二、合同工期: 日曆天。

三、質量標準:

四、安全生產及文明施工現場標準:按《建設工程施工合同》及投標承諾執行。

五、承包形式:本工程項目實行風險責任承包,即:乙方對工程結構的質量安全終身負責,對《建設工程施工合同》中規定的條款及保修事項負責,對上繳公司的管理費負責,對該工程的經營管理虧損負責並承擔與本工程相關的一切法律責任。

六、管理費上繳:

(一)繳費方式:

經協商確定;乙方按以下第 種方式上繳管理費。

1、按本工程《建設工程施工合同》總價上繳管理費,計人民幣¥大寫

,實際上繳管理費總額為結算總價的 %

2、乙方以包乾的形式上繳管理費,本工程確定上繳管理費金額為人民幣¥大寫

3、其他方式:由甲方根據具體情況另行確定。

(二)繳費辦法:

1、按以上第“1”種方式上繳管理費時乙方每次以建設方撥付的工程款為基數,按所定費率上繳,但全部管理費必須在該工程竣工驗收前全部繳清。

2、按以上第按以上第“2種方式上繳管理費,在工程款首次撥付時一次性繳清。

3、以上第“3”式上繳管理費、甲、乙雙方根據具體情況另行商定、

七:税收和“規費”的交納

經雙方確定,該工程的各項税、費均由乙方承擔。營業税和個人所得税由乙方自行向當地税收部門全額交納。國家行政機關及有關各部門應收取的各項“規費”均由乙方負責自行如數交納。

八、財務管理

1、甲方財務科對工程款實行專款專用。

乙方必須保證本項目的所有工程款撥付匯至甲方財務賬户,然後才財務科有計劃進行支用,並嚴格執行公司的財務管理制度。

2、乙方不得憑白條從建設方領取工程款,或將公款轉入非甲方指定的銀行及賬户,嚴禁將工程款挪用作他用,如有違反者,視為挪用公款。

甲方有權單方中止合同,並撤銷乙方對本項目承包的權力。同時也可向司法機關申請追究乙方的法律、經濟責任,由此產生的一切經濟損失由乙方承擔。

九、甲方責任

1、負責與建設單位和有關部門協調,及時協助乙方辦理各類手續,維護乙方的合法權益。

2、向乙方提供技術諮詢和技術指導、督促乙方嚴格按照審定的施工方案組織施工,協助和指導乙方抓好工程質量、安全生產、文明施工、竣工驗收等方面的工作。

3、指導乙方按施工規範進行施工,協助乙方解決在施工中出現的技術和質量方面的問題、及時處理現場質量事故,參與分部、分項工程驗收和竣工驗收。

督促指導乙方蒐集整理本項目的各種資料,以備歸檔。

4、督促乙方按規程組織安全生產,審核乙方的安全措施、設備及設施,協助乙方對施工人員進行安全生產教育,每週不少於一次,督促乙方搞好安全生產和現場文明施工,協助處理現場安全隱患及安全事故。

5、協助乙方對計劃生育,社會治安綜合治理,勞務管理工作等方面的教育,辦理有關證件(辦證費用由乙方承擔)。

6、甲方有權視其工程規模,難易程度及乙方管理班子人員組成、素質情況等,必要時可向乙方調派1至3名技術管理人員費用由乙方承擔。

十、乙方責任

1、嚴格執行甲方和建設方簽訂的《建設工程施工合同》中的一切條款,承擔《建設工程施工合同》中承包人的一切義務和責任。

2、按照設計文件,嚴格按施工規範組織施工,使該項目達到《建設工程施工合同》中規定的質量等級、合同工期,達不到質量等級和合同工期,承擔其《建設工程施工合同》和投標書中有關的罰責。

3、自覺遵守甲方各項規章制度,服從甲方各職能部門管理,自覺維護甲方的社會信譽。

4、做到“安全生產、文明施工”並層層落實該工程的安全、質量目標和措施,杜絕死亡事故和質量事故的發生,嚴禁違章作業、野蠻施工、盲目指揮,諾發生安全或質量事故,無條件的承擔法律責任和經濟損失。

5、項目部班子成員名單在開工前上報公司工程科,並負責項目班子的施工員、質檢員、材料員、安全員、資料員、預算員等“六大員”的培訓,辦證工作,必須做到持證上崗,對特種作業人員要憑“特種工種作業證”錄用,否則一切後果由乙方承擔。

