加工合同範本(精選50篇)
- 合同範本
- 關注:1.45W次
本站小編為你精心整理了50篇《加工合同範本》的範文,但願對你的工作學習帶來幫助,希望你能喜歡!當然你還可以在本站搜索到更多與《加工合同範本》相關的範文。
篇1:加工合同
合同編號:____________________簽訂地點:___________________
簽訂時間:________年____月____日
定作方:______________________
承攬方:_________________________
第一條加工物、數量、報酬、交貨期限
項目名稱及內容_________________________
計量單位_________________________
數量_________________________
工作量_________________________
報酬_________________________
交付期限_________________________
單價_________________________
金額_________________________
(注:空格如不夠用,可以另接。)
第二條技術標準、質量要求:
第三條承攬人對質量負責的期限及條件:
第四條定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:
第五條承攬人使用的材料由__________________人提供。
材料的檢驗方法:__________________________________________________________________
第六條承攬項目中的主要工作應由第三人來完成。可以交由第三人完成的工作是:
第七條工作成果檢驗標準、方法和期限:
第八條結算方式及期限:
第九條定作人在________年____月____日前交定金(大寫)__________________元。
第十條定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。
第十一條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十二條違約責任:
第十三條解決合同糾紛的方式:本合同在履行過程中發生爭議,由當事人雙方協商解決。協商不成的。
按下列第______種方式解決:
(一)提交__________________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
定作方(公章)_________承攬方(公章):_________
簽訂地點:_________簽訂地點:_________
_________年____月____日_________年____月____日
篇2:加工合同
合同編號:________
訂立合同雙方:
甲方:中國______公司,地址_______,電報掛號:_______,電傳:____________。
乙方:______國_______公司,地址________,電報掛號:_______,電傳:_________。
雙方為開展來料加工業務,經友好協商,特訂立本合同。
第一條加工內容
乙方向甲方提供加工_____(產品)_____套所需的原材料;甲方將乙方提供的原材料加工成產品後交付乙方。
第二條交貨
乙方在合同期間,每個月向甲方提供______原材料,並負責運至______車站(經______港口)交付甲方;甲方在收到原材料後的_____個月內將加工後的成品_____套負責運至_______港口交付乙方。
第三條來料數量與質量
乙方提供的原材料須含_____%的備損率;多供部分不計加工數量。乙方提供給甲方的材料應符合本合同附件一(略)的規格標準。如乙方未能按時、按質、按量提供給甲方應交付的原材料,甲方除對無法履行本合同不負責外,還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認。
第四條加工數量與質量
甲方如未能按時、按質、按量交付加工產品,在乙方提出後,甲方應予賠償乙方所受的損失。
第五條加工費
甲方為乙方進行加工的加工費,在本合同訂立時的_____年為每套_____幣____元;合同訂立第二年起的加工費雙方另議,但不得低於每套_____幣_____元;該加工費是依據合同訂立時中國國內和國外的勞務費用而確定的,故在中國國內外勞務費用水平有變化時,雙方將另行議定。
第六條付款方式
乙立將不作價的原材料運交甲方;在甲方向乙方交付本合同產品前1個月,由乙方向甲方開立即期信用證,支付加工費。
第七條運輸與保險
乙方將原材料運交甲方的運費和保險費由乙方負責;甲方將本合同產品運交乙方的運費和保險費由甲方負責。
第八條不可抗力
由於戰爭和嚴重的自然災害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故,致使一方不能履約時,該方應儘快將事故通知對方,並與對方協商延長履行合同的期限。由此而引起的損失,對方不得提出賠償要求。
第九條仲裁
本合同在執行期間,如發生爭議,雙方應本着友好方式協商解決。如未能協商解決,可提請____國_____仲裁機構進行仲裁。仲裁適用法律為:
1.中華人民共和國加入的國際公約、條約;
2.中華人民共和國法律;
3.在中國法律無明文規定時,適用國際通行的慣例;
仲裁裁決為終局裁決,仲裁費用由敗訴一方承擔。
第十條合同有效期
本合同自簽字起生效。有效期到本合同規定的“_____套由甲方加工的成品交付乙方,並收到乙方含加工費在內的全部應付費用”時終止。
第十一條合同的續訂
本合同有效期屆滿之前____月,如一方需續訂合同,可以向對方提請協商。
第十二條合同文本與文字
本合同正本一式_____份,甲乙雙方各執一份,副本______份交____等單位備案。
本合同以中、______兩國文字書就,兩國文字具有同等效力。
第十三條其他
1.甲方為交付乙方產品而耗用的包裝、輔料、運輸及保險等項開支,在加工費以外收取,但這些費用不超過每套合同產品的______%。
2.甲方收到原材料後,應按乙方提供的技術標準,對其規格、品質進行驗收。如乙方提供的原材料不符合標準,或數量不足,在甲方向乙方提出檢驗報告後,乙方負責退換或/和補足。
第十四條合同條款的變更
本合同如有未盡事宜,或遇特殊情況需要補充、變更內容,須經雙方協商一致。
甲方:_________(蓋章)乙方:________(蓋章)
代表:_________(簽字)代表:________(簽字)
見證人,律師_____簽字(中國______律師事務所)
合同訂立時間:_____年_____月______日
合同訂立地點:___________________
篇3:加工合同
為了能充分發揮雙方企業資源優勢,本着互利雙贏、共同發展的原則,根據《中華人民共和國合同法》及其他相關法律規定,甲乙雙方就貼牌生產項目達成如下條款:
一、雙方交換企業資信材料,且必須真實、有效,否則,由此帶來的損失由違約方承擔,浴室櫃貼牌加工合同範本。
1.營業執照(副本)複印件;
2.工業生產許可證複印件;
3.食品衞生許可證複印件;
4.税務登記證(副本)複印件;
5.企業法人年度檢驗情況複印件;
6.組織機構代碼證(副本)複印件;
7.商標受理書(註冊證)複印件;
8.企業質量管理體系證書複印件;
二、協議範圍
1.甲方委託乙方貼牌生產_____________________牌系列產品,採用甲方的品牌標識;乙方應確保這些產品是不侵犯任何第三方知識產權和合法權益的合格產品。甲方授權乙方印製的專用件(指含有“甲方產品”商標字樣或其他甲方產品專用的圖案、標識、銘牌、説明書、包裝物等),乙方應妥善保管,決不允許流失給第三方,如發生流失給第三方現象,甲方有權按商標法相關之規定追究乙方的法律責任。
2.甲方利用自身的營銷網絡開發市嘗銷售貼牌產品;乙方利用其技術、設備、人力等資源生產製造符合甲方要求並經甲方認可的貼牌產品。
3.貼牌產品完全由甲方銷售,乙方不負責銷售,乙方不得將甲方委託生產的貼牌產品轉賣給任何第三方。
4.雙方合作期滿後或終止合作後,乙方不得以任何形式再生產或銷售有甲方品牌標識的產品,乙方若違反規定,甲方有權乙方按銷售所得的____倍進行賠償。
5.甲方有權派人員監督貼牌產品的原料、生產過程、產品質量等,乙方應予以全力配合與協助。
三、產品名稱、型號、價格(RMB)產品名稱(乙方)產品型號(乙方)價格、備註。後續產品價格以乙方報價經甲方確認的價格為準。產品價格應包含內外包裝、標貼等相關包裝費用(不含增值税發票),具體承擔情況見產品價格表。
四、交(提)貨地點、時間及費用
1.乙方直接送貨到甲方指定倉庫或雙方協定的交貨點,單價含運費;
2.乙方嚴格按訂購計劃單中規定的數量和日期準時交貨;乙方在裝車或交付託運後須在2小時內以電話或傳真的形式通知甲方發貨情況及預計到貨時間、地點,以便甲方及時提貨,合同範本《浴室櫃貼牌加工合同範本》。
五、產品包裝與防護要求
1.產品外包裝、標貼、銘牌等相關包裝材料由甲方提供設計、定製和採購,甲方將包裝材料發給乙方,由乙方代工包裝;
2.乙方提供的產品包裝應達到甲方認可的包裝要求,有足夠的強度,以便適應運輸的要求。
六、提出交貨、質量異常及期限交貨數量和時間以訂購計劃單為準;乙方接到訂購計劃單後若有異議,應在接到訂購計劃單24小時內以書面形式通知甲方,否則視為乙方接受甲方訂單;對於不能及時供貨,造成甲方損失的,乙方應當承擔相應的賠償責任。
七、價格與結算方式
1.產品價格按甲乙雙方確認的價格為準,若價格有變動須經雙協商同意,並確定新的價格及執行日期;
2.雙方確定貨款結算方式為:月結30天,例:20xx年3月1日至20xx年3月31日的貨款,甲方在次月月底前結清。
八、質量要求
1.乙方應保證其所提供的產品各項指標符合國家標準並應適時滿足國家標準的有關最新要求;
2.乙方應保證其所提供的產品各項指標符合甲方的《產品規格書》與《檢驗規範》及其他相關要求,同時應達到雙方所籤的《質量保證協議》的要求;
3.乙方應保證其所提供的產品符合相關環保要求;
4.有必要時,經雙方確認,可採取封樣的方式來確定上述條款未能確定的產品要求。
九、品牌管理
1.甲方提供的商標(包括包裝設計、圖形、漢字、英文及其組合等)所有權歸甲方所有,乙方只能在甲方授權許可的範圍內使用,不得私自轉讓或擴大其使用範圍;
2.雙方合作期滿後,乙方即無權以任何方式使用任何帶有甲方標識的產品。一旦發現,甲方有權要求乙方承擔賠償責任。
十、售後服務
1.乙方必須嚴格履行《產品質量法》規定的相關義務,對於因乙方質量問題所引起的退貨、換貨,乙方應予以全力支持,與此相關的費用由乙方承擔;產品因非正常使用而損壞所發生的相關費用由甲方負責;
2.貼牌產品本身出現重大質量事故的,由乙方承擔由此產生的相關責任和費用,如:訴訟費、律師費、責任賠付費及法律責任等。
十二、合同的終止與解除
1.若乙方未能履行合同所規定的任何條款,並無合理解釋,甲方有權終止合同,未結算的貨款甲方推遲為三個月後給付;
2.乙方若提前解除合同,應在甲方未找到替代供應商前繼續供貨,保持甲方的經營銷售正常運行,原則上不超過3個月;
3.甲方若提前解除合同,應保證消耗完乙方根據甲方訂單生產的產品,並按合同規定的結款方式結清餘款;
十三、解決合同糾紛的方式甲乙雙方在履行本合同時發生的一切爭議均應通過雙方友好協商解決,協商不成,則按《中華人民共和國合同法》,由合同簽約地人民法院訴訟解決。
十四、其他約定
1.未經甲方書面允許,乙方不得將甲方的資料及合同內容、價格等商業機密任何形式泄漏給任何第三方;
2.未經甲方書面同意,乙方不得將甲方已經與乙方訂立採購產品合同或服務這一情況進行廣告宣傳或公之於眾,也不多在廣告中使用甲方或甲方任何客户的名稱。
3.甲方確保“___________”貼牌商標的獨佔性與無爭議性,如貼牌商標出現爭議,該爭議引起的法律責任由甲方承擔;
4.本合同為總合同,每批訂單執行以雙方確定的《採購計劃單》為準,《採購計劃單》與本合同具有相同的法律效力;
5.合同執行期內,甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同;本合同如有未盡事宜,經雙方共同協商作出補充,補充規定與合同具有同等效力。
十五、合同有效期
本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,經雙方簽字蓋章後生效;合同有效期為 年(以合同簽訂日起計算)。
甲方: 乙方:
單位名稱(章): 單位名稱(章)
法定代表人: 法定代表人:
委託代表人: 委託代表人:
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
篇4:加工合同
甲方:______________________
乙方:______________________
第一條合同總則
甲乙雙方經協商一致,現就______泥畫加工事宜達成如下協議。
第二條基本保證與要求
2.1 乙方確保根據雙方確認的訂貨單為甲方產品加工,甲方保證向乙方回收乙方所加工的合格產品。
第三條加工權許可期限及合同期限
3.1本合同於______年_____月_____日簽訂,自簽訂之日起至________年_____月____日止,有效期一年。經雙方協商同意,可延長本合同有效期。
第四條合同信譽金
4.1乙方獲得合同約定的產品加工權之前,需向甲方交納信譽保證金(¥:_____元),甲方免費為乙方加工人員代表進行產品製作培訓,本合同自乙方向甲方付清規定信譽保證金之日起生效,信譽保證金合同期滿如乙方無重大違約,信譽保證金全額退還。
第五條產品的結算方式
5.1甲方提供給乙方的加工品按統一加工價結算。甲方在貨到後當三日內將貨款匯入乙方銀行帳號。乙方負責按時發貨並代辦託運,費用自理。
5.2甲方憑清單驗貨,如有差異或有質量問題,應在收貨當天應告知乙方。
5.3自貨到三日內,如屬實是產品加工質量問題,該產品退回乙方。
5.4甲方建議乙方審慎加工,避免返工或者退回;在不影響銷售前提下,不做相應的處罰,若影響銷售,將對乙方給予該產品成本10%處罰,該產品發回乙方。
第六條雙方的權利和義務
6.1甲方要在接到乙方發來產品驗收後,三日將加工費注入乙方銀行帳號,如有違約給予甲方該貨款的10%做為賠償。
6.2乙方應按時保質保量完成甲方給予的訂單,如有違約給予乙方該貨款的10%做為處罰。連續三次違約取消其加工資格,信譽保證金不予退回。
第七條合同解除及終止
7.1本合同期滿時,乙方可提前二個月提出書面續約要求,雙方在正常履行本合同的前提下續訂該項代理合同,不再另收取加工信譽保證金。
7.2乙方如有下列行為之一,甲方有權單方提前解除本合同並追究乙方責任:
1)有損______泥畫形象的行為;乙方自行銷售同類產品而影響甲方利益;
2)擾亂甲方市場價格體系,破壞營運體系;
3)抄襲泥畫配方自行生產、銷售。
第八條爭議的解決
本合同有關的爭議,任何一方均可訴致本合同簽訂地人民法院裁決。
第九條保密條款
甲方提供給乙方的各種資料,其中涉及商業機密、加工技術、知識產權等內容,乙方有保密的義務;不得提供給乙方以外的第三者使用、參照,否則甲方要求乙方最高賠償金額_____元(_____元)。
第十條其它
10.1 合同的修改或補充,均須經雙方同意後以書面協議形式修改或補充。
10.2 本合同自乙方向甲方繳納相關費用之日起生效。
10.3 本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力。
甲方:__________________
甲方代表簽字:__________
甲方地址:______________
______年______月______日
身份證號碼:____________
乙方:__________________
乙方代表簽字:__________
乙方地址:______________
______年______月______日
身份證號碼:____________
篇5:加工合同
甲方:
乙方:
甲方生產過程中因部分工件需要噴漆處理,經考察,確定乙方為加工合作單位。經雙方充分協商,就合作事宜達成如下協議:
一、乙方必須具備噴漆加工的所有資質。
二、加工合作期限:自 年 月 日起至 年 月 日止。
三、合作期限內,甲方對乙方承攬加工件的質量、供給能力等進行監督和檢查。
四、乙方必須按照甲方下達的生產訂單進行生產,未經甲方允許,不得轉由其他單位生產。
五、乙方為甲方加工工件,原則上實行包工包料的方式。
六、甲方委託乙方加工產品的價格,按照甲方訂單核實的價格或雙方協商的'價格表執行,任何一方不得擅自變更。
七、雙方約定的結算方式:每一批次完工結賬。
八、本協議雙方蓋章或簽字生效,一式二份,具有法律效力。
甲方: 代表:
乙方: 代表:
簽訂日期: 年 月 日
篇6:加工合同
協議書編號:______________
甲方:____________________ 乙方:____________________
地址:____________________ 地址:____________________
郵編:____________________ 郵編:____________________
電話:____________________? 電話:____________________
傳真:____________________? 傳真:____________________
電子郵箱:________________電子郵箱:________________
簽約日期:________________
簽約地點:________________
經甲,乙雙方商定,甲方同意代乙方向乙方指定的 (境外料件供應商全稱) (以下稱“料件商”) 購進本協議項下的料件交乙方加工裝配成本協議項下的整機,並代乙方出口銷售給乙方指定的 (境外整機收購商全稱)(以下稱“整機商”)。對此,甲,乙雙方達成如下協議:
一、進口料件品名、規格、數量、單價、總價
品名:____________________
數量:____________________
規格:____________________
單價:____________________
總價:____________________
二、出口整機品名、規格、數量、單價、總價
品名:____________________
數量:____________________
規格:____________________
單價:____________________
總價:____________________
三、包裝要求及費用分擔:出口整機包裝由乙方根據其指定的整機商的要求辦理並承擔相關費用。
四、交貨及運輸
1.甲方向乙方交付料件:
交貨地點:____________________
運輸方式:____________________
費用承擔:________至________的運費由乙方承擔。
2.乙方向甲方交付整機:
交貨地點:____________________
運輸方式:____________________
費用承擔:由_______至_______的運費由乙方承擔。
五、單證
1.乙方每次交付一批整機後,應於相應整機出口報關後_______日內將相應的增值税發票及《税收(出口專用)繳款書》交給甲方。
2.甲方在收到乙方開來整機的增值税發票及《税收(出口專用)繳款書》後,即開出相應的進料抵扣發票給乙方。
3.如乙方未能在交付每一批整機並出口報關後_______日內向甲方提交相對應的增值税發票及《税收(出口專用)繳款書》,則甲方無義務向乙方支付相應整機貨款中的退税部分。
……….
六、驗收標準,方法及提出異議期限
_________________________________________________________________________
七、付款條件
1.進料款:甲方代乙方購進料件並對外付匯,相應進料款由甲方在收到的整機出口貨款中扣除;付款金額按照實際收貨數量及在海關備案的進料合同中規定的價格計算。
2.整機款:甲方代乙方出口整機並對外收匯,對應的人民幣按照美元對人民幣1:?_______折算,由甲方在收到乙方整機商開來的金額為出口發貨總價的正本信用證(遠期信用證的,信用證已經開證行承兑)、貨物出口報關、收到乙方開具的足額增值税發票後3天內,在扣除進料款及甲方手續費後付給乙方。
3.代理手續費:代理手續費為進口料件總價的_______ %,以人民幣支付,按美元兑人民幣1:_______ 折算,由甲方在收到的整機出口貨款中扣除。
八、甲乙雙方的責任
1.上述進口料件由甲方進口並交給乙方後,若出現質量,規格,數量問題,乙方必須在五天內(逾期視為接受)向甲方提出有關清單,證據與説明,由甲方負責對外交涉,乙方有義務協助處理。
2.甲乙雙方必須嚴格遵守海關的關於進料加工復出口業務的有關規定,甲方或甲方指定的委託單位專門負責上述貨物的進出口報關及合同核銷工作,乙方必須指定專人負責上述貨物帳冊的登記,進口貨物的統計,有關單證的追還和保管,隨時準備接受海關的檢查,並隨時協助甲方報關人員辦理有關海關報關手續。如果由於乙方未能及時向甲方提供有關單證以供甲方辦理報關手續或由於甲方不及時辦理報關手續而被海關處罰的,責任由違者承擔。
>3.上述貨物按海關規定辦理有關海關手續前,甲乙雙方均不得私自出售,轉讓,虛報.如有逃税和違章行為,責任由違者承擔。
4.按照海關規定,協議期滿必須及時向海關核銷.因此,本協議期滿前15天內,乙方應當持有關資料協助甲方辦理本協議的延期、終止或核銷手續,且該手續只能辦理一次,逾期不辦而受海關處罰的,責任由違者承擔。
5.因整機產品質量不符、數量短缺及不能及時交貨等問題而導致甲方不能如期全部復出口的,由乙方根據中國法律及海關的有關規定承擔甲方由此而受到的全部處罰責任並賠償甲方相應的損失。
6.乙方保證其委託甲方從境外購進的料件及其按照本協議加工裝配後所形成的整機,不侵犯任何第三方所擁有的專利及/或專有技術及/或其它知識產權;同時,乙方保證整機的產品質量符合整機商的要求;否則,乙方應賠償甲方因此而遭受的一切損失.
九、爭議處理
凡因執行本協議發生糾紛時,雙方應及時協商解決,如協商不成,任何一方可直接向本合同簽訂地人民法院起訴。
十、不可抗力
凡協議的任何一方在執行本協議時,如發生不可抗力事件,須在兩天以內以傳真或電報方式通知對方,經雙方協商同意,並在取得有關機構的合法有效證明後。允許延期履行,部分履行或不履行協議,並根據情況部分或全部免於承擔違約責任。
十一、協議生效
經雙方簽字並加蓋公章或合同專用章後生效。
十二、協議修改
本協議的任何變更,解除,均須雙方協商並簽訂書面協議。
十三、協議文本
本協議正本一式三份,甲乙雙方及海關各持一份,效力均等;本協議附表一,附表二,附表三,附表四與本協議具有同等效力。
十四、特別條款
________________________________________(與本條款不符的協議其他條款自動失效)
甲方(章)________________
乙方(章)________________
(加蓋公司合同專用章有效
篇7:加工合同
甲方:
乙方:
1、甲方備料委託乙方加工零件一批_______件,為明確雙方責任,特訂立本合同供雙方共同遵守。
2、本合同金額為人民幣:¥,其中費用組成和零件的名稱、圖號、數量、價格(指含税率為__________的發票價格),見(零件委託加工合同清單)。運輸費用由乙負擔,並在甲方指定地點(新都鎮山王村)下貨。
3、加工方式:甲方提供設計圖紙_________份及相應加工材料,並向乙方進行詳細技術交底,乙方按圖紙和相應國標加工,均為成品交貨。 交貨期:______年______月______日交貨完結。
4、乙方必須嚴格按圖紙和相應國家標準加工,加工完畢自檢後交到甲方指定地點,甲方已收零件在資本和使用中發現質量問題屬乙方責任的,乙方須在一日內前往處理,並承擔對甲方造成的相應損失。
5、如非人力不可抗拒因素,乙方不能按期交貨,則每延期1天,罰金為合同金額的1%。
6、付款:甲方複驗合格後,乙方向甲方開具增值税(税率票後,甲方向乙方付款。本合同無預付款。
7、乙方確保不得將甲方的圖紙挪作它用或提供、出售給任何第三方。
8、甲方提供的圖紙,乙方在產品交貨完畢(含技術資料和甲供圖紙)、結清費用後失效。
10、本合同一式二份,雙方各執一份。
11、未盡事宜,雙方友好協商解決。
12、本合同簽訂日期:
甲方: 乙方:
代表: 代表:
聯繫人: 聯繫人:
年 月 日 年月日
篇8:加工合同
甲方(定作方):
代理人:
地址:
聯繫電話:
乙方(承攬方):
代理人:
地址:
聯繫電話:
甲、乙雙方本着平等合作、互惠互得的原則,依據《民法典》和其他相關法規的規定,就___________(地點)玻璃供需問題,經雙方友好協商,一致同意簽訂以下加工合同,具體條款如下:
一、品種、規格、數量、單價:
玻璃品種: ___________,規格: ___________,數量:___________,單價:___________。
交貨地點:
運輸方式、費用:
1)由乙方負責送貨,運輸費用由乙方承擔.玻璃卸車前破片由乙方負責,落地驗收後出現破損由甲方負責.
