承包塗料合同多篇
- 合同範本
- 關注:2W次
承包塗料合同篇1
委託方(以下簡稱甲方)
承包方(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自願和誠實守信的原則,經雙方友好協商,就油漆塗料工程承包事宜在互惠互利的基礎上,達成如下協議。
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程內容:
4、承包範圍:
5、質量標準:
二、工期
計劃開工日期:______年_____月_____日,竣工日期:______年_____月_____日,總_____天。(日曆天)
三、材料的調差與使用
1、乙方須按施工圖紙指定的產品購買,材料進場要經甲方和監理及建設單位等共同驗收認可後方可使用,乙方應在符合國家質量規範技術標準的前提下自主購買油漆塗料工程所需材料。如甲方和監理及建設單位認定所購買材料不合格,乙方所進材料自動清出場地,並處罰金________________元/次。
2、材料調差:按照工程所在地當時季度的信息價,如信息價和實際購買價存在較大差異的,以甲乙雙方、監理和建設單位共同認定價格,經認定後辦理認證手續為準,進行決算。
四、工程變更
工程施工中如經建設單位確認需變更項目,以建設單位簽字並蓋章的文件通知及設計單位出具的加蓋章簽字的變更圖為準。工程量增減總量在______%內不調整。
五、工程量與造價
1、以工程所在地省份的預算定額決算下浮______%為承包價。
2、按所承包的施工圖紙施工的工作量據實決算。
3、支付方式:
六、工程施工及驗收標準
1、承包方的施工人員須嚴格依照施工工藝和操作程序進行施工。
2、乙方須保證安全生產、文明施工,遵循國家、省以及甲方的安全生產規範。
3、不得酒後作業,無關人員不得進入施工場地。
2、國家制定的施工工藝規程和驗收規範為驗收標準。
七、保修承諾
1、乙方在裝飾施工質量範圍內承擔保修責任,自工程竣工驗收之日起,為期_____年。
2、保修期間,由乙方施工不當造成的油漆塗料施工費用均為乙方負責。
3、保修內容均採用修復形式,只對油漆塗料負責,不承擔其他連帶責任。
4、在保修期內,乙方應在接到通知後,確認是保修範圍內的_____個工作日內派人修復。
5、保修期內因甲方使用不當、非裝飾外力原因或不可抗拒因素(自然老化、結構層降、温差收縮、碳化收縮等原因)所產生的結果不屬於保修範圍。如須乙方維修,則材料和人工費用均由甲方負責並承擔。
八、雙方責任
1、甲方職責:
(1)甲方應給承包方人員辦理進場施工手續(出入證等)、提供施工所需的水、電和施工設備。施工中如需要臨時使用公共部分,甲方應負責協調好,做好交叉作業的施工環境。
(2)甲方有對乙方監督管理的權力,應按合同約定向乙方撥付工程款。
2、乙方職責:
(1)乙方須按甲方所提供的圖紙、方案進行施工。
(2)乙方施工人員進入施工現場應嚴格遵守甲方的安全施工要求,乙方配有專職安全員負責施工安全,若施工期間乙方管理不善所引起的安全問題由乙方自行處理。
(3)乙方施工人員必須遵守施工現場各項管理制度,必須做到文明施工,乙方施工中給其它工序造成污染的要自行清除。
九、違約條款
合同生效後,在合同履行期間,因履行有瑕疵或擅自解除合同方,給守約方造成的損失,應進行賠償。
十、附則
1、合同履行期間雙方發生爭議,由甲乙雙方協商解決;協商不成的,均可向合同履行地的法院起訴。
2、本合同未盡事宜,甲乙雙方友好協商解決。
3、本合同壹式_______份,甲乙雙方各執_______份,具有同等法律效力,經雙方簽字蓋章後生效,合同履行完畢後失效。
甲方:
住所:
代表人:
聯繫電話:
簽訂地點:
_______年_____月_____日
乙方:
住所:
責任人:
聯繫電話:
簽訂地點:
_______年_____月_____日
承包塗料合同篇2
發包單位(甲方):________________
身份證號碼:________________
承包單位(乙方):________________
身份證號碼:________________
根據《中華人民共和國合同法》的規定,結合本工程具體情況,為明確雙方責任,經協商簽訂本合同,以便共同遵守。
一、工程名稱:________________
二、承包方式:________________
三、承包單價及結算方式
1、承包單價為每平方米人民幣:________完全價格。