6、施工過程中,積極籌措施工資金和組織合格材料進場施工,遵守《勞動法》、《合同法》,及時足額支付各工種人工工資和材料款,承擔因本工程發生的各種債務。

甲方將對乙方支付工人工資的情況進行檢查,發現拖欠人工工資,造成不良影響的,甲方將從工程款中直接支付該部分人工工資。

7、根據建設部建質【20__】113號文件關於《建設工程質量責任主體和有關機關構不良記錄管理辦法》(試行)第六條規定,乙方在施工過程中發生該條所列1-8項行為的,除接受建設行政主管部門的處罰、限期整改外,同時接受甲方給予的每項次5000元處罰(該費用憑甲方職能部門或建設行政主管部門開具的不良記錄從工程款中直接扣除)

8、乙方未嚴格執行JGJ59-99安全生產文明施工標準,受到建設行政主管部門或公司工程部通報批評、開出整改及處罰通知單,乙方除限期整改、接受建設行政主管部門的處罰外,同時接受甲方給予的每次500元處罰(該費用從工程款中直接扣除)

9、嚴格執行《建設工程質量管理條件》第六章“建設工程質量保修”各條內容,並承擔其一切責任。

工程完工後,因乙方造成的質量問題,且影響用户正常使用的,必須在接到通知後24小時內派人員維修,並承擔維修費用,因其它原因造成的質量問題,必須配合有關部門調查處理,並按其責任劃分承擔相應責任。

十一、違約責任

1、甲方挪用乙方承擔施工項目的工程款,將按挪用款額的日萬分之五計算罰金賠償乙方。

2、乙方不按合同財務管理條款實施,私設賬户和挪用工程款,視為挪用公款,甲方按日萬分之五給予乙方經濟處罰情節嚴重者將提請法院追究其法律責任。

3、乙方諾違反合同第“十一”條之約定,使甲方社會信譽和經濟上受到損害或不按規定上交甲方管理費,甲方可視其情節輕重分別做出如下處理決定:

(1)中止本合同,停止一切服務,不參與該工程竣工驗收,所有資料不予簽字蓋章。

(2)不按規定交納税收及“規費”由乙方承擔其全部法律責任。

十二、獎勵:如乙方工程質量被評為省、部優工程,甲方按每平方米一元和五元的檔次獎給乙方;如獲省、部級安全生產文明施工管理現場獎的,甲方按每平方米0.5元和2元的檔次獎給乙方。

十三、其他約定:

2、因特殊原因,如施工期間全額墊資或業主方只給該工程部分材料不支付工程款的項目,乙方確定無力按合同約定足額交付管理費及其它費用的,乙方必須在工程完工或辦理工程決算前到公司財務部辦理欠款手續,否則甲方將停止一切服務,由此造成的損失由乙方承擔。

3、工程竣工後,乙方應及時與工人辦理工資結算手續,並按公司規定將參與該工程施工的所有民工本人簽字認可的工資結算表報甲方辦公室一份。

若有未付清的民工工資,在竣工後的每一次撥付工程款時,甲方將留足該部分款項後,方能將剩餘款項撥給乙方使用。

4、在施工過程中,若發生工傷事故,竣工時仍未處理完畢或者因工緻殘,傷殘等級尚未簽定或雖已簽定,但乙方未按勞動仲裁部門或法院判定的全部補償費支付給傷者,甲方將在乙方負責施工的各工程項目的工程款中,按傷殘最高賠付額1.5倍留足該部分款項後,方能將剩餘款項撥付給乙方使用。

5、若發生因乙方拖欠民工工資和對傷亡民工的善後工作處理不當,導致有關部門對方進行經濟處罰的一切費用均由乙方承擔。

6、乙方對外簽訂的任何合同或賒欠的人工、材料款,未經甲方簽字同意,甲方均不承擔民事連帶責任。

7、附《施工合同》壹份於乙方

十四、本合同一式三份,甲方二份,乙方乙方,雙方簽字生效,全部條款履行完畢後失效。

甲方(簽章): 乙方(簽章):

年 月 日

生產部門承包經營合同範文2

甲方:婁底市新源有色科技有限公司

乙方:易澤羣

為提高生產經營效益,將企業扭虧為盈,經公司全體股東協商,將原氨法生產工藝改造成酸法生產工藝,並向下遊產品伸延,經甲乙雙方友好協商,由乙方投資對原生產工藝進行改造,並由乙方承包生產經營,現達成如下協議,以資共守。

一、承包生產經營期限:自20__年四月一日起至20__年四月一日止,時間為五年,第一年度免交生產經營承包費用,第二年度上交股東樑永福承包經營款肆拾萬元,其餘股東按此股份比例上交費類推,第三年度到第五年度共三個年度每個年度上交股東樑永福承包經營款叁拾萬元,其餘股東按此比例類推。