2)產品必須按甲方訂單要求每片附加標籤、規格、品種、樓號樓層等識別編碼,標籤編統一貼在白玻面,以便區分。
二、交貨期:
合同簽定後,乙方收到甲方訂單後十日內供貨,補片玻璃應在七日內完成。
三、驗收方式:
1)玻璃送達甲方工地後應當場驗收當批玻璃,發現有不符合下單尺寸的產品應以及時予以檢驗,若有異議應在三日內以書面形式通知乙方,否則視為驗收產品合格。
2)_________玻璃製作按國家標準執行,相關規定以行業標準為準.
六、結算及付款方式:
甲方根據玻璃保修期給乙方一張遠期支票,乙方發車後,甲方通知乙方,乙方方可存支票並提供發票給甲方。
七、違約責任:
1)雙方應按合同約定履行,乙方若延期供貨,每日應向甲方支付3%作為違約金.
2)如產品質量達不到設計要求,乙方應承擔一切責任和經濟損失。
八、其他:
本合同未盡事宜,由雙方協商解決,合同爭議雙方均有權提起訴訟。
九、本合同一式兩份,雙方各執一份,由雙方簽字蓋章後生效。合同簽訂至本項目結束本合同自行解除。
十、保質期及保修
1、保質期為二年(驗收之日起)
2、執行本項目保修期,在保修期內發現玻璃質量問題,乙方無償更換,執行保修內產品所附有的責任。
甲方:
代表:
賬號:
户行:
___________年___月___日
乙方:
代表:
賬號:
户行:
___________年___月___日
篇9:加工合同
合同編號:__________
定作人:____________簽訂地點:______________
承攬人:____________簽訂時間:______________
第一條加工物(注:空格如不夠用,可以另接)
加工物名稱
規格型號
計量單位
數量
報酬
交貨期限及數量
單價
金額
合計
合計人民幣金額(大寫)
第二條定作人提供的材料(注:空格如不夠用,可以另接)
材料名稱
規格型號
計量單位
數量
質量
提供日期
消耗定額
第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議的期限:____________________________。
第四條定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求:____________________________。
第五條承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,應在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的日內答覆。
第六條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作;可以交由第三人完成的工作是:___________________________。
第七條定作人協助承攬人的事項與要求:______________________________。
第八條加工物的技術標準、質量要求:______________________________。
第九條加工物的包裝要求及費用負擔:______________________________。
第十條加工物的交付方式、期限及地點:______________________________。
第十一條加工物的驗收標準、方法、期限及地點:______________________________。
第十二條承攬人對加工物質量負責的期限及條件:______________________________。
第十三條定作人應在年月日前向承攬人交付定金(大寫)______________________________元。
第十四條結算方式及期限:______________________________。
第十五條定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條本合同解除的條件:
(一)定作人可以隨時解除合同,但應及時書面通知承攬人並承擔由此給承攬人造成的損失。
(二)___________________
第十七條定作人違約責任:__________________
承攬人違約責任:__________________
第十八條合同爭議的解決方式:本合同項下發生的爭議,由雙方當事人協商解決或申請調解解決;協商或調解不成的,按下列第___種方式解決:(只能選擇一種)
(一)提交_____________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向__________人民法院起訴。
第十九條其他約定事項:__________________
定作人
單位名稱(章)
單位地址:
法定代表人:
委託代理人:
電話:
電報掛號:
開户銀行:
帳號:
郵政編碼:
承攬人
單位名稱(章)
單位地址:
法定代表人:
委託代理人:
電話:
電報掛號:
開户銀行:
帳號:
郵政編碼:
鑑(公)證意見:
經辦人:
鑑(公)證機關(章)
年月日
(注:除國家另有規定外,
鑑(公)證實行自願原則)
XX市工商行政管理局制定
篇10:加工合同
甲方:
乙方:
甲乙雙方經協商,牟定縣第一國小與楚雄開發區楚風布藝店窗簾加工制安,共同達成協議,並簽訂如下合同:
一、規格
窗簾制安方式以甲方看樣品為準,用鋁合金窗杆,制安包工包料及調試,按1:2的比例製作安裝。
二、布和紗高度為2.75米,窗高超過2.75米,按實際高度加布用量計算。
三、結算價格:綜合價(窗杆、窗簾、插鈎)的單價55元/米,共10906.5米;窗杆單價12元/米,共132.2米,共計1586.4元。兩項合計:12492.90元(大寫:壹萬貳仟肆佰玖拾貳元玖角)
四、付款方式
1、合同簽訂之日,甲方向乙方預付30%—50%。
2、窗簾安裝完畢,甲方向乙方支付質量保證金以外的費用。
3、甲方留取貨款總額的 5% 做為質量保證金。待質保期滿,甲方一次性返還給乙方。
五、其它約定
1、留取布樣,由甲方封存。乙方必須按布樣用料。
2、保修期為一年。出現窗杆脱落,甲方通知乙方後,在兩個工作日內修復,如人為污染及劃破布料,乙方不負責更換。
3、乙方在現場安裝過程中,應注意安全,出現一切安全事故,甲方不承擔任何責任與賠償。乙方在甲方現場,應加強對現場成品的保護。 甲方簽約代表人:
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【關於加工合同模板集錦6篇】
篇11:加工合同
定作方:
承攬方:
簽訂地點:
簽訂時間:年月 日
一、加工產品明細
1、產品名稱或項目: 規格或型號:
2, 數量: 單價: 金額:
3、交貨數量: 交貨期限:
4、價款或酬金
二、加工材料(定作方自帶)
1,、材料名稱: 規格型號:
2 、計量單位: 數量 質量
3、消耗定額 單價 總金額
4、提供日期
三、質量要求、技術標準:
四、承攬方對質量負責的條件及期限:
五、技術資料、配方提供辦法及保密要求:
六、驗收標準、方法和期限:
七、包裝要求及費用負擔:
八、交(提)貨方式及地點:
九、交付定金預付款數額及時間:
十、結算方式及期限:
十一、違約責任:
十二、如需提供擔保、另立合同擔保書,作為本合同附件:
十三、解決合同糾紛的方式:
十四、未盡事宜,雙方協商共同解決。
十五:本合同一式兩份,定作方和承攬方各自保留一份。此合同雙方簽字蓋章後,方可生效,有效期為 年 月 日 至 年 月 日。
定作方承攬方
單位名稱(章)單位名稱(章)
單位地址:單位地址:
法定代表人:法定代表人:
電話:電話:
開户銀行:開户銀行:
帳號:帳號:
郵政編碼: 郵政編碼:
年 月 日 年 月日
篇12:加工合同
定做方:________________
承攬方:________________
合同編號:______________
簽訂地點:______________
簽訂日期:______________
一、材料明細
品名
規格型號
計量單位
交貨日期
數量
單價
總價
金額總計
二、選用材料
撲克正文(牌芯)使用_________g撲克專用紙,撲克盒使用__________g白板紙(或白底白板紙)。
三、製作要求
撲克牌上光進口油□上光國產油□撲克盒復膜□包透明膜帶易拉線□副用熱縮膜封裝□壓紋□
注:需要哪項在哪項□打“√”
四、質量要求、技術標準
1、依據國家技術監督局發佈的《撲克牌行業標準》和《平版印刷品行業標準》對撲克及包裝物進行質量認定。
2、承攬方提供________級以上的合格品給定做方,________級以下由承攬方處理。
五、承攬方對質量負責的條件及期限
承攬方對產品的印刷及製作質量負責,如出現產品質量問題,定做方應在法律規定的時間內(15日)提出書面異議。否則,承攬方不負任何責任。
六、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求
定做方提供製作撲克所需的全部資料(照片、光盤、標準字及字體等),保密要求如下_____________。
七、驗收標準、方法和期限
按撲克牌行業標準在合同規定交貨之日抽樣檢查和驗收。
八、包裝要求及費用負擔
紙箱包裝(_____副或_____副一箱),費用由承攬方負擔。
九、預付款數額及時間
簽訂合同後定做方支付總貨款的_____%作為預付金(不含版費)。
十、結算方式及期限
現金結算,交貨時間_____年____月____日。
十一、交貨方式及收貨人地點:______________________。
電話:______________________。
十二、運輸方式
汽車或火車運輸,承攬方負責將貨物運送到指定地點,費用由定做方負擔。
十三、違約責任
本合同履行過程中,如一方違約則支付守約方違約金_______元人民幣。
十四、爭議的解決本合同在履行過程中發生爭議,由當事人雙方協商解決。協商不成的,可訴至______人民法院解決。
定做方:______________
單位名稱:_____________
法定代表人:__________
委託代理人:__________
承攬方:_______________
單位名稱:_____________
法定代表人:__________
委託代理人:__________
篇13:加工合同
甲方:
乙方:
本着互惠互利共同發展的原則,,就甲方二車間的原礦粗選承包給乙方生產管理,經甲乙雙方友好協商達成以下協議:
一、原礦粗選廠地址:
二、合同期限: 年 月 日至 年 月 日止。
三、承包任務:全年生產時間為x個月。每月生產時間為xx天(其他為檢修設備時間),日處理原礦xxxx噸,月處理原礦xx萬噸;
四、甲方職責:
1、甲方提供現有的選礦設備、現場作業機車及運輸車輛(司機伙食費按乙方月均單人標準由甲方承擔)、職工住宿、辦公室設施、職工食堂及灶房設備,工人洗浴設施。
2、甲方根據乙方生產量無條件提供滿足乙方原礦供給。
3、甲方保證乙方的生產,生活用電,用水,尾礦堆放場地,礦石運送和開採設備的正常運行。
4、甲方負責配備現場生產協調人員,進行甲乙雙方現場工作的協調。
5、甲方提供乙方生產時所有備品備件及易損件的供應(易燃易爆物品安全管理工作由乙方負責)。
6、乙方應每月提前申報備品、備件、易損件,由甲方統一採購。如因乙方已提計劃,甲方採購怠慢或儲備不足,所造成的一切損失全部由甲方承擔。
六、乙方的職責:
1、乙方負責組織選礦廠的各種技術工作及勞動力的合理安排。承擔選礦廠生產設備的維修工作。
2、乙方負責完成甲方下達生產原礦石量的任務。
3、乙方負責進廠工人的安全教育。
4、乙方至合同鑑定後進廠工人的實際人數向甲方繳納工人的保險金額(此保險有甲方代買)。
5、經雙方商定乙方需向甲方繳納生產保證金xxx元。甲方在每月結算後從乙方結算金中扣除叁萬元作為生產保證金,直至扣清為止。合同期滿時,甲方在七日內無償全額退還保證金。甲方不能及時退還改保證金,須按每日向乙方賠償保證金總額的10%作為滯納金。
6、乙方在生產期間維護保養好甲方現有生產設備(不包括各種生產車輛及與生產無關設備)。
7、乙方只負責處理礦石量,選礦指標全部由甲方技術人員來完成,乙方積極配合完成。
七、結算方式:
1、結算按甲乙雙方實際處理礦石量(運輸車數,按xx噸/車計算)簽字認可的數據報表,每自然月上報公司核實後給予結算。
2、甲方公司每月核實雙方簽字認可的乙方生產量後在次月十五日內給予發放一切承包費用。
3、乙方員工工資發放時有雙方財務人員在場統一由甲方給予發放,除去工資一項,剩餘款項甲方一次性付給乙方。
八、承包單價、獎罰和任務:
1、承包單價為每處理一頓原礦x元人民幣。
2、每日處理原礦石量不低於壹萬伍仟噸,每月生產日期不低於xxx天,月處理礦石量不得低於xxx萬噸,月處理量低於xx萬噸時,所缺數量按每噸x元從承包費中扣除;
九、甲方的權利和義務:
1、甲方有權監督、檢查乙方的選礦全過程。發現問題及時提出,雙方協商及時糾正處理。
2、甲方中途無故解除合同或不按月發承包費,致使乙方無法按本合同約定的去執行。甲方應按乙方月處理原礦石量xx萬噸(合同簽訂有效期限)進行賠償乙方損失。
3、在乙方生產維修期間,材料費用為甲方支付,人員工資由乙方承擔。如遇工藝流程改造,設備增減時生產的一切費用及工人工資生活費用全部由甲方承擔。
4、在生產期間如遇工傷事故發生時甲方墊付前期所有費用,事後由保險公司賠付後給予扣除,剩餘款項交付當事工人。
5、生產期間由於政府介入、村民鬧事、停電、等不可抗力因素等所造成的停產累計三天以上時,甲方應相應按日產量xxxx噸從承包任務中遞減當月任務量,停產影響總量(xxx噸/天)剔除三天產量後按每噸xx元雙方結算進行補償。
十、乙方的權利和義務:
1、生產中工人生活費、勞保用品等均有乙方自行解決。
2、確保安全生產,並配有專業管理技術人員,在承包期負責設備保養和維修,如遇設備損壞雙方有專業技術人員現場鑑定,如是乙方責任則有乙方承擔(如正常損耗乙方不予承擔任何損失)。
3、經常性對工人進行安全教育,嚴格按照安全操作規程操作,管理好自己的職工。
4、乙方必須服從甲方的統一管理,協調調配,一切以公司整體利益為主。
5、乙方員工必須遵守一切國家規定安全勞動規則。上班期間不準酗酒,嚴禁打架,睡覺,脱崗,玩手機等一切與工作無關的事情。
十一、違約責任:
1、雙方嚴格遵守合同,不得違約。如有違約,由違約方向守約方賠償造成的一切經濟損失,並承擔相應的法律責任。
2、乙方必須按時完成甲方下達的生產任務,乙方如連續兩個月不能完成甲方下達的生產任務,甲方有權單方面終止承包合同。
3、雙方如有特殊原因需終止合同,應提前1個月以書面形式告知對方。並説明原因,取得對方同意後,雙方協商終止本合同。
篇14:加工合同
甲方:武漢魯邦建材有限公司 合同號:
乙方: 簽訂日期:
經甲、乙雙方協商一致,簽訂本加工合同。
一、品名、規格、數量、金額、交貨日期。
品名規格加工數量單位單價(元/件)金額(元)交期備註
粘結劑20公斤/袋
填縫劑
合計人民幣金額(大寫)按實際數量結算
二、質量要求,技術標準:乙方嚴格按照甲方提供的配方及工藝要求加工,乙方在加工過程中必須採用甲方提供的核心料並不折不扣的按甲方要求的數量加入。並要保證攪拌時間,以達到均勻一致,如果是乙方加工原因(加料,攪拌時間,配方)造成的質量問題由乙方全部承擔責任。乙方不得私自印刷甲方的包裝袋。
三、交(提)貨地點和方式:乙方工廠交貨,運費由甲方承擔。
四、甲方提供主料(核心料)及包裝材料。乙方提供42.5水泥,40-70目河砂,重鈣等甲方需要的地材。
五、包裝標準及要求: 甲方提供包裝 。
六、結算方式及期限: 現款現貨 。
七、解決合同的糾紛方式:如果雙方發生合同糾紛,應協商解決。協商不成
可以(1)提交仲裁委員會仲裁。(2)向甲方所在地人民法院處理。
八、其它約定各項:此合同雙方簽字蓋章傳真件生效。如果貨物質量達不到
合同約定的標準,造成甲方客户索賠的損失由乙方承擔。
單位名稱(章): 單位名稱(章):
委託代理人: 委託代理人:
篇15:加工合同
定作人:________________________
承攬人:________________________
簽訂地點:______________________
簽訂時間:________年____月____日
第一條 加工物、數量、報酬、交貨期限……
第二條 定作人提供的材料……
第三條 承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限:__________________________
第四條 加工物的技術標準、質量要求:_______________________
第五條 承攬人對定作物質量負責的期限及條件:_______________________________
第六條 加工物的包裝要求及費用負擔:_________________________________
第七條 定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求:____________________________
第八條 承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的',在________日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的________日內答覆。
第九條 定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條 加工物的交付方式及地點:_____________________________
第十一條 加工物的檢驗標準、方法、地點及期限:_______________
第十二條 報酬的結算方式及期限:____________________
第十三條 定作人在________年________月________日前交定金(大寫)________________元。
第十四條 本合同解除的條件:______________________________
第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是。否)可以留置加工物。
第十六條 違約責任:_____________________________
第十七條 合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第________種方式解決:
(一)提交 ________________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法 院起訴。
第十八條 其他約定事項:____________________________
定作人
單位名稱(章)
單位地址:
法定代表人:
委託代理人:
電 話:
電報掛號:
開户銀行:
帳 號:
郵政編碼:
承攬人
單位名稱(章)
單位地址:
法定代表人:
委託代理人:
電 話:
電報掛號:
開户銀行:
帳 號:
郵政編碼:
鑑(公)證意見:
經 辦 人:
鑑(公)證機關(章)
年 月 日
(注:除國家另有規定外,鑑(公)證實行自願原則)
監製部門:__________________ 印製單位:__________________
篇16:加工合同
訂立合同雙方:
原告北京中德環宇橋樑模板有限公司,住所地北京市通州區於家務回族鄉於家務村。
法定代表人張建軍,懂事長。
委託代理人王成,男,北京中德環宇橋樑模板有限公司法務主管,住該單位。
被告中鐵十九局集團有限公司,住所地遼寧省遼陽市白塔區和平路17號。
法定代表人左春文,董事長。
委託代理人張桂新,男,中鐵十九局集團有限公司法律顧問,住該單位。
委託代理人趙彪,男,中鐵十九局集團有限公司工程部部長,住該單位。
原告北京中德環宇橋樑模板有限公司(以下簡稱原告)與被告中鐵十九局集團有限公司(以下簡稱被告)加工合同糾紛一案,本院受理後,依法由代理審判員吳宏獨任審判,公開開庭進行了審理,本案原告的委託代理人王成、被告的委託代理人張桂新、趙彪到庭參加訴訟。本案現已審理終結。
原告訴稱,XX年9月27日,原告與被告訂立加工合同,約定原告為被告加工全圓組合鋼模板。合同訂立後,原告履行了合同義務,被告給付原告部分加工款後,餘款54 934元至今未付。原告要求被告給付加工款54 934元及違約金5044.46元,訴訟費由被告承擔。
被告辯稱,原告加工的全圓組合模板台車存在嚴重的質量缺陷,是不合格產品,故要求駁回原告的訴訟請求,被告保留追究原告違約責任和賠償責任的權利。
經審理查明:XX年9月27日,原告與被告訂立全圓組合鋼模板加工合同,約定原告為被告加工全圓組合鋼模板,用於北京市南水北調西四環暗涵工程四標,合同價款204 934元,原告按照國家技術標準進行模板加工和設計,合同簽訂之日,被告給付原告預付款50 000元,原告下料完畢經被告確認後,被告支付100 000元,模板運至被告現場後,再支付 34 934元,剩餘款項20 000元作為質量保證金,自組合模板投入使用開始計算,10個月內無質量問題將付清。合同還約定了其他內容。XX年9月28日,被告給付原告預付款50 000元,XX年10月19日,被告給付原告預付款100 000元。XX年10月31日至XX年12月14日,原告將加工完畢的模板交付被告。此後,被告未給付原告加工款。
上述事實有加工合同、支票存根、收據、發票、物品發貨單、雙方當事人陳述等證據在案佐證。