2、結算方式:本合同簽訂之日起至工程全部結束後,甲方支付乙方總工程量的________,餘款將在驗收合格後一次性付清。中途甲方支付乙方的工人生活費,乙方無任何理由其他付款,工人生活費標準為每人每月人民幣________元整。
四、工期要求:按照甲方施工進度要求完成
五、質量標準及驗收要求:乙方承包的工程為精裝修工程,質量要求及驗收標準要達到精裝修的質量要求及驗收標準。質量要求為陰陽角必須做角,保持筆直,大面必須批三遍膩子,一遍底漆,兩遍面漆,保持平滑、光潔,顏色一致無色差。驗收標準要達到甲方、監理及業主的驗收標準,達到樣板房的效果。如驗收不合格,乙方必須進行修理及返工,直到驗收合格交房為止,並負擔由此造成的人工費、材料費。
六、安全責任:乙方進入工地後不得在工地上打架鬧事,不得進行無理取鬧鬨抬價格,在施工中乙方必須時刻注意安全,杜絕一切安全事故的發生。如有違反,一切責任由乙方自負,和甲方無關。
七、乙方在施工中必須服從甲方的管理,遵守甲方各項規章制度,如乙方不按照甲方管理要求施工,甲方有權終止合同,甲方在乙方全部人員退場後一週結清已完成工作量的50%的費用,其餘50%作為後續班組的補償和乙方中斷協議的違約金。
八、本協議一式兩份,甲乙雙方各執一份,雙方簽字後生效。本合同餘款付清後自行失效。
甲方:________________
乙方:________________
電話號碼:________________
電話號碼:________________
承包塗料合同篇3
發包方(甲方):
承包方(乙方):
按照《中華人民共和國經濟合同法》、《建築安裝工程承包合同條例》及其他有關法律法規的規定,結合本工程具體情況,甲、乙雙方遵循平等、自願、公平和誠實守信的原則,經協商達成如下協議。
第一條 工程概況
1.1 工程名稱:寶楊路配套商品房1-3號外牆彈性拉毛塗料工程
1.2 工程地點: 寶楊路3320號
1.3 承包範圍: 1-3號外牆塗
1.4 承包方式:包工包料 (外牆膩子甲方提供)
1.5 工期:自接到甲方通知後 10天 內完成。施工期間需配合甲方的合理安排、服從甲方管理。
1.6 工程質量:合格
1.7工程面積:暫定3000m2,竣工後按實計算.
1.8 合同價款採用固定單價,單價 淺色20.60元/每平方, 深色21.80元/每平方。 合計金額為(人民幣): 63000.00元(大寫):陸萬叁仟元整該價格包含工程圖紙上所有內容(另有約定的除外)。
1.9該價格含直接費、間接費、乙方利潤、、管理費、政策性文件的規定及包含等合同明示或暗示的所有風險、責任和義務的費用,少工程完成後按實際施工面程計算,單價按合同單價計算。
第二條 甲方工作
2.1指派 周建軍 為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查,辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
2.2甲方簽訂合同後3天內向乙方明確施工範圍及施工要求。
第三條 乙方工作
3.1參加甲方組織的施工圖紙或作法説明的現場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。
3.2乙方指派 宋繼訓 為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
3.3嚴格執行施工規範、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法説明進行施工,做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結算。
3.4做好施工現場保衞、消防和垃圾清理等工作,並承擔相應費用。
3.5施工中未經甲方同意或有關部門批准,不得隨意拆改原建築物結構及各種設備管線。
3.6在施工過程中,負責對外立面的鋁合金門窗的成品保護,採取有效的措施確保鋁合金門窗不污染塗料,若有污染要及時清理,若完成後有污染而造成的損失一切費用由乙方負責。
3.7工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
第四條 關於工期的約定
4.1乙方須按甲方提出的工期要求進行進度控制。
4.2乙方在合同簽訂後3日內提供施工組織設計,甲方對乙方的施工組織設計(或方案)和進度計劃提出質疑和合理修正時,乙方應在此後3天內提供修正的施工組織設計。
4.3非乙方原因造成的工期延誤,經雙方協商,以經甲方簽證的聯繫單為準,工期可以順延。
4.4工程竣工結算時乙方提供發票,甲方出具免税憑證。