二、承包期滿後的投資固定資產與設備處理。對乙方本次改造投資的固定資產及設備,承包期滿後對有使用價值的固定資產及設備按國家標準計提折舊後的剩餘價值,由下屆承包人支付給乙方。

三、承包期內,乙方生產經營需要銀行貸款,以甲方名義申報貸款,甲方同意將其名下的固定資產作為貸款抵押。甲方及股東必須及時配合辦理相關貸款手續。乙方必須按時歸還貸款,並以易世峯所持股份作擔保。乙方以公司名義向政府及相關部門申請項目支持資金歸乙方所有,費用由乙方承擔。

四、乙方承包期所產生的債權、債務均由乙方自行承擔,甲方概不負責。

五、乙方在承包期內承擔企業法人的全部權利與義務,注重安全生產,乙方在生產經營中所產生的安全事故均由乙方承擔責任及相關費用,甲方概不負責。

六、乙方20__、20__年承包款按每年100萬元計算,在此承包期內,乙方代公司償還原公司固定資產投資欠款、土地款,辦理環保許可證所支付款項及應由公司承擔的其它款項,在乙方應上交的承包款項中扣除後剩餘部門再分配給各股東。杜冬雲應得承包款交樑永福代收。

七、未盡事宜,雙方本着友好與實事求是的原則,協商解決。

甲方:

乙方:

年 月 日

生產部門承包經營合同範文3

甲方: 乙方:

為保證全面完成公司____年_月能順利通過GMP認證的計劃目標,保證GMP認證所涉及的各項指標能按時、按質、按量地完成。乙方自願承包經營公司GMP辦安排的工作並與甲方協商後簽訂如下合同以資雙方共同信守執行。

一、完成的任務

負責生產管理、衞生管理的軟件編制工作,以及驗證管理程序中規定的屬於生產部牽頭的工作及負責同相關部門的工作銜接。

二、完成各項任務的時間乙方保證按甲方下達的軟件編制任務書按時、按質、按量完成,保證遵守GMP軟件編制工作人員應遵守的紀律

(1) 各部門重要的日常事務不可因此而拖延。

(2) 需加班的請自覺加班,不再另計加班工資。

(3)所有人員應自覺對本公司的軟件保密,不得將本公司的軟件流失,在軟件編制過程中不得複印本公司的任何文稿(包括草稿),不準將軟件和文稿私自帶出公司大門;在編寫過程中各部門的計算機不得共享也不能多拷軟盤;

(4)文件的彙總:文件的彙總之日各部門將自己的軟盤拷入總機(技術副總辦公室),拷貝完成後近期由技術副總組織各部門相互提問,由文件編寫部門回答。

三、甲方保證軟件編制過程中必須的輔助工作的及時供應(乙方以書面方式提出)。甲方保證要求甲方技術副總及時組織各部門匯稿和協調各部門書面提出的需要解決的問題。如甲方不能及時保證乙方以書面方式提出的必須的配套的輔助工作,由此造成的後果由甲方負責。如乙方不能及時按甲方提出解決方案及提供的配套輔助工作進行的,由此造成的後果由乙方負責。由於甲方基礎設施完工時間延後造成乙方工作不能按期完成的乙方工作完成時間將順延,對當月的考核視為乙方完成工作任務。

四、關於目標管理:乙方保證在甲方GMP辦領導下抓好軟件完成的進度工作。乙方願意承包上表所列項目的內容及時間限制,並接受以下獎懲。甲方同意:乙方按軟件編制任務書按時、按質、按量完成,甲方獎勵乙方承包人元/每次,乙方同意:乙方不能按軟件編制任務書按時、按質、按量完成,甲方扣發乙方承包人50.00元/每次。

五、關於額外補貼:甲方對乙方軟件編制承包人每月按400.00元進行額外補貼。 六、甲方的激勵

認證通過後,甲方願意獎勵乙方

七、乙方的賠付責任

1.乙方由於自身工作及管理原因造成不能按時、按質、按量、按甲方GMP辦提供的“月度軟件編制計劃”供應需要的軟件,從而影響甲方GMP辦完成軟件編制的工作任務,乙方同意按扣發軟件補貼,同時向甲方寫出書面整改意見。

認證過程中由於乙方原因造成不能通過認證,乙方願意退還額外補貼,甲方解聘乙方。

八、本合雙方簽字之日起生效。有效時間從____年_月_日起至____年_月_日止。合同執行過程中如遇人力不能抗拒的因素影響合同執行,該合同自動失效。

九、本合同一式貳份,甲方持一份,乙方持一份。

甲方簽字(章): 乙方簽字:

年 月 日

  • 文章版權屬於文章作者所有,轉載請註明 https://wenfanwang.com/shiyongwen/hetong/5ek3ql.html
專題