本院認為:原、被告雙方訂立的全圓組合鋼模板加工合同,系雙方真實意思表示,不違反法律、法規的強制性規定,合法有效,雙方應當恪守履行。原告履行了加工義務,被告應當按照約定付款。被告辯稱原告加工的模板存在質量問題,因被告未能提供充分證據予以證明模板加工質量不符合合同約定,亦不能提供證據證明曾通知原告模板存在質量問題,故對此答辯意見本院不予採納。原告要求被告給付加工款的請求,證據充分,本院予以支持。原告要求被告給付違約金的請求,因原、被告雙方並未約定違約金內容,故本院不予支持。依據《中華人民共和國合同法》第一百零九條、第二百六十三條之規定,判決如下:
一、被告中鐵十九局集團有限公司給付原告北京中德環宇橋樑模板有限公司加工款五萬四千九百三十四元,自本判決生效之日起七日內執行清;
二、駁回原告北京中德環宇橋樑模板有限公司的其他訴訟請求。
如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務,應當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條之規定,加倍支付遲延履行期間的債務利息。
案件受理費六百四十九元,由原告北京中德環宇橋樑模板有限公司負擔六十二元(已交納),由被告中鐵十九局集團有限公司負擔五百八十七元,於本判決生效後七日內交納。
如不服本判決,可在判決書送達之日起十五日內,向本院遞交上訴狀,並按對方當事人的人數提出副本,交納上訴案件受理費,上訴於北京市第二中級人民法院。如在上訴期滿後七日內未交納上訴費的,按自動撤回上訴處理。
代理審判員 吳 宏
二00八 年 五 月 四 日
書 記 員 李 京 超
篇17:加工合同
供方(全稱):____________________________
買方:賣方:
上訴人(原審被告)北京中新聯數碼科技股份有限公司,住所地北京市海淀區翠微路2號院內實驗樓411-412房間。
法定代表人俞敏,董事長。
委託代理人張克雲,男,1962年12月26日出生,漢族,北京中新聯數碼科技股份有限公司法律顧問,現住北京市海淀區翠微路2號院內實驗樓411-412房間。
委託代理人張春雨,男,1960年2月9日出生,漢族,北京中新聯數碼科技股份有限公司業務經理,住北京市西城區東口袋衚衕2號。
被上訴人(原審原告)北京金視光盤有限公司,住所地北京市海淀區杏石路30號。
法定代表人李小健,董事長。
委託代理人張永軍,北京市博金律師事務所律師。
委託代理人藍曉東,北京市博金律師事務所律師。
上訴人北京中新聯數碼科技股份有限公司(以下簡稱中新聯公司)因與被上訴人北京金視光盤有限公司(以下簡稱金視光盤公司)加工合同糾紛一案,不服北京市海淀區人民法院()海民初第12041號民事判決,向本院提起上訴。本院於XX年11月26日受理後,依法組成由法官陰虹擔任審判長,法官寧勃、常潔參加的合議庭公開進行了審理。本案現已審理終結。
金視光盤公司在一審中起訴稱:XX年8月至XX年1月期間,中新聯公司委託金視光盤公司加工光盤。金視光盤公司按照要求完成了光盤加工,中新聯公司應支付加工費總計285 032.75元,其中母盤加工費254 900元,光盤加工費30 132.75元。雙方簽署款項確認書後,中新聯公司支付了200 000元加工費。中新聯公司尚拖欠加工費共計85 032.75元未支付。金視光盤公司訴至法院,請求判令:1、中新聯公司支付光盤複製加工費85 032.75元;2、中新聯公司賠償利息損失,從XX年4月1日開始計算至XX年4月1日,以欠款本金為基數,按照銀行同期貸款利率計算;3、由中新聯公司並承擔本案的案件受理費。
中新聯公司在一審中答辯稱:雙方簽署的確認書的數額是屬實的,但是確認書的時間與金視光盤公司的數額的不相符。支付的50 000元與抵消的150 000元,數額也是屬實的。中新聯公司欠金視光盤公司的款項是按照加工費抵消的,還有82 560元應該抵消,所以中新聯公司的欠款應該是2473元。關於違約金,由於金視光盤公司的損失是不存在的,因此不存在損失賠償的問題。
一審法院審理查明:XX年9月至XX年1月期間,金視光盤公司與中新聯公司存在加工承攬關係,中新聯公司委託金視光盤公司加工光盤。金視光盤公司履行合同後,中新聯公司尚有部分加工費未付。XX年3月30日,金視光盤公司與中新聯公司共同簽署款項確認書,確認合同總貨款為285 032.75元,中新聯公司尚欠金視光盤公司加工費235 032.75元未付。
一審法院判決認為:金視光盤公司與中新聯公司存在加工承攬關係,雙方雖然未簽訂書面合同,但存有實際履行行為,所設立的加工承攬關係為當事人真實意思表示,未違反國家法律或行政法規的強制性規定,該院確認有效。
金視光盤公司交付了定作物,中新聯公司已與金視光盤公司共同簽署的款項確認書,確認了中新聯公司的欠款數額,中新聯公司應該在款項確認後予以付款。中新聯公司未按確認書支付加工費,已構成違約,應承擔相應的違約責任。金視光盤公司請求支付加工費於法有據,該院予以支持。
關於中新聯公司提出由於金視光盤公司的損失是不存在的,因此金視光盤公司認為不存在損失賠償的問題一節,該院認為,中新聯公司存在遲延付款的違約行為,造成了金視光盤公司資金利息損失,應當承擔違約責任,該院對該抗辯不予認可。
金視光盤公司僅請求XX年4月1日至XX年4月1日之間利息,屬於自願放棄權利的行為,該院對此不持異議。綜上所述,該院依據《中華人民共和國合同法》第八條、第一百零九條,《中華人民共和國民事訴訟法》第一百三十條第一款及有關法律之規定,判決:中新聯公司於判決生效之日起十日內給付金視光盤公司加工費八萬五千零三十二元七角五分及利息損失(自二○○六年四月一日起至二○○七年四月一日止,以未付加工費為基數,按照中國人民銀行同期貸款利率計算)。
中新聯公司不服一審法院上述民事判決,向本院提出上訴。其主要上訴理由為:一、一審審理程序違法。本案雖然經過開庭審理,但只是以簡易方式進行,並未組成合議庭,也未經過合議庭審理,故程序違法;二、中新聯公司在簽署款項確認書時,要求就確認的欠款可以在中新聯公司給金視光盤公司加工光盤的加工費中抵消,這符合雙方的利益。事實上,在簽署了款項確認書之後,金視光盤公司又委託中新聯公司加工了光盤,且發生了82 560元的加工費,因此,中新聯公司不再欠金視光盤公司85 032.75元加工費。綜上,請求二審法院撤銷一審判決,將本案發回重審或者依法改判。
金視光盤公司服從一審法院判決。
本院經審理查明的事實與一審法院查明的事實一致。
另查,金視光盤公司認可雙方在簽署款項確認書之後,中新聯公司又支付了15萬元的加工費。
以上事實,還有雙方當事人在本院審理期間的詢問筆錄在案佐證。
本院認為:金視光盤公司與中新聯公司雖然未簽訂書面合同,但雙方之間已經形成了事實上的加工承攬合同關係,該加工承攬合同關係系雙方當事人的真實意思表示,其內容未違反法律、行政法規的強制性規定,應屬有效。雙方於XX年3月20日所簽署的款項確認書系對雙方之間債權債務的確認,中新聯公司應該按照款項確認書確認的數額向金視光盤公司支付加工費。中新聯公司主張金視光盤公司尚欠其加工費應屬另一法律關係,應另案解決。此外,一審適用普通程序,開庭進行審理,且各方當事人均在開庭筆錄上籤確認,故一審審理並不存在程序違法問題。中新聯公司的上訴理由不能成立,其上訴請求,本院不予支持。綜上,一審法院判決認定事實清楚,適用法律正確,應予維持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項之規定,判決如下:
駁回上訴,維持原判。
一審案件受理費二千零五十元,由北京中新聯數碼科技股份有限公司負擔(於本判決生效後七日內交至一審法院)。
二審案件受理費二千零五十元,由北京中新聯數碼科技股份有限公司負擔 (已交納)。
本判決為終審判決。
審 判 長 陰 虹
代理審判員 寧 勃
代理審判員 常 潔
二○○九 年 十二 月 十五 日
書 記 員 譚 崢
篇18:加工合同
甲方:
乙方:湖北大班木業有限公司
甲方問乙方訂製傢俱(仿古沙發)一批,為明確雙方責任及權益,根據《合同法》有關規定,經雙方協商制定合同如下:
一、訂製內容:沙發白坯半成品和油漆成品加工,以雙方認定的樣品為準。
二、合作形式:甲方向乙方訂製加工沙發一批,甲方提供原生態板材,約計五十個立方米,乙方負責白坯半成品及油漆成品加工。
三、乙方根據甲方提供的沙發樣品及件數核算實際用料方數。
四、甲方加工件數:五套沙發(1+2+3)+2
五、合同加工單價:壹套單價12000元,總價60000元,含油漆輔料,大寫陸萬元整。
六、付款方式:甲方在合同簽定之日起向乙方支付加工費總額的50%作為之前開支費用,餘款在提貨之前付清。
七、交貨方式:㈠、乙方在收到甲方款之日起開始計算,四十五日伍套全部交貨。乙方在收到通知之日,一日不提貨,甲方收取乙方倉庫存放費,按每天百元計算,依此類推,到提貨日期止,算清現金。㈡付清加工費餘額,一次性提貨。
八、交貨地點:甲方自提。
九、雙方發生爭議:雙方的協商,協商不成的則可向有管轄權的人民法院訴訟。
十、本合同一式貳份,甲乙雙方各執一份,一經簽訂具有法律效力,雙方必須共遵守,合同條款至雙方完成後自行終止。 甲方(簽章):乙方(簽章):
代表(簽章):代表(簽章):
電話: 電話:
日期: 日期:
備註:沙發件數:單人位五把,雙人位五把,肆人位五把。小茶几五把,大茶几五件。
篇19:加工合同
甲方:南江縣洪傑建材有限公司B採區
委託人:唐德文,身份證號:5***210977
(以下簡稱甲方)
乙方:譚文根,身份證號:***010
(以下簡稱乙方)
根據《合同法》等有關法律法規,甲、乙雙方遵循平等、自願、互利的原則,經雙方協商一致,特訂立本砂石加工合同。
一、甲方向乙方提供礦源及砂石加工生產線,乙方負責爆破及礦山內的運輸和加工,一切生產費用由乙方自行支付。
二、合同期限:1 年。從20xx年3月15日至20xx年2月15日止。
三、甲方的義務
1、擁有合法礦權及其他開採,加工手續,為乙方提供生產場地,並保障乙方能順利開展生產經營活動。
2、提供工人生活住房,提供作業用電力(到生產線)等生產作業設備所產生的費用由乙方自付,甲方可以參與協調處理相關事務。
3、甲方向乙方提供柳工550剷車一台,現代385挖機一台,乙方須向甲方支付租金(剷車10000.00元/月,挖機44000.00元/月)由乙方自行配備駕駛員並支付工資。甲方
只負責2台機械的正常保養,若因操作不當造成損失由乙方負責。
4、按合同約定,保障乙方的合法權益,按照本合同約定甲方支付乙方酬金,簽約前的債權債務由甲方承擔。
5、協調村民鄰里關係,為乙方生產創造便利條件。
6、礦區內的一切非生產性費用(指:税費、青苗費、土地賠償、山林賠償及因正常爆破受損農房處置)由甲方負責。
四、乙方的權利和義務
權利:
1、有權維護乙方的合法利益不受損害。
2、有權拒絕甲方的違章指揮、強令冒險作業等。
3、乙方不承擔税費和相關部門手續審批的費用以及周邊有關簽約前的賠償費用。
4、乙方根據用電量選擇用電方式,甲方協助處理,產生的電費及相關費用由乙方支付。
義務:
1、自行組織招募員工,配置有資質的作業人員,負責生產安全及作業人員安全,合理安排工人生活及相關事宜,承擔由此引發的一切經濟賠償責任及法律責任。
2、每月砂石生產量確保市場銷售,若因生產量供應不足造成損失由乙方賠償。
3、負責廢料清理工作,並將廢料運到甲方指定的礦區廢料場。
4、按照法律規定購買人身意外險90萬及相關商業險,若超出理賠範圍產生費用由甲乙雙方各承擔50%責任,違章操作造成的損失由乙方全部承擔。
5、配合甲方處理並協調好與行政機關、村民之間的關係。遵守甲方的各項管理制度。
6、科學作業,規範施工秩序,每日排查安全隱患,遵守法律,法規。
7、承擔一切生產加工費用,人工工資;愛護併合理使用甲方提供的設施、設備,自行承擔生產耗材費用及維護、維修費用。本合同期滿,乙方將機械設備交付甲方時需滿足正常生產使用。
8、配合相關行政機關的檢查、指導工作。如有違章作業,安全等問題被行政機關處罰款的,由乙方負責繳納。
9、若因產品質量不合格,影響銷售,甲方有權要求乙方整改,造成損失由乙方承擔。
10、乙方不能私自變更生產線,若有變更需求,需通過甲方同意後方可更改。
五、考核目標及結算方式
1、綜合市場各方面的因素及我廠實際加工能力,每年銷量確保30萬噸的任務,其銷售參考價格:石子30元/噸,洗砂35元/噸,統料30元/噸,方量換算按石子每方1.5噸,洗砂按每方1.65噸,統料每方1.55噸。
2、以甲方月銷售回單彙總的噸位為乙方生產量進行考核,甲方按碎石18元/噸(乾料),水洗沙22元/噸,統料17元/噸支付加工費。
3、乙方年銷售不足15萬噸,不予以提成,超過15萬噸享受每噸2元提成,(含15萬噸)超過30萬噸,按超出部分獎勵每噸1元,乙方必須確保資金安全,及時回款到甲方賬户,方可享受提成,此提成一年一次結算。
4、每月30日對賬結算,並於次月10日前向乙方支付酬金。若甲方不能按期支付,甲方不能確保正常生產,乙方不承擔任何責任,損失由甲方負責。
5、所有銷售均以甲方開具票據為準並做為唯一合法結算依據,所有貨款必須支付到甲方指定賬户,所有銷售合同必須以甲方名義簽訂。
6、其他特殊用料(片石、整形料)生產價格待定。
六、乙方向甲方交付履約保證金 40 萬元。簽約時一次性付清,履約保證金退還方式:本合同終止後,乙方交還給甲方的機械設備需滿足正常使用,甲方即時退還乙方履約保證金40萬元。甲方若不能按期退還保證金,乙方可通過銷售回款抵扣。
七、違約責任
1、乙方銷售沙石沒按時回款超過兩個月,甲方有權要求乙方繼續支付外並承擔欠款2%的資金利息。
2、甲方必須按月支付乙方酬金,若超過兩個月乙方可
按欠款2%計算資金利息,或銷售低於市場價10%的產品進行抵扣。
3、乙方連續兩個月未完成生產產量,嚴重違章作業,擾亂社會秩序、發生打架鬥毆事件的,甲方可以單方面解除合同。
八、其它
1、在履行合同中,甲乙雙方發生爭議,協商解決,若達不成一致意見的,可向南江縣人民法院訴訟。
2、合同期滿,本合同終止。雙方協商一致,可以續簽。
3、由於不可抗力影響生產作業,雙方互不承擔責任。因不可抗力致使合同無法履行時,可以終止合同。
4、碎石規格,數量,甲方根據市場需要確定,提前告知乙方,乙方保證採購相關設備及安排生產。
5、本合同一式兩份,甲、乙各方執一份,經雙方簽字、蓋章後生效。
甲方:乙方:
年 月 日
篇20:加工合同
甲方:
乙方:
一,製作內容:
乙方根據甲方提供的泡沫實型及材質要求製造鑄鐵件或鑄鋼件(以下統稱鑄件)。具體內容請參看甲方提供的各項目的清單。
二,技術要求:
1,請參看甲乙雙方簽訂的《鑄件技術協議》。
2,如甲方有特殊技術要求,甲方提前以電子郵件或傳真的方式通知乙方,作為本合同
的附件,乙方應根據甲方要求進行製作,以確保甲方所需品質。
三,鑄造費用及結算:
1,FC300: 元/噸
2,FCD600: 元/噸
3,ICD-5: 元/噸
4,MoCr: 元/噸
5,G50CRMO4: 元/噸
6,FGS600-3A: 元/噸
7,以上價格含17%的增值税,含乙方運至甲方的費用。
8,付款方式:以月結方式支付。甲方在收到乙方的鑄件後,通知乙方,乙方開具17%
的增值税發票,甲方在收到增值税發票後的三個月內以銀行承兑或現金付清款項。
四,交貨週期:
1,乙方在收到甲方泡沫實型後,15個工作日內將鑄件分批次送至甲方公司。甲方在甲方現場驗收,甲方可來人到乙方公司內驗收(因自然災害或人無可抗拒造成鑄件延期甲乙雙方另議,不含運輸日期)。
2,由於乙方的原因造成交貨延誤,以每遲交貨一天罰該批鑄件總額的3‰的款項
五,品質保證:
乙方鑄件如在品質上有問題,甲方應以照片形式通知乙方,乙方應立即派人員進行處理。如因乙方鑄件品質不良造成甲方損失,乙方應對甲方的損失進行賠償,賠償金額由甲乙雙方協商決定。
六,重量:
雙方執行:稱重誤差千分之三為正常範圍
七,合同有效期:
1、自雙方簽章後,本合同生效,有效期至 年 月 日。
2、本合同生效後,雙方之前所簽訂的《鑄件製造合同》均作廢,雙方之前所簽訂《鑄件技術協議》及其它關於質量要求的協議同樣有法律效力。
3、今後合作中,甲方如對價格作出調整必須在保麗龍模型送出前通知乙方,否則視為同意此合同價格;乙方如對價格作出調整必須在保麗龍模型到達乙方工廠前通知甲方。否則視為同意此合同價格;
八,其它事項
雙方友好協商執行合同執行中出現的問題,必要時雙方可嚴格按《合同法》處理本
合同本合同糾紛由甲方所在地人民法院管轄,
九,本合同經雙方簽署蓋章後生效。合同雙方各持一份正本。
甲方: XXXX有限公司 乙方:XXXX有限公司
甲方代表人(簽章): 乙方代表人(簽章):
簽署日期: 簽署日期:
篇21:加工合同
建設單位:______________________公司(以下簡稱甲方)
總包單位:______________________公司(以下簡稱乙方)
施工班組:_____________________公司(以下簡稱丙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、法規的要求,結合本工程的具體情況,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,甲方、乙方、丙方就“_______”塑鋼門窗製作和安裝施工事項協商一致,達成協議如下:
一、項目概況
1.工程名稱:_______________________。
2.工程地點:_______市_____區______路。
3.門窗面積:約_________________㎡。
4.監理單位:_______建設監理有限公司。
二、施工內容
塑鋼門窗製作和安裝,包括原材料的採購、加工製作、運輸、現場協調、現場安裝、框邊塞縫、塑鋼門窗成品保護、現場負責驗收、因質量問題引起的維修和更換等。
三、合同價格及總承包管理
1.塑鋼門窗製作安裝工程暫定含税工程總造價:_________萬元整(¥___________元),甲方和丙方另行簽訂合同。
2.丙方作為乙方施工班組,由乙方提供相關支持,丙方必須以乙方名義組織施工。
3.施工配合費、總承包管理費及利潤補償等由甲方向乙方支付,乙方不得就此收取丙方任何費用。以上費用由甲乙雙方另行確定。
四、質量標準
1.本工程塑鋼門窗採用標準圖集:________________________________________________。
2.塑鋼門窗成品質量應符合:________________________________________________的規定。
3.塑鋼門窗施工與安裝應符合:《塑鋼門窗安裝及驗收規程》(jgj103)、《建築裝飾裝修工程質量驗收規範》(gb50210)、《住宅裝飾裝修工程施工規範》(gb50237)、《塑料門窗安裝及驗收規程》(dbj13-35)。
4.該工程所需主要材料(型材、襯鋼、玻璃)由甲方採購,輔材由丙方按甲方指定的品牌採購。甲方和丙方所購材料必須符合設計要求,符合國家有關標準,並且具備質量合格證明資料。
五、責任事項
1.甲方權利及義務
(1)合同簽訂後7天內與丙方確認門窗加工生產圖紙,並向丙方進行現場交底。
(2)甲方與乙方、監理公司共同負責監督檢查工程質量、進度、隱蔽工程的驗收,辦理設計變更、簽證及驗收手續,負責協調現場各施工單位之間的協作與配合工作。
(3)協調乙方向丙方提供施工需的施工場地和水、電接駁點,並説明使用注意事項。
(4)協調乙方向丙方提供半成品及工具堆放場地。
(5)甲方按合同規定組織工程驗收,並按合同的期限輸竣工結算。
(6)甲方按合同的約定及時支付丙方工程款,該工程款由甲方代扣、代繳税金及其他應扣費用後支付到乙方賬户,再由乙方全額撥付給丙方,乙方不得以不正當理由扣壓該工程款。
(7)甲方按約定支付乙方總承包管理費及施工配合費等費用。
2.乙方的權利及義務
(1)乙方與監理公司、甲方共同負責監督檢查工程質量、進度、隱蔽工程的驗收,辦理設計變更、簽證及驗收手續,負責協調現場各施工單位之間的協作與配合工作。監理方和甲方按規範要求負責隨機抽檢丙方進場的成品門窗(每期工程不少於一次)至檢測部門進行性能檢測。
(2)乙方向丙方提供施工所需的施工場地和水、電駁接點,並説明使用注意事項,乙方不得收取丙方水電費。
(3)乙主負責提供丙方半成品及工具堆放場地,以及現場現有的垂直運輸工具和腳手架等。
(4)乙方在甲方及監理單位的組織下及時與丙方辦理土建洞口交接工作,提供施工現場門窗安裝基準線,確定門窗安裝位置,滿足安裝要求。
(5)在門窗安裝後,乙方應負責門窗周邊的收口工作(門窗框邊密封工作由丙方負責)。
(6)乙方不得收取丙方任何費用。
3.丙廣播權利及義務
(1)指派丙方駐工地代表,負責合同履行,按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,處理由丙方負責的各項事宜。
(2)丙方按甲方要求進場施工,並提前組織好半成品的採購、運輸、保護等工作,服從總承包單位的全面管理。
(3)按施工安全規範的規定,採取施工安全保衞等技術措施,確保現場施工人員及第三者安全,負責現場設施和成品的保護工作。
(4)接受甲方及監理公司的監督和管理,並服從總包施工單位對工程總進度計劃安排與施工協調。
(5)嚴格按審批後的加工圖紙和國家現行的《施工及技術驗收規範》進行施工確保工程質量和合同工期。
(6)參加工程驗收,工程竣工驗收合格後,
應按甲方要求及時辦理竣工資料的移交,編制工程結算。
(7)工程完工後及時清運垃圾,做到工完場清,垃圾堆放到指定地點。