第五條 關於工程質量及驗收的約定
5.1本工程質量應達到國家建築裝飾行業標準質量評定合格標準。施工項目質量驗收若無相應的國家驗收標準時,則以建築行業裝飾標準為準。
5.2甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。乙方應提前24小時通知甲方驗收,甲方若不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認;若甲方要求複驗時,乙方應按要求辦理複驗,複驗合格,甲方應承擔複驗而引起的產品損壞、停工直接費;若乙方沒提前24小時通知甲方驗收且自行驗收,甲方不予承認,甲方要求複驗時,乙方應按要求辦理複驗,無論複驗是否合格,甲方不承擔應複驗而引起的產品損壞、停工損失,工期不予順延。
5.3由於乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不予順延。
5.4工程竣工後,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知7日內組織驗收,並辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期,但甲方應承認竣工日期,並承擔乙方的看管費用。
第六條 關於工程價款及結算的約定
6.1支付方式:
工程開工後,工程完成至30%時,支付至合同價的 50%工程工程全部完成驗收後,支付至合同價的80%全部工程驗收合格且經甲方審定結算後支付至結算價的95%,餘款作為保脩金。 保脩金為工程結算價的5%,在工程竣工驗收合格滿一年後一次性無息退還。
6.2如在施工中發生圖紙修改或增減工程內容的,由乙方出具工程聯繫單,甲方認可確定簽字,在決算時按實結算。
第七條 關於材料供應的約定
7.1 工程所需材料全部由乙方負責採購。塗料進場後,取小樣送檢測,費用由乙方負責.
7.2 乙方採購的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用,並且對工程造成的損失由乙方負責。
第八條 有關安全生產和防火的約定
8.1 乙方提供的施工圖紙或作法説明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規範。
8.2 乙方在施工期間應嚴格遵守《建築安裝工程安全技術規程》、《建築安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規範。
8.3 由於甲方確認的圖紙或作法説明,違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規範,導致發生安全或火災事故,甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
8.4 由於乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例,導致發生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
第九條 爭議與違約責任
9.1、違約
(1)工期:施工過程中由於乙方原因造成工期延誤,每逾期一天,須按工程結算總價款的向甲方支付違約金,並承擔因此給甲方造成的一切損失,如乙方不按本條款執行,甲方有權從乙方工程款中直接扣除;因甲方原因造成工期延誤,經甲方確認後,工期相應順延,但甲方不承擔任何費用。
(2)產品質量:如乙方提供的產品經檢驗質量不合格的,乙方除應立即調換合格產品外,還應按不合格產品價款的%向甲方支付違約金。如因此造成工期延誤的,乙方還應承擔相應的違約責任。
(3)工程質量:如因乙方原因引起工程質量不合格(以甲方、設計單位、等書面確認為準),乙方必須立即整改,直至質量達到合格為止,同時向甲方支付與質量履約保證金等額的違約金。因此給甲方造成其他損失的,乙方應據實賠償。
(4)付款:如甲方無故延遲支付工程款,經乙方合理催告後仍未支付的,則每逾期一天,應按逾期未付款項的 %向乙方支付違約金。
9.2、爭議
(1)雙方約定,在合同履行過程中產生爭議時,各方協商解決,協商不成提交工程合同簽約所在地人民法院訴訟解決。
(2)對於不存在爭議的部分,各方在訴訟期間仍應繼續履行。在人民法院判決、裁定前乙方不得停工,且不得以此為由拖延工期。
第十條 其它約定
10.1工程竣工驗收前,乙方向甲方提供完整的竣工資料兩份(其中一份須原件).