(8)施工期間,丙方負責被施工污染的施工現場及運輸用市政道路(僅指由乙方運輸車輛造成的污染)的打掃和垃圾清運工作,如因此被總承包單位及政府職能部門處罰,丙方需自行負擔該項罰款。
(9)按本合同規定做好應當由丙方所做的半成品、成品保護及中間驗收、竣工驗收。
(10)丙方對施工過程中的質量安全工作負全部責任,與甲方、乙方無任何關係。
(11)如丙方不能按質量和安全要求組織施工,甲方有權要求丙方退場,由甲方另行發包該工程。
六、中間驗收及工程驗收
1.中間驗收:固定件安裝、門窗框定位、門窗扇安裝、五金配件、框邊塞縫、打膠等主要工序均應經甲方、監理現場抽檢、驗收認可後方可進入下一道工序。
2.初步驗收:丙方向工程監理提交四套完整的竣工資料和驗收報告,竣工資料審核難過後約定初驗時間,初驗由監理、甲方、乙方、丙方四方共同參加,初驗通過後約定交工驗收時間,辦理工程移交手續。
3.竣工驗收:由有關部門、甲方、乙方、丙方、監理組成工程交工驗收小組,對本項目工程進行全面的檢查驗收,驗收通過後,甲方、乙方、丙方辦理書面移交手續。
七、工程監理
1.甲方委託________建設監理有限公司負責本工程項目的監理。丙方應指派代表負責與監理互相聯絡,服從監理工程師的批示和管理;按時參加監理會議,未經許可無故缺席一次罰款_________元。
2.丙方必須接受總承包及監理單位的協調與管理,配合其他專業分包施工單位對施工圖紙中交叉的有關尺寸進行核對等。
3.丙方需使用總承包單位搭設的腳手架或需要材料臨時倉庫等,應事先提出需用的時間和要求,經監理工程師同意後,由總承包單位提供。
4.在規定時間內,丙方未經監理工程師、甲方和乙方驗收,自行進入下道工序,監理工程師及甲乙方有權通知丙方返工或採取必要手段檢測,不論檢測複查的結果是否符合設計要求,複查費用均由丙方承擔,因此造成工期和造價損失,也由丙方負責。
5.丙方應服從監理工程師及甲方和總包單位對分包方安全生產、文明施工及執行各項規章制度方面的檢查及獎罰。
6.丙方在施工過程中應採取防護、包裹、覆蓋、封閉及合理安排施工順序等措施對成品、半成品進行有效保護,因丙方成品保護不力,造成其他分包方或其他專業成品的損壞,丙方應無償修復,如修復不力,監理工程師或甲方有權委託他人修復,所發生的一切責任及費用由丙方承擔。
八、仲裁
甲方、乙方、丙方因合同發生爭議,原則上協商解決,協商不成,則提請合同履行地人民法院進行裁決。
九、其他
1.本合同未盡事宜三方可協商簽訂補充協議。
2.本合同有關附件、補充協議與本合同具有同等效力。
3.本合同一式六份,甲、乙、丙三方各執二份,三方簽字蓋章生效。
甲方:(簽章) 乙方:(簽章)
法人代表:___________________法人代表:___________________
委託代理人:_________________委託代理人:_________________
單位地址:___________________單位地址:___________________
丙方:(簽章)
法人代表:___________________
委託代理人:_________________
單位地址:______________
篇22:加工合同
加工合同樣本
委託方:_________________________________ (以下稱甲方)
開發方:_________________________________ (以下稱乙方)
甲方委託乙方加工生產電子產品事宜,為明確雙方權利及義務,確保合同順利實施,經雙方協商一致,達成本協議,約定如下:
一.加工產品名稱、型號、數量、金額及交貨期以每批訂貨合同為準。
二.加工方式
1.甲方提供產品原材料、產品工藝文件及要求。
2.乙方按產品工藝文件及要求加工生產。
三.雙方責任
1.甲方每批產品加工應提前 個工作日通知乙方。在正式投產前,雙方須簽定訂貨合同。
2.甲方提供的產品原材料必須為合格材料且有可製造性,原材料包裝要求為編帶;甲方須提 供正常原材料損耗,普通元器件損耗比例≥1%,芯片、BGA 等貴重器件為零損耗。
3.甲方必須提供完整準確的產品工藝文件及相關要求,包括產品的包裝和防護要求以及特殊 器件的組裝要求,新產品加工應提供樣板。甲方已投或欲投產品如有技術或其它更改,則應及時書面通知乙方,由此所引起的質量事故或導致乙方停產、返工等,甲方須賠償乙方受到的相關損失。
4.甲方應根據包裝要求提供可靠的產品包裝材料,否則乙方只提供臨時普通包裝(或週轉 箱),甲方應在使用完畢後完好地返還給乙方。
]5.乙方對甲方提供的產品原材料進行數量核對和來料抽檢,如發現問題應及時反饋給甲方,甲方須在24 小時內給予解決,由此造成的生產延期由甲方負責。
6.乙方必須妥善保管甲方提供的產品原材料,不得人為損壞或丟失,除正常生產損耗和材料 本身問題外的材料損失,乙方須按市場價賠償損失材料費用。
7.乙方必須完全按照甲方提供的工藝文件及要求編制生產工藝,並根據交貨期安排生產計 劃,乙方必須按每批訂貨合同約定的交貨日期交貨(甲方原因造成交貨期延遲的除外)。
8.乙方在每批產品加工完畢後,除甲方聲明由乙方暫管外,應及時將產品剩餘材料退還給甲 方,同時提供餘料清單。
9.乙方未經同意不得將甲方所提供的一切工藝文件資料轉借給第三方,加工過程必須遵守和 保護甲方的技術祕密,否則甲方有權要求乙方賠償因此受到的相應損失並追究其法律責任。
四.產品質量及驗收
1.乙方交付產品的焊接質量應符合行業標準IPC-A-610C 的驗收條件,如甲方有特殊質量要 求,應隨訂貨合同提供附件説明。
2.甲方對每批產品的驗收及提出異議的期限為乙方交貨後 15 日內,如在此期限內甲方未向乙方發出書面通知,則視為該批產品驗收合格。
3.甲方在驗收時如發現焊接質量問題,須保持原狀並及時通知乙方,乙方應在5 個工作日內 予以書面答覆,同時雙方約定返修方式及時間。乙方未在規定期限內予以書面答覆,視為接受甲方對貨物的提出的異議。
4.非乙方焊接質量問題造成的不合格品,乙方不承擔責任。
五.運輸
1.訂貨合同額在 元以上的,乙方負責一次性取料送貨並承擔運輸費用。因甲方物料不齊套的,乙方不負責再次取料(特殊情況除外)。
2.訂貨合同額在 元以下的,甲方負責送料取貨並承擔運輸費用。
六.付款及結算方式
1.甲方須在乙方交貨後以支票或轉賬方式一次性付清貨款,具體付款期限以訂貨合同為準。
2.乙方在甲方付款同時須向甲方開具相關發票(如有需要)。
七.本協議書一式二份,甲乙雙方各執一份。本協議自雙方蓋章簽字之日起生效,其未盡事宜,雙方經協商可簽訂補充協議。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
代表人: 代表人:
日期: 年 月 日日期: 年 月 日
委託方:(以下簡稱甲方)
被委託方:(以下簡稱乙方)
甲方委託乙方加工產品,為維護甲乙雙方的利益,經雙方協商,就有關代加工事宜達成如下協議,以供雙方共同遵守。
第一條 代加工內容
甲方委託乙方為其加工系列產品,加工數量、款式(或開發信息)、標準、質量要求由甲方提供,價格由雙方協商確定,另在訂單上詳述。
第二條 甲方責任:
1、按計劃分季度委託乙方為其加工甲方 產品。
2、向乙方提供甲方生產授權委託手續、商標註冊證、授權書以及對商業祕密的專有合法證明等相關法律文件。
3、向乙方提供加工品款式(或開發信息)、數量、技術要求、交貨時間等。
4、負責向乙方提供甲方商標各種組合、內外包裝及其它標有商標的包裝及印刷品等與乙方加工品有關的內容。
5、甲方有權對乙方的生產標準、產品質量進行檢查監督,並提出意見和建議,確認的樣品驗收貨品。
6、甲方按照甲乙雙方確定的樣板和標準進行驗收貨品。
7、甲乙雙方嚴守商業祕密。
·本合同所簽訂的.上述加工品的商標及圖案文字為甲方所有,乙方不得為他人生產或提供。 ·甲方不得交乙方設計生產的樣版提供給其他生產商。
第三條 乙方責任
1、嚴格按照甲方的委託內容及要求從事代加工活動。
2、甲方確定的款式、數量、質量及生產期限等標準打版進行生產,生產標準符合QB1002-97質量要求,不得以任何形式和理由超過訂單數量和品種。
3、負責原材料的採購、驗收、供應,並按照甲方確定的原材料質量要求進行。
4、嚴格管理甲方提供的商標、包裝及印刷品,因乙方管理不善,造成甲方商標、飾品及包
裝等丟失,應承擔相應法律責任。
5、不得將甲方提供的款式用於其他商標生產。
6、嚴守甲方的商業祕密。
7、對生產的產品實行三包,三包標準按國家有關規定執行。
第四條 付款方式及交貨地點:
甲方確定委託加工款式、數量、標準後,與乙方簽訂委託加工通知單,並於簽訂之日起一星期內乙方支付總貨款的 30% 作為預付款,乙方提供的貨品經甲方驗收進倉後財務核實即付款,交貨地點為甲方庫房。
第五條 驗收標準:
雙方在下訂單之前確定生產品種樣品,甲、乙雙方以此及在生產過程中,質量主管之監督要求(以書面內容要求為準)作為驗收標準。甲方在乙方送貨到指定地點之日起3日內必須對產品進行驗收。
第六條 違約責任:
1、因乙方未按甲方要求的時間交貨,乙方應每天承擔此批貨總價1%的違約金;如甲方沒按合同要求提貨,乙方有權扣除甲方訂金。
2、如乙方擅自生產或銷售甲方產品及包裝、印刷品等,一經查證,無論數量多少乙方應付甲方人民幣50萬元違約金,並追究乙方法律責任。
3、凡違反本合同之其他各項條款的,責任方應承擔此批貨價值30%的違約金。
4、甲、乙雙方如有一方違約,除追究違約責任外,另一方有權終止本合同。因甲方提供的商標及授權手續不完備或虛假產生的法律責任由甲方承擔,甲方賠償因此給乙方帶來和經濟損失。
第七條 合同有效期限
本委託加工合同期限為 個月,自 年 月 日至年 月日止,生產期限以甲方計劃通知單確定為準。
第八條 合同如遇爭議,甲乙雙方可協商解決,達不成協議
的可向廣州仲裁委員會申請仲裁。
第九條 本合同正本一式二份,經雙方當地人代表簽字蓋章後生效。
第十條 其他未盡事宜另行訂立。
甲方: 乙方:
代表人:代表人:
日期: 日期:
生效。
第十條 其他未盡事宜另行訂立。
甲方: 乙方:
代表人:代表人:
日期:日期:
篇23:加工合同
承攬方(全稱): _________________________________________
定作方(全稱):_________________________________________
合同編號: ______________簽訂地點: ______________________
承攬方和定作方經雙方友好協商,現簽訂本合同,以資共同信守。
一、定作物品名、規格、數量、價格、交提貨日期:
品_ 名
規格
單位
數量
單價
金額
分期交(收)貨數量
備註
總金額(大寫)__ 佰___ 拾__ 萬__ 仟___ 佰___ 拾___ 元____ 角___ 分¥_______
定作款共計人民幣(大寫):___________
二、質量標準:
1、定作方應該於本合同簽訂之日起____天內,向承攬方提供定作物的樣品, 承攬方應保證所加工的定作物與雙方確認的樣品質量相符.
2、承攬方應該根據定作方提供的相關工藝單進行定作物的加工。
三、質量檢驗及驗收辦法:
定作方應自收到定作物之日起二天內對定作物的數量、質量等相關事項進行確認驗收。如果對承攬方交付的定作物有任何異議,應於收貨之日起三天內書面向定作方提出。如逾期,則視為承攬方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不當等原因引起的質量問題,定作方不得要求承攬方修復或者退換或者主張其他任何責任。
四、包裝要求及費用負擔:定作物由承攬方負責包裝,以定作物不受損壞為準,具體包裝要求是___________________ ________________________。
五、交貨(運輸)時間、辦法及地點要求:
1、定作物交由定作方指定的_____________________________ (承運人)承運,由承攬方代辦相關的託運手續,運費由定作方自行承擔。 承攬方將定作物交付承運人後,則視為承攬方已將定作物交付於定作方,定作物所有風險由定作方承擔。
2、時間要求:交定作物期限應按照合同規定履行,任何一方要求提前或者延期交定作物的,應該至少在約定的交貨日期到來前7天書面向對方提出,並且取得對方同意。
委託承運人運輸的,以交定作物時承運人簽發的戳記日期為準。
六、預付款要求:定作方應於本合同簽訂之日,向承攬方支付人民幣 __________元預付款(按照定作款總額的百分之___ 計算),該預付款在末批定作物交付時衝抵定作款。
七、定作款結算辦法及期限:
1、___________________________________________________________________________________
_______________________________________________ ________________________
2、如定作方未按約定付清定作款項,未付清定作款的定作物所有權由承攬方所有。承攬方可對定作物行使留置、處分等權利。
八、違約責任:
第一點:定作方的違約責任
(1)中途變更定作物產品品種、數量、設計、質量或包裝的規格給承攬方造成損失時,應償付承攬方因此造成的損失,如果損失難以確定,則至少為____元人民幣。
(2)中途解除合同的,定作方應該向承攬方支付合同未履行部分價款總值百分之30的違約金。
(3) 未按合同規定日期付款的,除應該繼續付清全部定作款外,每延期一天,還應償付承攬方以延期付款總值千分之一的違約金。
(4)無故拒絕接收定作物的,應賠償承攬方因而造成的損失,
(5)錯填到貨地點或接貨人的,或者變更交付定作物地點或者接收人的,應該 承擔因此多支出的費用並賠償承攬方因此造成的損失。
第二點:承攬方的違約責任
(1)違反本合同第一條和第十一條規定的數量而少交的,承攬方應照數補交,否則應償付定作方以少交的的價款總值百分之30的違約金 。
(2)包裝不符合合同規定的,應重新包裝,並承擔因此而支付的費用 ;
(3) 承攬方無故提前交定作物的,除非取得定作方同意,否則定作方有權拒收。
(4)因為承攬方原因導致定作物錯發到貨地點或接貨人的,除按合同規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外,並承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
九、爭議解決方式
本合同履行過程中的任何爭議,由雙方協商解決,協商不成,任何一方均可向桐鄉市人民法院起訴。
十、如需提供擔保,雙方應另行簽訂合同擔保書,作為本合同附件。
十一、因生產特殊性,定作方允許承攬方在供應定作物數量上有±10%的浮動,在交付時間上有±__天的浮動。
十二、本合同履行過程中,雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分,與本合同具有同等法律效力。
·服裝加工合同 ·鋼筋加工合同 ·加工貿易合同 ·進料加工合同
十三、雙方需約定的其它事項:
________________________________________ __________________________________________
____________________________________ __________________________________________
__ _________________________________________________________________________________
__ ___________________________________________________________________________________
本合同一式二份,雙方各執一份,合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
承攬方(蓋章): ______________ 定作方 (蓋章):
法定代表人:_______ 法定代表人:_____
電話:________ 電話:_______
地址:________ 地址:_______
開户銀行:______ 開户銀行:_____
帳號:________ 帳號:_______
日期:______ 年____ 月____ 日
篇24:加工合同
甲方: (加工方) 乙方: (委託方)
甲乙雙方本着互利互惠、共同發展的原則,依照國家有關法律法規,經過友好協商後達成如下協議,以茲遵照執行:
一、加工方式、生產要求:
1、乙方公司所需產品( 巖棉板 )在甲方工廠加工生產,由乙方負責提供品牌標籤材料。甲方提供產品原料進行生產、加工、包裝。
2、甲方根據乙方所要求的質量等級、規格等負責生產,所生產出的產品必須達到國家質量、質檢等權威部門的產品質量要求和認證。
二、甲、乙雙方的權利和義務:
1、甲方所生產出的產品必須達到國家質量、質檢等權威部門的產品質量要求和認證。如出現產品質量問題均由甲方全權負責。
2、在合作生產加工期內,甲方所生產出的乙方產品外包裝上需印刷乙方的廠名、廠址、生產許可證、執行標準等相關信息,並以此作為乙方對外宣傳所在的生產基地,甲方應積極配合乙方宣傳。
3、乙方負責產品在所售區域的政府送檢工作,甲方應予以積極配合並免費提供樣品,費用由乙方支付。
4、乙方訂貨需提前五天時間以書面形式通知甲方,甲方在七天內負責把產品交付給乙方。
5、乙方收到產品後,應立即驗收。如有數量不符,產品質量等問題,乙方須在七天之內以書面形式通知甲方,甲方核實確認後負責調換符合要求的數量、質量給乙方,並負責調換產品的往返運費。
6、合約期間,乙方在付完訂金後,甲方到乙方處提取包材並有義務保護和維護好乙方包材。如在生產期間出現包材破損(不合格品除外)由甲方負責(具體以甲乙雙方協商為準)。
三、價款及支付方式:
1、甲方根據乙方所需的產品規格、標準等生產加工,所需生產加工費用及運輸費用等由雙方協商後以每次乙方的蓋有公章的書面生產加工單為結算依據。
2、乙方訂貨須預付貨款總額的 % 作為定金,剩餘貨款分期支付或貨到現場驗收合格後一次性支付給甲方。
3、乙方只能將貨款訂金和貨物尾款匯入甲方指定的公司帳號,賬號: 户名: 開户行: 。
4、在雙方合作過程中甲方如遇到產品原材料上漲等原因,甲方要求上漲價格需提前15天通知乙方,在甲方通知乙方前已經下過訂單的產品甲方不得漲價。
四、合同的續簽和終止:
1、協議到期後,乙方若有意續簽須提前30日與甲方協商,在同等條件下乙方享有優先權。
2、本合同因下列情況而終止:
(1)合同期限屆滿,甲乙雙方不再續簽本合同;
(2)甲乙雙方通過書面協議解除本合同;
(3)因不可抗力致使合同目的不能實現的;
(4)在合同期限屆滿之前,當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務的;
(5)當事人一方遲延履行合同主要義務,經催告後在合理期限內仍未履行;
(6)當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現的;
(7)一方宣告破產或宣告解散;
3、本合同終止後,乙方應立即停止使用與代理銷售有關的甲方任何的標識及知識產權。
五、爭議的處理:
1、本合同受中華人民共和國法律管轄並按其進行解釋。
2、因履行本合同引起的或與本合同有關的爭議,雙方應首先通過友好協商解決,如果協商不能解決爭議,則採取以下第()種方式解決爭議:
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向***********人民法院起訴。
六、其他:
1、本協議有效期自 年 月 日至 年 月 日止。
2、雙方其他未盡事宜,由雙方協商確定之後作協議附件與本協議具同等法律效力。
3、本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。本協議一式兩份,雙方各執一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇25:加工合同
買方:(以下簡稱甲方)賣方:(以下簡稱乙方)
第一條 產品名稱、型號、數量、金額、供貨時間及數量。
(注:空格如不夠用,可以另接)
第二條 質量要求技術標準、供方對質量負責的條件和期限:質量要求及技術標準明細見附頁,買方檢驗合格後收貨,供方負責質量期限為一個月。
第三條 交(提)貨地點和方式:買方工廠或買方指定染紗加工廠。
第四條 運輸方式及到達站港和費用負擔:陸運至買方指定場地,費用由賣方承擔。
第五條 合理損耗及計算方法:棉紗回潮不超過8.0%(若超過8.0%按實際回潮折扣重量)。
第六條 包裝標準、包裝物的供應與回收:標準袋包裝,每袋棉紗毛重不低於25.5公斤。
第七條 驗收標準、方法及提出異議期限: 採用按照規定的各項指標要求及賣方樣品抽驗的方式,合格的卸車,如供方有異議,可派技術人員與買方技術人員共同檢驗,否則退回。
第八條 結算方式及期限:貨到付款。
第九條 擔保方式(也可另立擔保和同):
第十條 違約責任:單方面違約的賠償對方一切經濟損失。
第十一條 合同爭爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生爭議,由雙方當事人協商解決;協商或調節不成的,依法向濱州市人民法院起訴。
第十三條本合同自合同簽訂後起生效。
第十四條其他約定事項:保證棉紗配棉不低於3級;採用空粘或機械接頭。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇26:加工合同
委託方(甲方):
承攬方(乙方):
委託加工產品C40*96*96*52白坯布。
一、具體數量及交貨日期
甲方每月給乙方C40支棉紗 噸,乙方以每噸紗給甲方C40*96*96*52坯布
二、質量要求及技術標準
乙方嚴格按照甲方提出的質量要求進行加工(經緯密必須達到 幅寬必須達到,每包重量不能低於141kg)布面無污染,鏽斑,拖紗,如染色後發生因坯布織造問題造成的經濟損失,乙方必須承擔責任。
三、包裝標準及交貨地址、運輸方式:
1、960碼成包、編織袋包裝,段長100碼以下的每包不準超過兩段,40碼以下的不準成包。
2、甲方指定地點交貨。
3、運輸費用由乙方承擔,每包10元。
四、付款方式
甲方每月按乙方交貨數量支付乙方加工費,每米1.70元,乙方在加工期內應付甲方棉紗押金及質量保證金元。
五、違約責任
1、乙方必須按照雙方規定的時間內保證產品質量及交貨日期,否則應向甲方支付違約金 萬元。
2、因甲方棉紗供應不及時造成乙方的損失,由甲方承擔,每天賠償乙方 元。
3、乙方隱瞞或使用不符合標準的原材料而影響產品質量時,甲方有權要求乙方承擔或賠償損失。
4、乙方確保甲方的商業祕密要求,無權銷售本合同中涉及加工產品,如有違反,甲方有權終止合同。
5、如雙方任何乙方終止合同,需提前兩個月以書面申請交予對方。
六、解決合同糾紛的方式
本合同在履行過程中發生爭議,由當事人雙方協商解決,協商不成,當事人雙方交由甲方所在地人民法院起訴。
七、本合同執行期為一年。
八、本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份。
甲方:乙方:
代表人: 代表人:
年月日
產 品 採 購 合 同
甲方(供方):
乙方(需方):
簽訂地點:
簽訂日期:20xx年月日
篇27:加工合同
甲 方:
乙 方:
為確保整個工程順利進行,本着互惠互利的原則,經甲乙雙方協商一致,達成以下合同條款。
一、甲方將 橋灣銘通 石料場承包給乙方碎石加工,甲方按所生產出來的方量結算給乙方,每方價格 45 元。
二、乙方承包全面加工,設備、臨舍、爆破、電費、維修、保養、配件、人工、裝車等費用由乙方承擔。
三、安全責任,乙方要嚴格按照規劃操作進行加工,確保做到安全第一,全場操作人員要求買好保險,保險費用由乙方承擔,盡力量減少甲乙雙方不必要的損失。
四、付款方式:甲方每月給予乙方生產所需的油料,以生產6萬方破碎石為上限,超過6萬方由甲乙雙方協商,甲方給予乙方一定的墊付資金,在一個生產週期、銷售結束後一個半月內按銷售量甲方付清乙方的加工費,扣除各種費用外,剩餘部分要一次性付清給乙方。
五、乙方要給甲方保質保量完成生產量,未完成甲方有權終止合同,造成損失由乙方承擔,如碰到各種情況及困難,甲乙雙方要及時處理。
六、乙方所有的工人工資、食宿、防護、醫療、衞生、保險、工傷、事故等均由乙方負責,與甲方無關。
七、乙方只負責按甲方規定、規格加工碎石,對碎石品質不承擔任何責任。
八、乙方在保證甲方碎石供應充足的情況下,乙方可對外銷售碎石,乙方對外銷售碎石時甲乙雙方協商收取費用。
九、在生產過程中乙方不得中途退場或無故停產,否則甲方有權終止合同,並由此產生的所有費用由乙方負責。乙方所安裝的設備和建設的臨舍由甲乙雙方共同協商以現金方式購買,如協商不成由乙方自行撤走設備及臨舍,費用由乙方承擔。
十、各種手續全部由甲方承擔,乙方概不負責。
十一、所有銷售合同的簽訂均由銘通機械設備租賃公司來承籤,乙方未經授權不得私自簽訂合同,未經授權甲方視為無效,責任由乙方承擔。
十二、違約責任
雙方應共同遵守上述條款,未經對方同意,單方不得擅自變更和解除合同,如有違約,違約方負責賠償守約方全部經濟損失。
十三、未經事宜雙方協商解決,增加的補充條款和主合同具有同等法律效力。
發生違約和爭議,甲乙雙方應協商解決,若協商不成,雙方約定向當地仲裁委員會申請依法仲裁。
十四、本合同一年一簽,同等條件下乙方優先考慮。
十五、本合同一式二份,甲乙雙方各執一份。
十六、本合同自甲乙雙方簽字之日起生效。
十七、本合同受法律保護,望甲乙雙方遵守執行。
甲 方:
乙 方:
年 月 日
篇28:加工合同
甲方_________與乙方_________簽訂條款如下:
1.產品名稱、型號及規格、數量、價格及交貨日期等如下表規定……
2.交貨辦法
(1)交貨地點:______________________________________________________。
(2)運輸:由甲代辦,但一切運雜費用等由乙負責,甲交運日期即為交貨日期。
3.付款辦法
貨物交貨後,供方隨同提單向乙託收或將單據寄交乙方,乙方根據供方單據電匯供方。
4.驗收辦法
乙應派員到甲倉庫驗收,如不能派員驗收,甲方即按合同規定產品規格數量代為檢驗。
5.附則
(1)合同如有修改須經雙方同意,雙方另行簽訂合同。
(2)在執行合同期間,如遇市場情況變化或其他原因乙方須在____天前通知撤銷加工合同,否則按違約處以____罰金賠償對方損失
(3)本合同須經雙方簽章並鑑證後生效。
(4)本合同正本兩份,雙方各執一份。
(5)貨物運達站__________________________________________。
(6)收貨人______________________________________________。
(7)合同糾紛的處理______________________________________。
甲方(蓋章):____________乙方(蓋章):____________
代表人(簽字):__________代表人(簽字):__________
開户銀行:________________開户銀行:________________
帳號:____________________帳號:____________________
電話:____________________電話:____________________
_________年____月_______日_________年____月_______日
簽訂地點:________________簽訂地點:________________
篇29:加工合同
委託方:(以下簡稱甲方)
被委託方:(以下簡稱乙方)
甲方委託乙方加工xx產品,為維護甲乙雙方的利益,經雙方協商,就有關代加工事宜達成如下協議,以供雙方共同遵守。
第一條 代加工內容
甲方委託乙方為其加工系列產品,加工數量、款式(或開發信息)、標準、質量要求由甲方提供,價格由雙方協商確定,另在訂單上詳述。
第二條 甲方責任:
1、按計劃分季度委託乙方為其加工甲方 產品。
2、向乙方提供甲方生產授權委託手續、商標註冊證、授權書以及對商業祕密的專有合法證明等相關法律文件。
3、向乙方提供加工品款式(或開發信息)、數量、技術要求、交貨時間等。
4、負責向乙方提供甲方商標各種組合、內外包裝及其它標有商標的包裝及印刷品等與乙方加工品有關的內容。
5、甲方有權對乙方的生產標準、產品質量進行檢查監督,並提出意見和建議,確認的樣品驗收貨品。
6、甲方按照甲乙雙方確定的樣板和標準進行驗收貨品。
7、甲乙雙方嚴守商業祕密。
本合同所簽訂的上述加工品的商標及圖案文字為甲方所有,乙方不得為他人生產或提供。
甲方不得交乙方設計生產的樣版提供給其他生產商。
第三條 乙方責任
1、嚴格按照甲方的委託內容及要求從事代加工活動。
2、甲方確定的款式、數量、質量及生產期限等標準打版進行生產,生產標準符合QB1002-97質量要求,不得以任何形式和理由超過訂單數量和品種。
3、負責原材料的採購、驗收、供應,並按照甲方確定的原材料質量要求進行。
4、嚴格管理甲方提供的商標、包裝及印刷品,因乙方管理不善,造成甲方商標、飾品及包裝等丟失,應承擔相應法律責任。
5、不得將甲方提供的款式用於其他商標生產。
6、嚴守甲方的商業祕密。
7、對生產的產品實行三包,三包標準按國家有關規定執行。
第四條 付款方式及交貨地點:
甲方確定委託加工款式、數量、標準後,與乙方簽訂委託加工通知單,並於簽訂之日起一星期內乙方支付總貨款的 30% 作為預付款,乙方提供的貨品經甲方驗收進倉後財務核實即付款,交貨地點為甲方庫房。
第五條 驗收標準:
雙方在下訂單之前確定生產品種樣品,甲、乙雙方以此及在生產過程中,質量主管之監督要求(以書面內容要求為準)作為驗收標準。甲方在乙方送貨到指定地點之日起3日內必須對產品進行驗收。
第六條 違約責任:
1、因乙方未按甲方要求的時間交貨,乙方應每天承擔此批貨總價1%的違約金;如甲方沒按合同要求提貨,乙方有權扣除甲方訂金。
2、如乙方擅自生產或銷售甲方產品及包裝、印刷品等,一經查證,無論數量多少乙方應付甲方人民幣50萬元違約金,並追究乙方法律責任。
3、凡違反本合同之其他各項條款的,責任方應承擔此批貨價值30%的違約金。
4、甲、乙雙方如有一方違約,除追究違約責任外,另一方有權終止本合同。因甲方提供的商標及授權手續不完備或虛假產生的法律責任由甲方承擔,甲方賠償因此給乙方帶來和經濟損失。
第七條 合同有效期限
本委託加工合同期限為個月,自年 月日至年 月 日止,生產期限以甲方計劃通知單確定為準。
第八條 合同如遇爭議,甲乙雙方可協商解決,達不成協議
的可向廣州仲裁委員會申請仲裁。
第九條 本合同正本一式二份,經雙方當地人代表簽字蓋章後
生效。
第十條 其他未盡事宜另行訂立。
甲方: 乙方:
代表人: 代表人:
日期: 日期:
甲方: (定作方)
乙方: (承攬方)
經雙方友好協商,依據《中華人民共和國合同法》的相關規定,就甲方向乙方定作服飾的相關事宜,達成本合同。
一、定作物
服裝名稱 款式 面料名稱 計量單位 單價 金額 備註
二、面料、輔料質量標準和要求
三、服裝款式特點和製作要求
四、服飾質量標準和驗收方法
五、量體時間
本合同生效之日起 天內,在約定的時間內乙方派人到甲方進行量體。
六、配套及包裝要求
七、結算方式和付款期限
八、交貨期限、地點、方式
乙方應當在量體完成之後 天內交貨。交貨地點為甲方辦公地點。運費由乙方承擔。
九、異議
如果甲方對乙方提交的服飾在數量、質量、款式等方面有異議,應當在收到該等服飾之日起15天內提出。乙方應當在10天之內作出答覆並提出解決辦法。
十、違約責任
1、甲方逾期付款,應當根據本合同總金額,按日萬分之三的比例支付違約金。
2、乙方逾期交貨,應當根據本合同總金額,按日萬分之三的比例支付違約金。
3、因甲方原因致使乙方不能按約定時間完成量體工作,乙方的交貨時間順延。
十一、未盡事宜,雙方協商解決。如因本合同履行發生爭議,雙方均可向法院提起訴訟。
十二、本合同一式 份,各方各執 份,雙方簽字或蓋章後生效。
服裝加工合同 鋼筋加工合同 加工貿易合同 進料加工合同
甲方: 乙方:
年 月 日 年 月 日
篇30:加工合同
甲方_________與乙方_________簽訂條款如下:
1.產品名稱、型號及規格、數量、價格及交貨日期等如下表規定
產品名稱
型號規模單位數量單價(元)總價金額十萬千百十元角分合計人民幣(大寫)
2.交貨辦法
(1)交貨地點:______________________________________________________。
(2)運輸:由甲代辦,但一切運雜費用等由乙負責,甲交運日期即為交貨日期。
3.付款辦法
貨物交貨後,供方隨同提單向乙託收或將單據寄交乙方,乙方根據供方單據電匯供方。
4.驗收辦法
乙應派員到甲倉庫驗收,如不能派員驗收,甲方即按合同規定產品規格數量代為檢驗。
5.附則
(1)合同如有修改須經雙方同意,雙方另行簽訂合同。
(2)在執行合同期間,如遇市場情況變化或其他原因乙方須在____天前通知撤銷加工合同,否則按違約處以____罰金賠償對方損失
(3)本合同須經雙方簽章並鑑證後生效。
(4)本合同正本兩份,雙方各執一份。
(5)貨物運達站__________________________________________。
(6)收貨人______________________________________________。
(7)合同糾紛的處理______________________________________。
甲方(蓋章):____________ 乙方(蓋章):____________
代表人(簽字):__________ 代表人(簽字):__________
開户銀行:________________ 開户銀行:________________
帳號:____________________ 帳號:____________________
電話:____________________ 電話:____________________
_________年____月_______日 _________年____月_______日
簽訂地點:________________ 簽訂地點:________________
篇31:加工合同
建設單位:______________________公司 (以下簡稱甲方)
總包單位:______________________公司 (以下簡稱乙方)
施工班組:_____________________公司 (以下簡稱丙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、法規的要求,結合本工程的具體情況,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,甲方、乙方、丙方就“_______”塑鋼門窗製作和安裝施工事項協商一致,達成協議如下:
一、項目概況
1.工程名稱:_______________________。
2.工程地點:_______市_____區______路。
3.門窗面積:約_________________m2。
4.監理單位:_______建設監理有限公司。
二、施工內容
塑鋼門窗製作和安裝,包括原材料的採購、加工製作、運輸、現場協調、現場安裝、框邊塞縫、塑鋼門窗成品保護、現場負責驗收、因質量問題引起的維修和更換等。
三、合同價格及總承包管理
1.塑鋼門窗製作安裝工程暫定含税工程總造價:_________萬元整(¥___________元),甲方和丙方另行簽訂合同。
2.丙方作為乙方施工班組,由乙方提供相關支持,丙方必須以乙方名義組織施工。
3.施工配合費、總承包管理費及利潤補償等由甲方向乙方支付,乙方不得就此收取丙方任何費用。以上費用由甲乙雙方另行確定。
四、質量標準
1.本工程塑鋼門窗採用標準圖集:________________________________________________。
2.塑鋼門窗成品質量應符合:________________________________________________的規定。
3.塑鋼門窗施工與安裝應符合:《塑鋼門窗安裝及驗收規程》(jgj103)、《建築裝飾裝修工程質量驗收規範》(gb50210)、《住宅裝飾裝修工程施工規範》(gb50237)、《塑料門窗安裝及驗收規程》(dbj13-35)。
4.該工程所需主要材料(型材、襯鋼、玻璃)由甲方採購,輔材由丙方按甲方指定的品牌採購。甲方和丙方所購材料必須符合設計要求,符合國家有關標準,並且具備質量合格證明資料。
五、責任事項
1.甲方權利及義務
(1)合同簽訂後7天內與丙方確認門窗加工生產圖紙,並向丙方進行現場交底。
(2)甲方與乙方、監理公司共同負責監督檢查工程質量、進度、隱蔽工程的驗收,辦理設計變更、簽證及驗收手續,負責協調現場各施工單位之間的協作與配合工作。
(3)協調乙方向丙方提供施工需的施工場地和水、電接駁點,並説明使用注意事項。
(4)協調乙方向丙方提供半成品及工具堆放場地。
(5)甲方按合同規定組織工程驗收,並按合同的期限輸竣工結算。
(6)甲方按合同的約定及時支付丙方工程款,該工程款由甲方代扣、代繳繳税金及其他應扣費用後支付到乙方賬户,再由乙方全額撥付給丙方,乙方不得以不正當理由扣壓該工程款。
(7)甲方按約定支付乙方總承包管理費及施工配合費等費用。
2.乙方的權利及義務
(1)乙方與監理公司、甲方共同負責監督檢查工程質量、進度、隱蔽工程的驗收,辦理設計變更、簽證及驗收手續,負責協調現場各施工單位之間的協作與配合工作。監理方和甲方按規範要求負責隨機抽檢丙方進場的成品門窗(每期工程不少於一次)至檢測部門進行性能檢測。
(2)乙方向丙方提供施工所需的施工場地和水、電駁接點,並説明使用注意事項,乙方不得收取丙方水電費。
(3)乙主負責提供丙方半成品及工具堆放場地,以及現場現有的垂直運輸工具和腳手架等。
(5)在門窗安裝後,乙方應負責門窗周邊的收口工作(門窗框邊密封工作由丙方負責)。
(6)乙方不得收取丙方任何費用。
回答人的補充 XX-05-20 15:04
3.丙廣播權利及義務
(1)指派丙方駐工地代表,負責合同履行,按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,處理由丙方負責的各項事宜。
(2)丙方按甲方要求進場施工,並提前組織好半成品的採購、運輸、保護等工作,服從總承包單位的全面管理。
(3)按施工安全規範的規定,採取施工安全保衞等技術措施,確保現場施工人員及第三者安全,負責現場設施和成品的保護工作。
(4)接受甲方及監理公司的監督和管理,並服從總包施工單位對工程總進度計劃安排與施工協調。
(5)嚴格按審批後的加工圖紙和國家現行的《施工及技術驗收規範》進行施工確保工程質量和合同工期。
(6)參加工程驗收,工程竣工驗收合格後,應按甲方要求及時辦理竣工資料的移交,編制工程結算。
(7)工程完工後及時清運垃圾,做到工完場清,垃圾堆放到指定地點。
(8)施工期間,丙方負責被施工污染的施工現場及運輸用市政道路(僅指由乙方運輸車輛造成的污染)的打掃和垃圾清運工作,如因此被總承包單位及政府職能部門處罰,丙方需自行負擔該項罰款。
(9)按本合同規定做好應當由丙方所做的半成品、成品保護及中間驗收、竣工驗收。
(10)丙方對施工過程中的質量安全工作負全部責任,與甲方、乙方無任何關係。
(11)如丙方不能按質量和安全要求組織施工,甲方有權要求丙方退場,由甲方另行發包該工程。
六、中間驗收及工程驗收
1.中間驗收:固定件安裝、門窗框定位、門窗扇安裝、五金配件、框邊塞縫、打膠等主要工序均應經甲方、監理現場抽檢、驗收認可後方可進入下一道工序。
2.初步驗收:丙方向工程監理提交四套完整的竣工資料和驗收報告,竣工資料審核難過後約定初驗時間,初驗由監理、甲方、乙方、丙方四方共同參加,初驗通過後約定交工驗收時間,辦理工程移交手續。
3.竣工驗收:由有關部門、甲方、乙方、丙方、監理組成工程交工驗收小組,對本項目工程進行全面的檢查驗收,驗收通過後,甲方、乙方、丙方辦理書面移交手續。
回答人的補充 XX-05-20 15:05
七、工程監理
1.甲方委託________建設監理有限公司負責本工程項目的監理。丙方應指派代表負責與監理互相聯絡,服從監理工程師的批示和管理;按時參加監理會議,未經許可無故缺席一次罰款_________元。
2.丙方必須接受總承包及監理單位的協調與管理,配合其他專業分包施工單位對施工圖紙中交叉的有關尺寸進行核對等。
3.丙方需使用總承包單位搭設的腳手架或需要材料臨時倉庫等,應事先提出需用的時間和要求,經監理工程師同意後,由總承包單位提供。
4.在規定時間內,丙方未經監理工程師、甲方和乙方驗收,自行進入下道工序,監理工程師及甲乙方有權通知丙方返工或採取必要手段檢測,不論檢測複查的結果是否符合設計要求,複查費用均由丙方承擔,因此造成工期和造價損失,也由丙方負責。
5.丙方應服從監理工程師及甲方和總包單位對分包方安全生產、文明施工及執行各項規章制度方面的檢查及獎罰。
6.丙方在施工過程中應採取防護、包裹、覆蓋、封閉及合理安排施工順序等措施對成品、半成品進行有效保護,因丙方成品保護不力,造成其他分包方或其他專業成品的損壞,丙方應無償修復,如修復不力,監理工程師或甲方有權委託他人修復,所發生的一切責任及費用由丙方承擔。
八、仲裁
甲方、乙方、丙方因合同發生爭議,原則上協商解決,協商不成,則提請合同履行地人民法院進行裁決。
回答人的補充 XX-05-20 15:05
九、其他
1.本合同未盡事宜三方可協商簽訂補充協議。
2.本合同有關附件、補充協議與本合同具有同等效力。
3.本合同一式六份,甲、乙、丙三方各執二份,三方簽字蓋章生效。
甲方:(簽章) 乙方:(簽章)
法人代表:___________________ 法人代表:___________________
委託代理人:_________________ 委託代理人:_________________
單位地址:___________________ 單位地址:___________________
丙方:(簽章)
法人代表:___________________
委託代理人:_________________
單位地址:_______________
篇32:加工合同
買方:_______________________________________法定代表人:____________職務:______________賣方:_______________________________________法定代表人:____________職務:______________