第十一條 附則
11.1 本工程需要進行保險時,應另訂協議。
11.2本合同自甲、乙雙方簽字蓋章後,工程完工結清全部工程款後自動失效。
11.3本合同在履行過程中形成的會議紀要,報價單及補充協議,工程聯繫單及一切附件是本合同的組成部分與本合同具有同等法律效力。
11.4本合同設正本貳份,副本貳份,甲、乙方各執正本壹份、副本壹份。
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
代理人:
代表人:
日期:
承包塗料合同篇4
甲方:身份證號:
乙方:身份證號:
甲方將座落在暢達小區,將其外牆塗料工程委託乙方施工,雙方應遵守平等、自願、公平和誠實信用的原則,經甲、乙雙方充分協商同意,達成如下條款:
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
二、承包範圍:外牆塗料工程;
三、承包方式:包工包料包質量,包質量十五年以上
四、工程內容:粉刷外牆(紅色)
五、工程材料:
本工程使用塗料為亮龍品牌,顏色以甲方確定的色板為準,材料到達現場必須經甲方代表驗收,質量達到國家標準後可投入使用。
六、工程造價:
1、本工程外牆塗料綜合單價24元/平方米,此報價不含税款(綜合單價包括人工費,材料費,做法工序:專用膩子二遍、底漆一遍、紅色面漆二遍)。
2、面積:按實際施工面積計算。
3、結算造價:工程量按實際施工面積計算,若有設計變更可按實際調整。完工後,付清所有的工程款(以後維修雙方協商再定)。
4 、工程款支付:工程開始預付總工程款20%,工程進行到一半付總工程款的60%,完工後付總工程款的15%,剩餘5%做為質保金,一年後付清。
七、本工程如發生安全事故,由乙方承擔,
八、本合同一式兩份,雙方簽字蓋章並簽證後生效。雙方各執一份。
九、本合同未盡事宜,由雙方另行協商解決,協商不成可申請仲裁委員會仲裁。
十、本合同工程完工達到質量要求,工程款結清後失效,但以後維修雙方協商再定。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
承包塗料合同篇5
甲方:
乙方:
甲方將 的外牆塗料工程發包給乙方施工。雙方遵循自願、誠實、信用的原則,為明確甲、乙雙方的權利和義務,經協商一致,訂立本合同。
一、工程名稱:
二、工程承包範圍及形式:外牆未貼面磚部分的牆、板、線條等(具體按甲方指定的部位),以包工包料承包施工。
三、工期、質量:以甲方下發通知為準,質量為合格及以上。面漆採用多樂士牌漆。
四、承包費用及付款方式:
1、承包費用及結算方式:按實際施工面積進行結算,單價38元/m(每平方米叁拾捌元整),此費用已包含了乙方所有預見與不可預見的及風險的費用。
2、付款方式:外架拆除完畢,合同範圍內工程全部施工完,驗收合格後10天內,付清全部工程價款,中途不預付工程款。
五、甲、乙雙方責任:
(一)、甲方職責
1、對乙方進行技術交底;
2、負責組織驗收。
(二)、乙方職責 2
1、所用材料的必須符合質量要求,並提供材料的出廠合格證。必須嚴格服從甲方管理人員的安排。工人的食、宿自理。
2、施工質量必須符合施工設計、設計變更、施工強制性條文、施工驗收規範要求。
3、做好已完的成品保護。
4、乙方應嚴格按安全規程操作,杜絕事故的發生。確保安全生產。所發生的一切安全事故及責任全部由乙方承擔。
六、違約責任:
1、乙方承包的工程不符合甲方要求的工期、質量時,甲方有權隨時清退乙方,所有費用乙方自己承擔,不予結算。
2、由於乙方自身原因造成質量缺陷或下料失誤,乙方無條件返工或更換材料;
3、乙方應負有對本班組的工人的安全及勞資的全部責任。乙方工人的安全及勞資若有發生糾紛所發生的損失由違約方負責。
七、本合同對雙方具有約束力,任何一方違約所發生的損失由違約方負責。
八、本合同自雙方簽字起生效,至工程款付清當日終止。本合同一式二份,雙方各持一份,未盡事宜,協商解決。
甲方: 乙方:
身份證號碼:
年 月 日 年 月 日
- 文章版權屬於文章作者所有,轉載請註明 https://wenfanwang.com/shiyongwen/hetong/kon83n.html