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規的規定,買賣雙方在平等自願的基礎上,經充分協商,特訂立本合同,以便雙方共同信守履行。
一 合同組成及內容
1.1 本合同規範由買方委託賣方承攬加工後,賣方將全數加工製成品交付買方的一切相關法律行為。
1.2 原物料、包材、加工製成品的具體品種數量、交期、交貨地、加工費金額、支付日期、支付方法等,按經賣方確認的買方採購單、發票或其它書面約定所列,並作為本合同附件;本合同未盡事宜經雙方協商需補充的條款可另附協議書,亦視為合同附件。經雙
方確認的往來信函、傳真、電子郵件等,將作為本合同的組成部分,合同附件及其組成部份與本合同具有同等效力。
二 委託加工產品
編號:_________________________________ 名稱:______________________________________ 規格:_________________________________ 單位:______________________________________ 數量:_________________________________ 單價:______________________________________ 備註:_______________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________
三 產品價格
3.1本合同價格包含增值税等各種應由賣方繳納的税金、買方要求的包裝費,運送到買方指定地點的運費、裝車費及其他可能產生的各項費用等。
3.2本合同價格如因市場行情變化需要調整的,雙方應以書面形式確認,在未能達成價格調整協議之前,仍按原定價格執行。
四 訂單確認
4.1買方以訂單形式將訂貨信息傳真給賣方。
4.2賣方收到買方訂單後,在_____個工作日內確認並回傳交貨期及交貨數量。在正常情況下_____天內交貨。大宗訂單、特殊產品及新產品,以買賣雙方另行確認的交貨期為準。
注:大宗訂單:指單品訂購數量_________以上的產品
特殊產品:指非賣方正常產品。正常產品指買方對賣方原有產品沒有改動的產品
新產品: 指買方提供實樣或圖紙需要賣方新設計、打樣或開發確認的產品。
4.3 買方指定訂貨負責人,訂單必須由該負責人簽字或蓋有買方公司公章才生效,否則賣方不得認可該訂單的有效性。
4.4買方傳真給賣方訂單經確認後,與本合同具有同等的法律效力。
五 原材料提供
5.1 (用買方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。買方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,賣方對買方提供的原材料需按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知買方調換或補齊。賣方對買方提供的原材料不得擅自更換。
5.2 (用賣方原材料完成工作的),賣方必須依照合同規定選用原材料,並接受買方檢驗。賣方隱瞞原材料的缺陷,或者用不符合合同規定的原材料而影響定做產品質量時,買方有權要求賣方重作、返修、減少價款或退貨。
六 技術資料、圖紙提供
6.1買方應當按規定的日期提供技術資料、圖紙等。
6.2賣方在依照買方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知買方;賣方應當在規定的時間內回覆,提出修改意見。賣方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知買方,因此造成的損失,由買方承擔。
七 質量要求及驗收標準
7.1 賣方所供產品必須符合國家法律法規(現時生效的法律法規及合同履行期間出台並生效的.法律法規)和行業標準規定的要求。賣方應就所供產品提供有效的檢驗合格的證明。
7.2質量標準:
①按照雙方認定的樣品標準、質量標準或圖紙作為質量檢驗的標準,經檢驗,買方有權拒收任何低於該樣品質量標準的產品。
②賣方所供產品必須不低於國家標準和相關的行業標準(即現行的及合同履行期間頒佈實施的法律、法規、規章及其他規範性文件規定的強制性和非強制性標準),且不低於賣方的企業標準。
③具體到貨質量以買方驗收合格為準,若達不到以上指標,買方有權無條件退貨或換貨,所產生的一切費用由賣方無條件承擔。
7.3 買方在收到賣方貨物後十天內對數量、規格、質量進行初步驗收。對短期檢驗難以發現質量缺陷的 產品或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除買方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由賣方負責返修或退換。
7.4 產品質量保證期限為自交貨之日起兩年。
7.5每年賣方需提供不少於兩次針對本合同約定標的物國家權威機構第三方檢驗報告,如賣方不能及時提供,買方有權抽取賣方的產品送檢,所產生的檢驗費用、抽檢產品費用等由賣方承擔,賣方同意直接從應付給賣方的貨款中扣除。
7.6當事人雙方對委託的定做產品和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由第三方權威或法定監督檢驗機構提供檢驗證明。
八 產品包裝及運輸
8.1 包裝要求:貨物包裝標識應符合中華人民共和國法律、法規等對有關產品的產地、原材料、用途、警語、保質期及保質條件、生產日期等標識之規定;買方可要求賣方製作特殊的雨潤包裝;賣方保證貨物的包裝與貨物本身相一致。在計量貨物重量或數量時,包裝物應予扣除。
8.2 運輸要求:按有利於保護產品品質的方式運輸。賣方保證進入雨潤工業園的車輛,必須嚴格遵守國家環境和安全衞生方面的法律法規;不允許鳴笛;減速慢行,時速≤5千米/小時;汽車尾氣排放必須經年檢合格,不得有跑冒滴漏現象;運輸原輔料的車輛衞生必須達標,不允許用裝化學物品、飼料的車輛運輸原輔料。
8.3發貨方應按收貨方確定的運輸路線、運輸方式、送貨地點委託承運單位發運,力求裝足容量或噸位,以節約費用。
8.4賣方運送貨物發生的包裝、運輸及保險費用,由賣方承擔。
九 交貨時間與地點
9.1交(提)貨期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)貨的,應當在事先與對方達成協議,並按協議執行。
9.2交(提)貨物日期計算:賣方自備運輸工具送交定做貨物的,以買方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的,以發運定做貨物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定做貨物的,以賣方通知的提取日期為準,但賣方在發出提取貨物通知中,必須留給買方必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
9.3交貨地點為:________________________________________________
十 貨款結算
10.1 付款期限:買方在收到符合本合同約定的產品並驗收合格後,賣方向買方提供增值税(税率為17%)發票。之後買方在________天內履行付款義務。
10.2 付款方式:採取銀行匯票或電匯方式付款。
十一 返利約定
11.1 無條件返利:即基本返利,賣方同意按買方年度訂單總價值的 ____%(大寫:百分之___)給付買方返利。
11.2 大訂單返利:即有條件返利,指除以上基本返利之外,買方年度訂單量達到一定數額時賣方給予買方的額外返利,即年度訂單總價值達到______元(大寫:______)時,賣方按照年度訂單總價值的____%(大寫:百分之___)給付買方返利。
以上返利買方可從應支付給賣方的貨款中直接扣除。
十二 履約方式
12.1 在合同期限內發生業務往來不再另行簽訂合同,採用訂單的方式明確訂購產品的名稱、品種規格、數量、交貨時間和地點等事項,賣方收到買方訂單後,如無異議,簽字蓋章確認後傳真或郵寄給買方,賣方收到買方訂單後,如3日內未反饋的,視同確認。訂單傳真件有效,訂單未盡事宜適用本合同的約定。
12.2 本合同期限內達成的訂單未得到全面實際履行的,不受本合同期限的限制。
十三 商業賄賂之禁止
買賣雙方都同意堅決杜絕商業索賄、行賄及其他不正當的商業行為。賣方不得向買方工作人員進行商業賄賂。商業賄賂是指回扣、招待、娛樂、購房、置業、就業、國內或國外旅遊、饋贈、購物折扣、借錢等給買方的個人或其家屬物質或精神上直接收益的開支。另接受買方辭、離職人員和跳槽人員也在本條禁止之列。
十四 違約責任
14.1如賣方拒絕履行交貨義務,須向買方支付該批貨物總貨值20%的違約金,同時買方有權解除合同或要求賣方繼續履行合同。
14.2如賣方交付產品名稱、規格或質量不符合合同約定,買方有權拒收,已經接受的,買方有權要求退貨,賣方自接到買方退貨通知後5日內自行將貨物取走,逾期未取走的,買方有權做出處理;同時賣方應向買方支付該批貨物總價值10%的違約金。
14.3未按合同規定的質量交付定做貨物或完成工作,買方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,賣方應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;經過返修或調換後,仍不符合合同規定要求的,買方有權拒收,由此造成的損失由賣方賠償。
14.4交付定做貨物或完成工作的數量少於合同規定,買方仍然需要的,賣方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分買方不再需要的,賣方應賠償買方因此造成的損失。
14.5未按合同規包裝的定做貨物,需返修或重新包裝的,賣方應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。買方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,賣方應當償付買方該不合格包裝物低於合格包
裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定做物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
14.6如賣方逾期履行交貨義務,買方有權根據實際交易情況追究賣方違約責任。每逾期一天,賣方應向買方支付該次訂單總金額千分之五的逾期違約金,逾期超過5天,買方有權解除合同或要求賣方繼續履行合同。
14.7未經買方同意,提前交付定做物,買方有權拒收。
14.8異地交付的定做物不符合合同規定,暫由買方代為保管時,賣方應當償付買方實際支付的保管、保養費。
14.9實行代運或送貨的定做物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,賣方並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定做物的責任。
14.10由於保管不善致使買方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,賣方應當償付買方因此造成的損失。
14.11未按合同規定的辦法和期限對買方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知買方調換、補齊的,由賣方對工作質量、數量承擔責任。
14.12擅自調換買方提供的原材料或零部件,買方有權拒收,賣方應賠償買方因此造成的損失。如買方要求重作或返修,賣方應當按買方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。
14.13如賣方違反本合同第十三條及保密協議的約定,則賣方應向買方支付違約金30萬元。
14.14 對賣方違約所應承擔的違約金,買方有權從支付給賣方的貨款中直接給予扣除。
十五 不可抗力
在合同規定的履行期限內,由於不可抗力致使本合同不能履行時,賣方可免予承擔違約責任。
十六 爭議的解決
本合同在執行過程中如發生爭議,雙方友好協商解決,如協商不成,任何一方可向買方所在地人民法院提起訴訟。
十七 其他事宜
17.1在本合同項下,賣方與買方的關聯企業或買方指定企業發生的業務關係,賣方同意將發票開至買方指定單位。
17.2 本合同簽訂時,賣方需向買方提供其有效資質證件(包括但不限於:賣方授權委託書或介紹信原件、代理人身份證、營業執照副本、税務登記證、生產許可證及其他相關行業資質證明的複印件並加蓋公章)。
17.3 為保證產品質量,買方有權到賣方生產車間進行考察。
17.4 本合同以打印版本為準,未經雙方簽字、蓋章確認的刪除、塗改、添加一律無效。
17.5本合同一式肆份,賣方持壹份,買方執叁份,經雙方簽字並蓋章後生效(傳真件有效)。
十八 合同期限
本合同期限為: 壹 年,自 ____ 年______月 ____日至_____ 年 ____ 月 ____ 日
十九 合同解除
19.1本合同簽訂後,雙方不得擅自變更和解除。如遇不可抗拒的原因,確實無法履行合同,經雙方協商同意後,可予變更或解除合同。但提出方應於該原因發生起二十四小時內通知對方,辦理變更或解除合同的手續。
19.2 如賣方在規定交貨期遲延的________日內仍然無法交付貨物,買方有權解除合同。
二十 保密協議
鑑於,雙方有意發展業務關係,其中可能存在一方向另一方提供某些非公開的、專有的信息和數據等, 因此,雙方訂立本保密協議:
20.1保密資料
20.1.1 在本協議中,保密資料是指任何一方(“披露方”)向對方(“接收方”)以任何方式披露的書面或口頭資料,這些資料包括但不限於:商業計劃、業務記錄、市場或技術資料、產品項目、客户名單、價格、成本結構、財務資料等非公開的、或專有的信息、數據等。
20.1.2 “保密資料”不包括下列資料:
簽署本協議前已為公眾所知悉的;
簽署本協議後由於接收方的無過錯行為導致公眾所知悉的;
接收方非從披露方正當地獲悉的;
接收方獨立地,並沒有通過直接或間接接觸保密資料而獲得的;
20.2保密性
20.2.1 除非披露方事先書面同意或者特別指出,接收方在知悉保密信息後五(5)年內,應保護披露方的保密信息,並不得披露、複製或者發佈給其他任何個人、企業或實體。
20.2.2 除了與雙方合作項目有關外,接收方不得為了自身或其他任何人、企業或實體的利益而利用披露方的保密資料。
20.2.3 除了確須知道的人以外,接收方不得將披露方的保密資料全部或部分地披露給任何下屬公司、代理人、管理人員、董事、僱員或代表人(合稱“代表人”)。接收方同意通知其收到披露方保密資料的代表人,瞭解有關本協議條款對上述資料的保密責任。
20.2.4接收方應採取對自己擁有的保密資料的同等照料程度來對待對方向其披露的保密資料,但在任何情況下,對保密資料的照料都不能低於合理程度。
20.2.5 接收方如因政府機關或法院的要求必須披露有關的保密資料時,應當及時將相關事實通知披露方。
20.2.6 接收方應在其意識到披露方的保密資料被盜用或誤用時,接收方應立即採取有效保護措施,並立即告知披露方。
20.3非競爭性
賣方在此承諾,在雙方合作期內及本合同終止後三年內,賣方不會以任何方式(無論是主動方式還是被動方式)與買方的客户接觸,未經買方書面同意,賣方不得為甲方的客户提供任何印刷服務,包括但不限於排版、製版、印刷、裝訂、複印、影印及打印。
20.4違約補救
接收方承認披露方的保密信息對於披露方的商業經營是重要的,且是由披露方以一定的成本開發出來或由別人為之開發。任何一方違反本協議的規定,應當承擔違約責任。賣方違反非競爭條款的違約金按照其從事印刷服務所得或簽訂承印合同總金額的30%計算;違反其他條款的違約金根據買方的實際損失賠償。接收方進一步承認違約金或賠償金並不是接收方或其代表人違約的一個充分的補救方法,披露方可以主張法律規定的其他任何補救措施。
20.5其它事項
20.5.1 本協議包含買賣雙方的全部理解,取代之前所有有關的書面和口頭的解釋。本協議非經雙方書面同意不得修改。
20.5.2 本協議的訂立、解釋和履行,以及雙方由此產生的法律關係,受中華人民共和國法律管轄並依其解釋。雙方如有爭議,應首先協商解決,協商不成,應向買方所在地有管轄權的法院提請訴訟解決。
20.5.3 雙方同意,任何一方沒有或延遲行使其權利、特權,並不意味着放棄;任何個別地或部分地行使權利,並不意味着對其它權利或進一步行使權利的排除,也並不排除其它任何權利、特權的行使。對本協議任何條款的權利放棄不應被視為對違反任何條款而追究責任的放棄。任何棄權須以書面作出,並應由其簽署。
20.5.4 披露保密資料不應被視為限制任何一方:
訂立任何進一步的協議,或與對方談判,或進一步向對方披露信息;
與任何第三方就同樣事項或其它任何事項,達成協議或進行談判。
篇33:加工合同
甲方: 乙方:陝西盛嘉文化傳媒有限公司
甲方因工程施工的需要,將工程委託乙方施工,為明確雙方的相關權利和義務,根據我國《合同法》的有關規定,雙方經自願協商,本着公平、誠實信用原則,結合本工程實際情況,簽訂本合同供雙方共同遵守。
第一條 工程名稱及內容
工程名稱: 工程 工程內容、範圍:詳見下表
合同總價:(大寫) 第二條 施工場地的提供 無。
第三條 合同價款及支付方式
3.1本工程合同價款總額:(大寫) 3.2乙方將本合同約定的工程內容製作、安裝施工完畢後兩日內驗收,驗收合格後五個工作日內一次性支付工程款元給乙方,預留元質保壹年後付清。
第四條 製作安裝施工期限
合同生效後乙方接到甲方通知五日內進場,7日內施工完畢。
第五條 工程驗收
5.1憑甲方認可的施工圖及報價單作為驗收依據。
5.2乙方製作,安裝施工完畢後,由雙方組織人員共同驗收。 第六條 乙方的違約責任
乙方應按合同規定的質量、設計方案的規格、數量完成工作,否則應承擔返工責任。 第七條 甲方的違約責任
7.1中途變更設計方案、規格、質量、數量等,因此而造成的工程量按實計算,工期經甲方批准後順延;
7.2中途解除合同,造成乙方損失的,應按乙方損失的全額賠償;
7.3逾期支付合同價款,每逾期一天,按合同價款的0.5%償付乙方違約金;若乙方未按合同約定時間完工,每逾期一天,按合同價款的0.5%償付甲方違約金。
第八條 其他事項
乙方製作、安裝、施工的工作成果質量保證期為壹年,質保期內出現的質量問題(非人為原因損壞)由乙方進行免費維修,保證甲方正常使用。
第九條 未盡事宜,雙方可協商簽訂補充合同,補充合同與本合同具有同等法律效力。 第十條 補充條款 無。
第十一條 本合同經雙方簽字蓋章即生效。 本合同一式叁份,甲方執貳份,乙方執壹份。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):陝西盛嘉文化傳媒有限公司
委託代表人(簽字): 委託代表人(簽字):
合同簽訂時間: 年 月日
篇34:加工合同
甲方:浙江堅銘建築五金有限公司(以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱 乙方)
甲方委託乙方加工 產品,為維護甲乙雙方的利益,經雙方協商,就有關代加工事宜達成如下協議,以供雙方共同遵守。
第一條 代加工內容
甲方委託乙方為其加工系列產品,加工數量、款式、圖紙或樣品、標準、質量要求由甲方提供,價格由雙方協商確定,另在訂單上詳述。
第二條 甲方責任
1、按計劃分批次委託乙方為其加工甲方 產品。
2、向乙方提供加工產品款式、數量、技術要求、交貨時間等。
3、甲方提供的加工毛坯必須符合質量要求並標示清晰。
3、甲方有權對乙方的生產標準、產品質量進行檢查監督,並提出意見和建議。
4、甲方按照甲乙雙方確定的樣板和標準進行驗收貨品。
第三條 乙方責任
1、嚴格按照甲方的委託內容及要求從事代加工活動。
2、按甲方確定的款式、數量、質量及生產期限等標準進行生產,不得以任何形式和理由拖欠數量和品種。
3、嚴格管理甲方提供的毛坯、圖紙和資料及樣品,不得將甲方的樣品、技術資料、圖紙等泄漏給第三方,更不得提供給甲方的同行業,否則,應承擔相應法律責任。
4、乙方必須加強質量保證能力,確保加工、運輸過程的質量控制,保證所加工的產品符合質量標準。
第四條 付款方式及交提貨地點
每月八號為對帳日,乙方安排財務人員到甲方財務部進行對賬,雙方確認無誤後,甲方列入應付款科目,每季度第一個月的15日付清上季度加工款。交提貨地點為甲方庫房。
第五條 驗收標準
甲方在乙方送貨到指定地點之日起3日內必須對產品進行驗收,如發現質量有異,甲方應在收到貨物之日起15 日內書面通知甲方處理。驗收標準依據樣品或甲方檢驗標準。
第六條 違約責任
1、如乙方未按照雙方約定的時間和數量交貨,每拖延一天,罰款500元。
2、質量與合同約定不符,導致產品報廢的,應賠償甲方此批貨款總價 200%違約金。且因此而發生的費用如檢驗、運輸、補貨費用、保險、倉儲、裝卸等直接損失應由乙方負擔。
3、如合格率指標達不到約定要求,甲方有權要求乙方及時安排人員全檢,或由甲方安排專人全檢,由此產生的相關費用由乙方負責。
2、如甲方未按約定時間支付加工款,每推遲一天,罰款500元。
3、如乙方經常不能滿足甲方質量要求和交期要求,除追究違約責任外,甲方有權終止本合同。
4、如一方因故需要終止本合同,必須提前一個月通知甲方,否則,甲方將未結算之加工款作為一方的違約金沒收。
第七條 合同有效期限
本委託加工合同期限為 ,自 年 月 日至 年 月 日止,生產期限以甲方計劃通知單確定為準。
第八條 不可抗力
在本合同期內,如因不可抗力因素導致合同無法繼續履行,本合同自然終止,雙方互不承擔責任。如因國家政策和政府規定的調整變化使本合同無法繼續履行,本合同亦自然終止,雙方互不追究對方責任。
第九條 爭議解決辦法
甲乙雙方如因履行本合同發生爭議,應協商解決;協商不成,依法交由瑞安市仲裁委員會裁決處理。
第十條 其他
1、本合同一式二份,甲乙雙方各一份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
2、如有其他未盡事宜,甲乙雙方可另行簽訂合同附件(或補充協議),附件(或補充協議)與本合同具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
地址: 地址:
負責人簽字:
負責人簽字:
日期: 日期:
篇35:加工合同
甲方:黑龍江省今帝酒業有限公司
乙方:黃偉
經甲、乙雙方協商同意,甲方為乙方加工藍莓、樹莓、黑加侖等果酒事宜達成以下協議:
一、加工品種
加工品種包括:藍莓果酒、樹莓果酒、黑加侖果酒等。
二、加工數量
加工數量根據乙方銷售情況確定,當甲方加工能力或加工質量達不到乙方要求時,乙方可自行投資建設加工生產線(但必須經甲方同意,甲方可派員監督質量)。
三、加工費用
1、生產費用為每瓶(500毫升裝-750毫升裝)元。
2、品牌管理費用為每瓶元。
四、合同期限為五年。(20xx年6月至20xx年6月)
五、甲方的權利和義務
1、甲方所生產的果酒必須符合國家制定的生產標準,甲方指導乙方自釀果酒原汁。
2、甲方需配備必要的質量檢測設備,對乙方提供的原料進行檢測。甲方同意使用乙方的原料加工產品後如因產品質量不合格造成損失由甲方負責。
3、甲方應按乙方要求的時間、數量、質量標準,保質保量完成加工任務,具體情況可雙方商定。
4、甲方在合同期內不得單方加工和銷售乙方指定加工的同品種產品(也不能給其他廠商生產同類產品)。
5、甲方為乙方加工的產品,經過乙方銷售、推介、廣告宣傳產生的品牌價值,甲乙雙方各佔50%,雙方解除合同後,應由中介公司評估後,按品牌價值制定分配方案。
乙方權利和義務:
1、乙方承擔加工果酒的原材料及包裝物的費用。果汁由乙方自釀,但必須符合甲方的質量要求。
2、乙方需要加工果酒時,提前兩天告知甲方。
3、加工果酒所發生的一切費用由乙方承擔。
六、其他需要約定的事宜
1、乙方使用甲方品牌交納管理費用期間,甲方需及時辦理商標註冊、工商營業執照、企業代碼證、衞生許可證、技術監督部門許可、税務登記證等正常生產所需證件的年檢和繳費工作。如發生在乙方銷售期間因手續不全,影響銷售的事件造成損失由甲方承擔。
2、乙方自行繳納國税和地税應繳納税款。如有必要甲方可代扣貸款。
3、因乙方產品生產的特殊要求需要辦理的手續由乙方承擔費用,甲方必須無條件配合。
篇36:加工合同
甲方:
乙方:
甲方根據工作需要,委託乙方加工工裝服裝 套,每套 元,合計人民幣 元,大寫:。雙方經平等協商,根據《合同法》的有關規定,達成協議如下:
一、面料由乙方提供,但須經甲方確認;
二、款式由甲方確認,與乙方協商,並且由乙方確定;
三、應該由乙方按照甲方要求款式,先製作9套的服裝樣本,分別分為大中小3個號碼,每個號碼3套,由甲方工作人員進行試穿,試穿的時間是10 天。試穿過程中甲方及時將發現問題反饋乙方,並且形成最終款式。如甲方對乙方提供樣本服裝不滿意,有權利中止合同。
四、甲方負責提供訂做服裝的尺寸,套數。
五、甲方需在試穿滿意後,並且與乙方確認最終款式及各 項具體要求後,預先支付乙方面料、加工費全部金額的50 %,即人民幣元,大寫: 。餘款須於加工服裝完成提貨後,30天內全部付清,並且由乙方提供正規發票;
六、乙方根據服裝標準尺碼生產,甲方檢查,並且有權對 各種質量問題提出要求;
七、面料質量及做工問題由 乙方 負責。尺碼不合適時,應由乙方無償修改;
八、乙方需按照甲方要求時間交貨,交期為20xx年x x月xx日;
九、未盡事宜,雙方可以再次協商。
甲方:
代表:
乙方:代表:年 日 月
篇37:加工合同
甲方: 合同編號: 20120629-1
乙方: 簽訂時間:20xx年6月29日
甲乙雙方本着公平、誠實、守信的原則,就本加工製作相關事項協商達成一致,訂立本合同,以資雙方遵照執行。
一、加工製作內容
1、按照甲方提供的圖紙加工。
2、主鋼構:
材質為 Q235B ,製作單價為 5800 元/噸( 不含税 )。
3、次鋼構:
材質為 Q235B ,製作單價為 5800 元/噸( 不含税 )。鋼結構合同4、計重方式: (□過磅記重 □理論記重)。
二、、合同價款及結算方式
1、合同總價為 元,大寫
2、甲方應本合同簽訂之日向乙方支付 元作為定金,甲方提貨時須按提貨數量付清貨款,定金於最後一次提貨時結算。
3、以上價款為 加工製作 費,不包括各類檢測、探傷、報建、實驗等費用,如果發生以上費用,甲方需註明且乙方要另計費用。
三、質量標準及驗收
1、乙方應按照國家現行的鋼結構製作規範認真加工製作,確保鋼構件達到圖紙設計和鋼結構規範的要求。
2、鋼構件加工驗收按合同、圖紙及説明文件的要求,依據國家現行鋼結構工程施工質量驗收規範的規定,由甲方在乙方加工基地進行驗收。如需第三方檢測報告,甲方應提前通知乙方,檢測所產生費用由甲方承擔。
四、交貨地點、期限及運輸
1、交貨地點:甲方在乙方工廠內提貨。
2、交、提貨期限:乙方應於收到定金之日起 日內完成加工製作,乙方製作完成後有權通知甲方提貨,甲方應於接到通知後 十 日內提貨。如遇不可抗力或本合同約定的其他順延工期的情形,則乙方加工工期相應順延。
3、運輸:甲方負責運輸及運輸費用的承擔,乙方負責裝車,裝車費在合同價內,構件到
達目的地後由甲方負責卸貨。
五、雙方的權利和義務
1、甲方應於支付定金後 日內向乙方提供圖紙一套,並簽字蓋章確認。如甲方未在合同約定的期限內提供圖紙,則乙方可順延交貨日期。甲方如需更改圖紙,必須及時書面通知乙方,因甲方提供圖紙錯誤造成的損失由甲方承擔。
2、甲方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應相應順延工期。如導致工程量增加的,甲方應追加合同價款,同時,甲方應支付因此而給乙方造成的損失,包括材料損失費、誤工費等。
3、乙方不得擅自外協加工,乙方必須按甲方指派的現場質量監理的合理要求製作,對甲方發現的問題及時予以糾正。
4、甲方如在現場發現質量問題應及時通知乙方進行修改,乙方接到通知後應立即趕到現場協助解決。
六、合同糾紛處理方式:雙方友好協商,發生訴訟由乙方所在地人民法院管轄。
七、其他事項
八、附則
1、本合同一式四份,雙方各執兩份。
2、本合同經雙方簽字蓋章,甲方支付定金後生效。
3、未盡事宜雙方另行訂立補充合同。
甲方: 乙方:
地址: 地址:
委託代理人 : 委託代理人:
聯繫電話 : 聯繫電話 :
年 月 日 年 月 日
篇38:加工合同
甲方:
乙方:
經雙方充分協商,在互利互惠的基礎上,就甲方委託乙方加工生產[ ]系列產品事宜,達成以下協議:
第一條 加工產品範疇
1、產品品名:
2、產品規格為:
3、如增加產品由雙方另行簽訂書面補充協議。
第二條 委託加工訂單
1、甲方根據市場營銷情況,於每月日以書面或傳真形式向乙方提供次月訂單,明確訂單的數量和供貨時間,乙方如有異議,應在接訂單後1日內書面提出,否則,視為同意。
2、乙方按確認的訂單提供產品,甲方可視具體情況對訂單進行相應的調整,調整計劃提前5天通知乙方,但調整幅度(量)不得超過計劃的25%,若超過25%,雙方另行協商。
3、乙方應盡最大努力,最大限度的滿足甲方訂單的要求。
第三條 加工產品質量及責任
1、乙方嚴格按甲、乙雙方確認的配方和工藝製作,產品質量符合國家食品衞生標準。
2、加工產品包裝上標註乙方廠名和廠址,同時註明乙方系受甲方委託生產,附“ ”商標使用授權書。
3、產品在保質期內出現批量性質量問題,經由雙方確認或國家檢驗檢測機構簽定屬乙方製造引起的,除由乙方承擔該批有質量問題產品(需雙方清點數量)的責任外,乙方還應按該批有質量問題產品總值的30%以實物形式(加工產品)補償給甲方;
4、乙方交付的產品如在市場流通中,因品質問題而導致甲方利益受損時,經雙方鑑定或經公證單位鑑定屬乙方責任的,乙方應負甲方直接損失賠償責任:
(1)加工產品的投訴賠償問題,甲方在預先徵得乙方同意的情況下(書面為準)可以先行賠付消費者,消費者簽收確認,由乙方負擔賠償,賠款在加工費中扣除;當乙方對甲方處理有異議的,甲方可委託乙方協助甲方處理;
(2)在甲方有要求時,乙方可協助甲方處理質量投訴,但不負責對最終用户(即甲方客户)提供售後服務;
(3)少量的包裝破損等質量問題,由乙方負責調換;
(4)若屬甲方運輸或出廠以後因保管不當導致產品變質,乙方不予承擔責任。
5、乙方應按產品標準要求對每批次產品進行抽檢及留樣,並嚴格遵循“三檢”制度。
6、乙方應根據甲方營銷需要提供加蓋公章的工商營業執照複印件及生產、衞生許可證複印件,相應批次產品的出廠檢驗報告單。
第四條 原輔料及包裝原料供應
1、產品的商標圖案、標識設計圖案和外包裝設計圖案由甲方提供給乙方,這些圖案及其組合的知識產權屬於甲方所有,乙方不得在甲方產品以外的任何場所使用或許可他人使用。
2、乙方全面負責採購加工產品所需的原輔原料和包裝原料,並確保所採購的原輔原料、包裝原料符合甲方產品質量標準要求。
3、乙方應保管好甲方原料,包裝紙箱、標籤等不能流入市場。
第五條 產品交付與驗收
1、產品實行甲方自行提供,交付地點為乙方工廠倉庫,物流運輸由甲方負責,乙方負責裝車。
2、產品交貨按甲方訂單履行,若有變動,雙方應提前約定。
3、產品在出廠之前,由甲方駐廠代表開具質量驗收單,並在乙方出庫單上簽字。
4、產品驗收依據為經雙方共同確認的質量文件及國家相應標準。
5、如甲方認為原輔原料、包裝原料及成品出現不良現象(如原輔原料、包裝原料不符合標準,成品有破損現象等)時,可向乙方提出異議,並有權通知乙方停止使用不良的原輔原料及包裝原料;
6、交貨時間:自訂貨計劃在乙方確認(計劃確認時間為乙方收到傳真後1天內)後第七天開始供貨,日供貨量為:月訂貨量 萬箱以內的,第天不低於 萬箱,月訂貨量 萬箱的,每天不低於 萬箱, 萬箱以上的,每天 萬箱。
第六條 其他
1、合同解除的條件
2、爭議解決途徑
3、合同生效時間
委託方 加工方
代表人簽字: 代表人簽字:
代表人姓名: 代表人姓名:
____有限公司(蓋章): ____有限公司(蓋章):
____年__月__日 ____年__月__日
篇39:加工合同
合同編號:
甲方:
乙方:
雕塑加工合同單
一、合同標的物的名稱、材質、規格、數量、單位、單價、總價、加工要求
詳見附表《xxx合同清單》 ,以清單標註為準;
二、質量標準:
1、乙方所供貨物的技術等級、光澤度、外觀等質量必須符合現行的國家及行業出台的標準或要求;產品表面應潔淨、無磨痕,且圖案,色澤均勻、接縫均勻、周邊順直、鑲嵌正確、無後期損壞(如人為裂紋、崩邊掉角);
2、加工要求:詳見附表《xxx合同清單》,以清單標註加工要求為標準加工;
3、數量: 詳見附表《xxx合同清單》,最終以雙方驗收的實際數量為準。
三、工期要求:
乙方自合同簽訂之日起()日內將合同規定貨物加工完畢由甲方驗收。
四、付款方式及期限:
經甲乙雙方協商一致,確認付款方式如下:
1、合同簽訂生效後,,甲方三個工作日內向乙方支付合同總價款的20%作為預付款;
2、乙方加工製作完畢,發貨前須經甲方驗收確認,甲方驗收合格,應在三個工作日內向乙方支付到合同總價款的60%;
3、甲方在合同規定的貨物送至工地,安裝竣工並驗收合格後,應在( )個月內向乙方付清剩餘款項。
五、驗收及異議處理
1、甲方可參照附表《xxx合同清單》的加工要求對貨物進行驗收;
2、驗收合格後,雙方在驗收單上簽字確認。驗收單雙方各執一份。
3、甲方有權對不符合合同規定的貨物拒絕簽收。
六、違約責任:
1、甲方未按合同約定時間支付貨款導致乙方未按時交付貨物的,後果由甲方自行承擔。
2、無質量問題,甲方拒絕收貨、拒絕支付貨款的,不影響合同繼續履行,由此給乙方造成的經濟損失(包括但不限於:運費、人工費、合同款項、訴訟費等)由甲方承擔。
3、甲方未按合同約定支付貨款的,每逾期一日,按合同總價的1‰/天計算向乙方支付逾期違約金;逾期超30日,乙方權解除本合同,停止供貨,並要求甲方支付加工進度款及逾期違約金,由此給乙方造成的損失由甲方承擔。
4、甲方如中途變更加工內容,如規格、數量、工藝或包裝等,未提前通知乙方,乙方有權拒絕執行,因此給雙方造成的損失由甲方承擔。
5、甲方變更送貨日期未提前書面通知乙方的,由此造成的送貨責任及產生的費用由甲方承擔。
6、、乙方所供貨物如出現嚴重的質量問題導致無法修補或安裝的,直接或間接經濟損失由乙方自行承擔。
7、、因乙方原因導致貨物未按約定時間交付甲方的,給甲方造成經濟損失,乙方需向甲方賠償違約金,違約金按合同總價的千分之一/天計算。
七、不可抗力
1、、當甲方或乙方因不可抗力的影響不能履行合同的責任時,履行合同的時間將予以順延,延長期與不可抗力影響期相同但合同價格不因此而改變。
2、本條款所定義的不可抗力是指不能預見,不能避免並不能克服的客觀情況;對市場環境變化,乙方經營狀況嚴重惡化及生產安排不周等情形,無論嚴重程度如何,均不可理解為不可抗力。
八、解決合同糾紛的方式 :
本合同項下如發生糾紛,雙方應本着公平、公正、友好協商的態度解決問題,協商不成的,任何一方可向本合同簽訂地人民法院提起訴訟。
本合同一式(2)份,甲乙雙方各執(1)份。經甲乙雙方簽字蓋章後生效。
(以下無正文)
甲方: 乙方:
單位名稱:(公章) 單位名稱:(公章)
合同簽訂日期:年月 日
篇40:加工合同
訂做方(甲方):
製作方(乙方):
一、品名、規格、單位、數量、單價、金額、交貨日期 合同編號:
品 名
規 格(長*寬*高)
單位
數 量
單 價(元)
金 額(元)
合計人民幣金額(大寫) 整 金額(小寫):¥ 元
交貨日期: 合同簽定起 日內
其它説明:
二、質量要求、技術標準:
·服裝加工合同 ·鋼筋加工合同 ·加工貿易合同 ·進料加工合同
三、驗收標準、方法:按樣品工藝為檢驗標準。
四、包裝要求及費用負擔:
五、交貨方式及地點:乙方負責送到甲方安裝地(北京範圍內),
六、結算方式及期限:
七、違約責任:雙方應嚴格遵守本合同的約定,如出現問題根據問題所屬承擔責任。
八、解決合同糾紛的方式:被告住所地人民法院訴訟。
九、其它事項:由雙方協商解決。
十、户名:北京奧聯金盟科技有限公司 帳號:0200xxx9131 開户行:工行大興支行
訂 做 方
制 作 方
單位名稱:
單位名稱:
法人代表:
法人代表:
委託代理人:
委託代理人:
電話:
電話:
簽單日期: 年 月 日
篇41:加工合同
零 件 名 稱:項目(見附件清單)
零 部 件 號:(見附件清單)
甲 方:
乙 方:
籤 訂 日 期: 年 月 日
甲方就所需的經雙方友好協商,達成如下協議:
1. 設計依據:
1.1甲方提供的產品數模、結構圖、MCP等相關工藝資料(CATIA、CAD格式);
1.2國家及汽車產業相關標準、法令、法規的要求(如安全、環保);
2. 設計原則:
2.1確保分件焊後質量達到甲方要求;
2.2確保本項目所涉及到焊接夾具完全滿足實際使用要求;
3. 設計要求:
3.1設計及繪圖標準:由乙方自行決定,但需事先提供給甲方確認;
3.2夾具採用可移動式,為加快節拍可採用旋轉式或翻轉機構;
3.3夾具作業高度700-800mm或協商決定;
3.4夾具控制:超過三處壓緊時採用氣動壓緊,或氣動、手動相結合的方式進行控制,氣源壓力:0.3-0.4Mpa;
3.5工件的裝配及移載:人工方式裝配和人工搬出;
3.6定位基準的選擇:工藝基準與產品設計基準必須統一;各工序夾具的定位、夾緊基準必須統一、連貫,確保工件焊後質量和精度達到甲方要求;
3.7夾具設計時,要有足夠的焊接操作空間和易於操作,便於裝料和取料;重要焊點處及操作工不便控制焊點處設置焊鉗導向(材料使用黃銅或是MC尼龍);
3.8夾具應採用模塊化結構,且結構合理、工藝性優良,對工件具有防變形、防外觀損傷的功能;支座採用通用件和內六角螺釘裝配式結構,便於對夾具的更換、調整、維修和保養;
3.9夾具的氣動控制,有必要的安全防護設施,以免發生誤動作而發生夾具、工件損壞或人身傷害;氣路佈置不能影響到正常的作業;
3.10夾具中的各定位銷、定位面、夾緊機構、旋轉軸應使用可靠、重複定位精度穩定,且具有良好的耐磨性。並需進行熱處理HRC:40~45;
3.11夾具底板、各連接支座板應具有防變形、防鬆動、防跑位、防晃動功能;
3.12各壓緊汽缸的工作行程,僅能使用到額定行程的85%左右,不能使用至極限工作行程;
3.13需要油潤滑的部位,必須預留足夠的注油空間和設置注油裝置;
3.14底座必須有水平調整和鎖緊裝置;
4. 技術要求
4.1、夾具公差帶:
5.1.1 定位銷位置公差±0.1mm;
5.1.2 定位面位置公差±0.2mm;
5.1.3 定位面與定位銷的位置公差±0.2mm;
4.2、夾具及組件:
4.2.1 夾具本體焊後須經過焊接應力退火。焊縫不允許有夾渣、氣孔、焊道應豐滿,消除焊渣並進行相應的防鏽處理;
4.2.2 夾具基板的表面粗糙度:Ra1.6~Ra3.2;
4.2.3 夾具上所有定位塊採用定位方式可調的形式,台階定位銷採用三維可調,調整量為±3mm;調整墊片的規格為0.1mm、0.2mm、0.5mm、1.0mm;
4.2.4 夾具採用手動與氣動夾緊相結合的方式,同時,需根據壓緊臂的長短,選擇合適的氣缸;
4.2.5 夾具定位、導向部位需整體防護,防止焊接飛濺;在定位面、管路、氣缸杆等部位,有防飛濺裝置;移動部位採用阻燃管;直線導軌有金屬彈性防護,電器線路配金屬橋架,以防止焊接飛濺的粘附。
4.2.6 夾具優先選擇一次裝夾,合理的佈置控制裝置的位置;
4.2.7 夾具需做防鏽處理;
4.2.8 移動單元帶有直線導軌或帶固體潤滑劑的導套及防塵罩;
4.2.9 對大的移動單元設置緩衝裝置;對所有移動單元設置限位塊;
4.2.10 使用注油潤滑軸承;
4.3 定位銷要求:
4.3.1 表面淬火處理,硬度HRC為40~50;
4.3.2 定位銷在不拆卸其它零件的前提下易於更換;
4.4 定位板、壓板要求:
4.4.1壓板打開距離要為搬運和輸送裝置留出足夠空間;
4.4.2定位板、壓板厚度不小於19mm;
4.4.3擋塊表面需進行熱處理,硬度HRC為40~50。不能採用螺栓做檔塊。
4.5 夾緊器及夾緊力的要求
4.5.1 使用帶鎖緊的夾緊器;
4.5.2 夾緊力滿足零件伏貼、不變形等要求;
4.6夾具需在非加工表面做永久性醒目標識。標識內容包括:夾具所加工零件名稱、零件產品號、生產廠家代號、生產日期、夾具外形尺寸;
4.7夾具製造的材料及加工要求
4.7.1夾具體一般材料使用A3鋼;
4.7.2定位銷、定位板等耐磨件採用45#鋼,且淬火至HRC35-40;
4.7.3夾具的焊接件均採用焊後熱處理退火消除內應力,再進行機械加工。
4.7.4夾具裝配使用的固定銷,採用帶內螺紋的圓柱銷,所有組焊夾具所用的定位銷規格應統一。
4.7.5焊縫不應有焊縫未填滿、氣孔、燒穿等缺陷,焊接結構件焊後應進行消除焊接應力的時效或退火;
5. 實施及進度要求:
5.1,實施要求:
5.1.1 夾具在方案確定後實施前,必須由甲方進行確認,並對相關設計和明細表進行書面簽字認可後,方可進行製做;
5.1.2 經甲方書面簽字認可後的相關圖紙和明細表,原則上不允許更改,若確需更改,需經甲方書面簽字認可後,方可進行;
5.2.進度要求:
5.2.1 本協議和商務合同,雙方簽字生效後,於 年月日之前送到甲方使用工廠。
5.2.2本協議和商務合同,雙方簽字生效後日內,乙方提供詳細的設計、製造進度,供甲方書面簽字認可,並各持一份。
5.2.3 乙方負責將夾具運輸至甲方工廠內,
6.雙方責任:
6.1 甲方責任:
6.1.1 負責及時向乙方提供產品數模、圖紙等相關資料;
6.1.2 負責及時對乙方的設計方案進行評審、確認、會籤圖紙。
6.1.3 負責在安裝調試過程中的配合和協調。
6.2、乙方責任:
6.2.1負責按甲方提供的項目內容和要求進行設計;設計方案按計劃時間送達甲方,供甲方評審確認,以保證本項目能滿足甲方實際使用及本協議的要求。
6.2.2 方案設計完時需同甲方溝通焊鉗型號,以便甲方採購;
6.2.2 負責所提供相關技術文件資料的完整性、正確性和及時性。
6.2.3 負責甲方在設計方案會簽過程中所提出問題的協調處理。
6.2.4 負責質保期內無償技術服務和質保期外的有償技術服務。
6.2.5 乙方應充分發揮夾具設計的專業優勢,對於甲方未提及或不完整的事項,應積極主動地進行實施或補充。
6.2.6 乙方所承製的夾具,在甲方正常使用過程中,由於自身存在質量隱患,對甲方人員和財產所造成的一切損失,由乙方全額承擔。
7.驗收
驗收分甲方與海馬共同進行的預驗收和終驗收:
7.1驗收依據:
7.1.1 技術協議中規定的技術要求。
7.1.2甲方提供的數模、圖紙、MCP、檢具等相關的驗證標準。
7.1.3甲乙雙方簽字認可的各種技術文件。
7.1.4 合同文件中規定的技術要求。
7.1.5 三座標檢查夾具製作精度(±0.2),滿足設計要求.
7.2預驗收:在乙方工廠進行,驗收內容:
7.2.1本項目是否滿足本技術協議和雙方簽字認可的技術文件要求。
7.2.2本項目是否按雙方簽字認可的方案、圖紙進行設計、製做;
7.2.3 標準件、元器件是否與技術協議和雙方簽字認可的技術文件要求一致。
7.2.4 三座標檢查夾具製作精度是否滿足設計要求;
7.2.5在安裝調試完成後所生產出的產品質量,依據甲方提供的檢測方法、精度及甲方相關質量標準要求,評定該夾具生產出的產品是否合格,是否滿足產品裝車要求。
7.2.6 所有夾具動作的可靠性、合理性、安全性、平穩性。
7.2.7 對各種可能發生故障的環節進行測試。
8.3 終驗收:在甲方工廠內進行,夾具到達甲方現場後,再次進行驗收,驗收內容:
8.3.1夾具本體及各輔件是否齊全、完整,是否有損傷。
8.3.2 相應的備品、備件及清單,是否齊全。
8.3.3文件資料是否提供齊全。
8.3.4焊接出的產品是否滿足本技術協議和雙方簽字認可的技術文件。
9.資料移交
9.1 乙方向甲方提供的竣工資料(兩套圖紙)包括夾具設計圖紙;
9.2 各專項設備圖紙:夾具結構總圖、電氣原理圖、氣路原理圖,外購件、易損件明細表及供貨廠家等。
10.服務
乙方需對所設計製作的夾具,向甲方提供技術支持服務:
10.1乙方提供的夾具,質保期為一年,在質保期內,乙方提供的夾具,如發生非人為故障,乙方負責免費維修,直至更新。出現問題時,乙方承諾4小時內回覆解決對策,如需更換配件等,要在3天內提供。
説明:質保期為乙方對所提供的夾具,終驗收合格後,從正式交付使用之日計起。
10.2 質保期過後,乙方提供終身及時維修服務,該服務只收成本費。並在甲方發出故障通知(電傳、電話、郵件等)後4小時內回覆對策。
10.3 隨時滿足甲方的相關技術諮詢。
11.保密
11.1 乙方不得丟失、複製及向任何第三方透露從甲方得到的任何技術文件和專有文件(包括所有的修改和改進資料)
11.2 乙方不得用甲方的圖紙為任何第三方設計製作相同的產品。
11.3 如有人需要借用、參閲或複製甲方的技術資料,或要求乙方為其製作相同的產品,乙方必須經甲方書面同意後方可轉借或製作。
11.4 乙方應以書面形式要求其協作廠和公司承擔相應的保密義務,並應經常檢查上述人員履行保的情況。
11.5 甲方發現乙方有上述情況之一時,甲方保留向乙方法律追述的權利。
12.本協議生效條件
12.1本技術協議為甲乙雙方簽訂的供貨合同的組成部分,由甲乙雙方共同簽字後與合同具有同等法律效力;
12.2 本協議為本項目製造和驗收的依據及標準。
12.3 本協議需經雙方代表簽字、蓋章後,方有效。
12.4 本協議自簽定之日起生效。
12.5 本項目在實施過程中,發現有本協議未約定、不明確的事項或與商務合同有衝突之處,雙方另行補充約定。
12.6 本協議文本一式兩份,甲乙雙方各執一份。
篇42:加工合同
染紡加工合同範本
甲方: 乙方:
甲乙雙方本着互惠互利的合作原則,達成如下合同內容:
一、交接原料時雙方共同過秤,共同取回潮,原料、紗線均按照15%的公定回潮率計算。
二、乙方收到原料後及時測指標,如果指標沒有達到要求,必須在24小時之內通知甲方。
三、乙方在確認甲方原料合格的情況下方可投產,如果原料
不合格乙方應書面通知甲方,投產後生產過程產生的一切質量問題由乙方全部承擔,損失紗線按照------元/kg賠償。因甲方原料原因造成損失,由甲方承擔。 四、生產計劃單下達以後,乙方應儘快排出具體交期,如果乙方耽誤交期,甲方有權向乙方索賠。
五、甲方委派跟單人員對整個紡紗過程進行全程跟蹤監督,乙方的各個生產工序必須全力配合。
六、在乙方工廠打的色樣經甲方確認後再開始大生產,乙方必須保證大貨紗的顏色和確認樣的顏色一致,色差不能低於四級。如果顏色出現問題,乙方應賠償全部紗線。 七、乙方免費提供包裝,包紗之前乙方需通知甲方人員驗紗。AB紗不同檔在管內標識上寫清楚。
八、乙方生產過程中製成率沒有達到合同要求,短缺紗線按照-------元/kg賠償。
九、下料按軟回絲、硬回絲、抄車毛分類包裝,綜合製成率如果沒有達到合同要求,乙方按照原料時價給甲方賠償。
十、合作過程中出現問題時,雙方應該及時解決,期限為2天。
十一、單價及製成率:
注:
1、上表中的批量為計劃成紗量。
2、結算方式:染紡按照實際成紗標重計算;紗染按照投料標重計算;
3、此單價為合同約定日期內的恆定價格,合作雙方的任何一方沒有權利私自更改。
十二、付款方式:
十三、如出現合同糾紛不能協商解決時,可通過法律仲裁解決。
甲方:
甲方代表:
乙方:
乙方代表:
年月日
篇43:加工合同
發包方(甲方):
承包方(乙方):
根據《中華人民共和國經濟合同法》有關法律、法規,甲乙雙方遵循平等、自願、公平和誠實作用的原則,經雙方友好協商,一致同意簽定下列合同條款,並共同履行。
一、工程概況
二、工程承包方式
三、工期
合同工期總日曆天數十天
四、工程質量標準:合格。
五、合同價款
(人民幣大寫):
注:各單體雕塑的單價按照合同總價與乙方報價總價的比例相應調整。
六、組成合同的文件
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議和文件,視為本合同的組成部分。
七、結算方式:
合同簽訂後,甲方按合同價的 %預付工程款,乙方在款到後開始備料施工;1:1雕塑安裝前甲方付進度款%;安裝完畢經驗收合格後,再按合同價的%支付工程款;竣工決算經審計確認後,支付至工程價款的作為質保金,一年期滿後一次性付清。以上工程款的支付均不計利息。
八、質量要求
乙方製作安裝的雕塑需按國家對雕塑相關技術規範要求執行,甲方按國家對雕塑相關的技術規範要求驗收,若無技術規範的按行業規範執行和驗收,如因乙方質量達不到要求,返工部分的直接經濟損失由乙方承擔。
九、工程驗收
工程施工完畢,乙方自檢合格並經監理預驗合格後,提出書面驗收申請,甲方及時給予組織驗收。
十、甲方指定 為本工程甲方代表,負責聯繫、協調本工程具體施工期間各項事宜;乙方指定為本工程乙方代表,負責本工程的施工任務。
十一、雙方責任
1、甲方責任:按合同約定支付工程款。因甲方資金不能及時到位造成的停工或滯工給乙方造成的經濟損失,則由甲方給予補償。同時由甲方承擔工期順延的責任。
2、在施工過程中因甲方要求更改圖紙或造型,應有甲方承擔因變更產生的各項費用,同時工期順延。
3、甲方負責施工現場的三通(通水、通電、通車)一平,符合乙方施工具備的條件。
4、乙方責任:
1) 乙方在施工中應保證工程質量,確保工程材質符合合同及設計要求,不得偷工減料。
2) 乙方製作安裝的雕塑不符合要求,導致雕塑重做、更改等,一切經濟損失由乙方自負。
3) 對於雕塑製作、運輸和安裝過程中的一切安全責任由乙方負責。
4) 乙方應加強對其進場人員的施工管理和安全教育,並採取必要的安全防護措施,否則,由此產生的一切後果由乙方自負。
5) 乙方負責自行協調施工現場周圍環境問題。
6) 乙方在施工中應根據甲方現場要求保護好地上地下管線、設施設備,因乙方原因造成毀損的由乙方負責修復、賠償。
7) 乙方應安全文明施工,確保施工現場衞生保潔符合有關要求。
8) 承包人向發包人承諾按照合同約定在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
十二、本工程質量保修期為xxx天。
十三、本合同未盡事宜,由雙方另行協商,簽訂補充協議,與本合同具有同等效力。
十四、合同爭議解決方式:本合同在履行過程中發生爭議的應友好協商解決,協商不成的,可以向工程所在地的仲裁機關或法院提起仲裁或訴訟,但無爭議部分應繼續履行。
十五、本合同一式貳份,甲乙雙方方各執正本壹份。本合同經甲乙雙方簽字蓋章後生效。
甲方:
乙方:
日期:
篇44:加工合同
甲方:XXX有限責任公司
乙方:XXX有限公司
乙方為甲方加工處理原礦石,加工成精礦,經甲乙雙方協商,在公平公正的原則基礎上,達成協議如下:
1、乙方責任自選廠收到礦石開始計算,外礦運費、鏟裝費等由甲方負責。
2、過磅以雙方認可過磅數據為準。
3、原礦和精礦品位,以乙方取樣,甲方監督其過程,留公樣原則執行。甲方對品位結果又異議的,可以到甲乙雙方認可的第三方化驗,公樣。公樣費用由輸方支出。鋅精礦誤差在0.4%內,以乙方數據為準。
4、鋅精礦由甲方自主銷售。
5、加工費包括破碎、浮選、尾礦排放、鋅精礦上車費,加工費按原礦石處理噸位計,按 52 元/噸。
6、乙方保證原礦石加工處理回收率為。達不到回收率造成的損失,由乙方負責賠償。
7、加工費預支比例為得貨款後一次性付清。
8、本合同未盡事宜雙方協商解決,協商不成可到花垣縣人民法院協調和仲裁解決。
9、本合同一式二份,雙方各執一份,簽字均具有法律效力。
甲方代表簽字:乙方代表簽字:
年 月 日
篇45:加工合同
甲方(需方):簽訂時間:
乙方(供方):簽訂地點:
甲方委託乙方在甲方指定區域進行油漆噴塗加工。雙方經過充分協商,本着“公平公正、合作共贏”的原則,就甲方油漆外包雙方的責任和義務等相關事宜協商如下:
1、甲方的責任和義務:
1.1甲方按廠房租賃合同,提供產品加工所需的廠房和油漆房、油漆倉庫及空壓機設備等相關設施,以及生產用水用電(電費按表收取);乙方人員伙食費由甲方負責,但乙方必須及時向甲方管理部告知用餐人數,否則多產生的費用由乙方負責。
1.2甲方在每月27日前將次月生產計劃(油漆加工方面)發與乙方,便於乙方做產能準備,所有待噴塗產品在乙方能保證進度、質量的前提下,優先發與乙方加工。
1.3在加工過程中,乙方自行設置檢驗員,必須對所加工的產品負責,進行自檢併合格,然後報檢,甲方有權依據加工工藝要求,對乙方施工的工藝過程進行監督。
2、乙方的責任和義務
2.1乙方與甲方簽訂廠房租賃合同,並在甲方廠房指定區域內進行油漆加工。租賃期間乙方負責對甲方所提供設備進行維護保養和維修,接受甲方設備管理和現場管理方面的統一要求,並承擔相應耗材等相關費用,在終止合作時,對甲方所提供設備進行整理,並保證其完好。
2.2乙方負責除1.1甲方提供設施以外的其他必需條件。
2.3乙方及駐廠人員,必須完全遵守甲方的各項規章制度,接受甲方的統一管理,乙方委派負責人或其代表專職管理乙方人員的安全生產、食宿,並負責協調與甲方的關係。如因乙方人員給甲方造成的任何經濟或其他方面的損失,由乙方承擔;
2.4乙方人員在甲方處作業發生的工資、工傷、保險等方面的任何勞資糾紛,由乙方負責解決並承擔相關責任。
2.5乙方生產需按甲方給出計劃進行,並組織管理好進度和人員,接受甲方質量與進度的考核,做到安全文明生產,所有易燃易爆材料應有專人專區保管。
2.6乙方人員的職業衞生防護和體檢由其自行負責,其人員在任何地方發生任何問題均與甲方無關。
2.7乙方人員住宿所產生的水電費由乙方承擔,每月將此與其他應承擔費用一起由甲方按月知會乙方,在當月結算貨款中扣除。
2.8 油漆加工過程中產生的固體廢棄物處理由乙方負責。乙方必須提供油漆加工固體廢棄物處理資質或提供第三方處理資質的證明和處理合同,乙方必須保留處理憑證並交由甲方保存。
3、進度及質量保證
3.1乙方根據產品加工週期和甲方進度要求安排生產,月末甲方將對其月度進行執行情況進行考核,當交貨及時率<98%,每低於1%處罰款500元。
交貨及時率=(月度總計劃數量-未交貨數量)/月度總計劃數量×100%,
3.2產品加工質量要求,乙方應做好全過程的控制,符合甲方客户提供的產品質量檢驗標準或相關國家行業標準,並最終以達到客户認可為驗收條件。
3.3產品質保期:質保期根據甲方客户要求,時間自乙方入庫日開始計算。在質量保證期內,由於乙方產品質量造成甲方客户提出返修、退貨、索賠質量問題,乙方應承擔一切費用及損失,具體詳見《供應商質量保證協議》。
3.4質量保證期內在甲方應付乙方賬面上必須保留10萬元作為質量保證金,產品質保期到期後一個月付清。
3.5由於甲方原因產品在組裝、運輸中所造成油漆損傷,其修補費用由甲方承擔。
4、產品傳遞、結算單價與流程
4.1 乙方通過自檢合格後,填寫產品型號、加工批次、數量、序列車號等數據至傳送單上,在接收方簽字後將已噴塗產品轉送至甲方生產部相關班組,至成品合格入庫。
4.2每月25日為結算日,以甲方貨倉當月入庫(乙方加工)成品數量作為月度結算數量,並經甲方生產部核准後方為有效數量。
4.3按雙方商定,各種產品油漆加工單價按甲方油漆定價標準進行計算(在標準值得基礎上根據不同的要求,不同的油漆品牌乘相應的係數)。(具體各產品加工單價見附件)
4.4甲方指定油漆原輔材料(底漆、中塗漆、面漆、固化劑、稀釋劑、原子灰及砂紙、磨片等)品牌。
4.5月初由乙方憑甲方開具的油漆外協加工單與甲方採購部進行對帳,經雙方確認無誤後,乙
方開具加工增值税發票(17%)提交甲方,掛賬90天后辦理付款手續(扣除當月乙方應付甲方款項)。因產品質量問題產生退貨,其質量扣款將在本月應付額度中扣除。
5、違約責任
5.1甲方承諾在結算期限內支付乙方貨款,如因特殊原因延期支付,應及時與乙方溝通、協商。
5.2乙方承諾對甲方供貨期、質量及其他協議要求條款的保證,並接受有關考核。
5.3乙方送交的加工件,因不良導致甲方生產線停工,其工時損失要由乙方負責,如給甲方造成非常嚴重的不良後果,則甲方有權取消其加工資格,停付其應付貨款。
5.4因其他原因,乙方要求停止與甲方繼續合作,乙方應提前60天提出書面退出報告,否則將賠償甲方10萬元的違約金。正式退出前,乙方應繼續嚴格履行本協議一切義務。
6、其他
6.1本協議所有附件具有相同法律效力,在履行期間,若發生爭議或任意一方有違約行為,雙方協商解決,如解決不妥則按照合同法規定提交甲方所在地的相關機構進行仲裁。
6.2協議有效期為1個月,自前,乙方應正式提出續約意向。
6.3未盡事宜,雙方協商確認。本協議一式兩份,雙方各執一份,從雙方簽字日起正式生效。
附件:
附件一、供應商質量保證協議
附件二、油漆技術協議
附件三、廠房租賃協議
甲 方 乙 方
單位名稱(章): 單位名稱(章):
單 位 地 址: 單 位 地 址:
法定代表人 : 法定代表人:
委託代理人 : 委託代理人:
電 話: 電 話:
開 户 銀 行: 開 户 銀 行:
帳 號: 帳 號:
税 號: 税 號:
郵 政 編 碼: 郵 政 編 碼:
篇46:加工合同
承攬方:(以下簡稱甲方) 發包方:福建 (以下簡稱乙方)
一、目的和背景條款
根據《中華人民共和國合同法》等有關法律和本項目的具體要求,甲乙雙方在協商
一致的基礎上,本着自願、公平誠信的原則,就貴開高速鐵路王家溝項目段沙石堆放場沙石加工事宜簽訂本合同,以資共同遵守。
二、甲方在乙方提供的場地裏進行加工,甲方自行負責加工設備、場地平整,機械基礎。甲方生產所需的動力電從乙方的變壓器接出,所產生費用甲方自行負責,包括生產電費。
三、加工的沙石規格為:七眼沙、瓜米沙、碎石、大碎石。加工單價為16元/m,甲方只負責加工,不得對外出售。
四、驗收方式 。
五、結算方式:
根據甲方每月加工產量進行結算,第一月的70%作為集壓款(在本合同期滿自行解除時結算給甲方)第二個月起每月按加工產量進行結算,並當月結清加工費。
六、由於共用一個變壓器,受輸出電力的影響,甲乙雙方用電有衝突時,甲方要積極配合使用,優先給乙方使用,由此給甲方造成產量下降的,乙方給予諒解。
七、雙方責任:
甲方在生產期間的一切安全事故和老百姓糾紛,由甲方自行負責,乙方概不負責,須乙方提供支持或幫助時,乙方應給予大力支持。甲方每月生產的產量,乙方負責全部回收,並根據產量付清當月的加工費(除第一個月外)。
八、因履行本合同發生爭議,由當事人雙方協商解決。有不可抗力造成本合同不能履行的,任何一方均可解除合同,並不承擔違約責任,本合同未盡事項,可由雙方約定後簽訂補充協議,補充協議與本合同具有同等效力。
九、本合同經甲乙雙方簽字後生效,本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,自簽字之日起生效,具有同等的法律效力。
甲方: 乙方:
年月 日
篇47:加工合同
合同簽訂地:
甲方: 地址: 郵編: 電話: 傳真:
法定代表人: 乙方: 地址: 郵編: 電話: 傳真:
法定代表人:
甲方委託乙方加工本合同中成品,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
注:以上費用含17%增值税。 第二條 加工成品質量要求 符合甲方的圖紙要求。
第三條 技術資料、圖紙保密原則 未經甲方書面同意,乙方不得向第三方提供和透露本項目的圖紙及技術資料,其中模具廠及機加工協作廠除外。乙方在未經甲方許可的情況下,不得使用甲方模具向第三方提供鑄件。任何情況下,甲方不得將乙方的生產工藝及技術透漏給第三方。 第四條 貨款支付
合同簽訂日起三天內,甲方支付乙方50%產品預付款,產品生產完畢發至甲方之前需支付40%貨款;餘下10%作為質量保證金,發貨30天內,甲方支付10%貨款,乙方給甲方開具增值税發票。因鑄造或加工產品報廢,造成成品不足時,乙方需在40天內補齊。 第五條 驗收標準和方法
按照附件、雙方簽署的圖紙、資料、技術規範與行業標準進行驗收。每批零件乙方需提供如下檢驗報告:
1. 鑄件化檢驗報告;
2.成品尺寸抽檢報告(每批產品每個規格抽檢3件);
3.硬度檢驗報告。 第六條 交貨地點、包裝及運輸方式
交貨地點為乙方北京工廠。乙方只能對零件做簡單的防磕碰包裝(鐵桶+泡沫)。如因運輸和包裝造成零件損傷,乙方不負責。如需單獨包裝,甲方需另外支付包裝費用。乙方可應甲方要求協助安排運輸,但風險及費用歸甲方承擔。 第七條 不可抗力
合同雙方由於不可抗力的災害或確非一方本身造成的原因而不能履行合同時,可免予承擔經濟責任。
第八條 違約責任
雙方應嚴格履行合同條款,如有違約,違約方應賠償雙方相應經濟損失。 第九條 糾紛的處理
合同雙方發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成向合同簽訂地仲裁機構申請仲裁;該仲裁為終局裁決,對雙方均有約束力。仲裁費用由敗訴一方負擔。 第十條 其它條款
1.本合同自乙方收到甲方預付款起生效。
2.合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
3.本合同正本一式二份,甲方和乙方各執一份;具有同等法律效力。
4.合同雙方工作往來文件,經雙方認可的傳真件有效。
甲方: 開户銀行: 帳號: 代表簽字: 蓋章: 簽訂日期:
乙方: 開户銀行: 帳號: 代表簽字: 蓋章: 簽訂日期:
篇48:加工合同
甲方:
乙方:
甲乙雙方經協商,牟定縣第一國小與楚雄開發區楚風布藝店窗簾加工制安,共同達成協議,並簽訂如下合同:
一、規格
窗簾制安方式以甲方看樣品為準,用鋁合金窗杆,制安包工包料及調試,按1:2的比例製作安裝。
二、布和紗高度為2.75米,窗高超過2.75米,按實際高度加布用量計算。
三、結算價格:綜合價(窗杆、窗簾、插鈎)的單價55元/米,共10906.5米;窗杆單價12元/米,共132.2米,共計1586.4元。兩項合計:12492.90元(大寫:壹萬貳仟肆佰玖拾貳元玖角)
四、付款方式
1、合同簽訂之日,甲方向乙方預付30%—50%。
2、窗簾安裝完畢,甲方向乙方支付質量保證金以外的費用。
3、甲方留取貨款總額的 5% 做為質量保證金。待質保期滿,甲方一次性返還給乙方。
五、其它約定
1、留取布樣,由甲方封存。乙方必須按布樣用料。
2、保修期為一年。出現窗杆脱落,甲方通知乙方後,在兩個工作日內修復,如人為污染及劃破布料,乙方不負責更換。
3、乙方在現場安裝過程中,應注意安全,出現一切安全事故,甲方不承擔任何責任與賠償。乙方在甲方現場,應加強對現場成品的保護。 甲方簽約代表人:
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇49:加工合同
加工廠家:____________________________________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
法定代表人:____________ 職務:____________
委託廠家:____________________________________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
法定代表人:____________ 職務:____________
委託廠家委託加工廠家加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第二條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1.(用加工廠家原料完成工作的),加工廠家必須依照合同規定選用原材料,並接受委託廠家檢驗。加工廠家隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響加工質量時,委託廠家有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用委託廠家原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。委託廠家應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,加工廠家對委託廠家提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知委託廠家調換或補齊。加工廠家對委託廠家提供的原材料不得擅自更換。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第五條規定執行。
第三條 價款或酬金
經過雙方友好協商約定,加工費用為 元/噸產品,所使用加工廠家的原材料硫酸二甲酯的價格為 元/噸。
第四條 驗收標準和方法
1.由委託廠家主導,雙方的技術人員共同制定驗收標準。
2.委託廠家應當按合同規定的期限驗收加工廠家所完成的工作。
3.當事人雙方對加工的產品質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第五條 交貨的時間和地點
1.交(提)加工產品的期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)加工產品,應當在事先與對方達成協議,並按協議執行。
2.以加工廠家通知的提取日期為準,但加工廠家在發出提取加工產品的通知中,必須留給委託廠家以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第六條 包裝要求及費用負擔
由委託廠家提供包裝,如臨時需加工廠家提供包裝,則需要雙方事先協商,並按協議執行。
第七條 結算方式及期限
代加工費用和硫酸二甲酯費用,當月月底結清。
第八條 其他約定
第九條 加工廠家的違約責任
一、未按合同規定的質量交付加工產品或完成工作,委託廠家同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合合同規定的,委託廠家有權拒收,由此造成的損失由加工廠家賠償。
二、交付加工產品或完成工作的數量少於合同規定,委託廠家仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分委託廠家不再需要的,加工廠家應賠償委託廠家因此造成的損失。
三、未按合同規包裝加工產品,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。委託廠家不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,加工廠家應當償付委託廠家該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成加工產品毀損、滅失的,由加工廠家賠償損失。
四、逾期交付加工產品(包括返修、更換、補交等),應當向委託廠家償付違約金____ 元;(合同中無具體規定的,應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向委託廠家償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
五、由於保管不善致使委託廠家提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付委託廠家因此造成的損失。
第十條 委託廠家的違約責任
一、超過合同規定期限領取加工產品的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔加工廠家實際支付的保管、保養費。委託廠家超過領取期限6個月不領取加工產品的,加工廠家有權將加工產品變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費後,退還給委託廠家;變賣加工產品所得少於報酬、保管、保養費時,委託廠家還應補償不足部分;如加工產品不能變賣,應當賠償加工廠家的損失。
二、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向加工廠家償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
第十一條 不可抗力
在合同規定的履行期限內,由於不可抗力致使加工產品或原材料毀損、滅失的,加工廠家在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,在委託廠家遲延接受或無故拒收期間發生的,委託廠家應當承擔責任,並賠償加工廠家由此造成的損失。
第十二條 糾紛的處理
代加工合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成按( )項處理:
1.向仲裁機關申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,委託廠家和加工廠家各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑑證或公證,則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份。
委託廠家:________________________
代表人:________
____年____月____日
加工廠家:________________________
代表人:________
____年____月____日
篇50:加工合同
甲方:_________
乙方:_________
第一條 :乙方加工事項,以甲方所交付的外包加工單為憑。
第二條 :乙方須按照外包加工單所列的各項規定,如加工説明、數量、交貨日期等確實履行,準時交貨。
第三條 :乙方所交的加工品應保證為合格品,並不得有短缺或不合規格及瑕疵等情況,且經甲方驗收後,始認為合格。
第四條 :材料由_________方負責。
第五條 :若材料由甲方負責供應時,廢料率為_________。
第六條 :驗收時的檢驗方法是採用_________,正常檢驗,二級檢驗水準。一次抽樣計劃,ALQ為_________,或正常檢驗,四級檢驗水準。一邊規格界限,形式_________,ALQ為_________。
第七條 :乙方必須確實遵守外包加工單所規定的交貨期,或甲方外協管理員電話或書面通知調整的交貨期,若有延誤的情況以及因規格不合,質量不良,致驗收不合格而遭退貨時,乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方,但因天災或人力不可抗拒的事故,經甲方認為屬實者,則不在此限。
(一)過期5日內,每逾1天,按未交部分總價,處_________違約金。
(二)繼續逾期5天以上至10天以內者,每逾一天按未交部分總價,處_________違約金。
(三)繼續逾期10天以上至20天以內者,每逾一天按未交部分總價處_________違約金。
(四)繼續逾期20天以上,依違約論,不論未交部分數量,違約金以價款的一倍計算。
第八條 :通過驗收的貨品在甲方再加工時,若發現有不良品時(明顯為甲方再加工後的磨損品除外),則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
第九條 :乙方送交加工品,因不良導致甲方生產線停工,其工時損失要由乙方負責,如果甲方發生非常嚴重不良後果,則甲方有權取消外包加工單。
第十條:合同未盡事宜雙方協商解決。
第十一:本協議簽署地在(寫你企業所在地)
第十二:本協議一試 份 並具有同等法律效率。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
- 文章版權屬於文章作者所有,轉載請註明 https://wenfanwang.com/shiyongwen/hetong/1m16yr.html