申請再審申請書（新版多篇）

申請再審申請書 篇一

申請再審人(一、二審訴訟地位)： 職業 詳細住址 郵寄地址

被申請人：

申請再審人 與被申請人 因 糾紛一案，不服 法院於 年 月 日作出的 號民事判決，現依據《中華人民共和國民事訴訟法第一百七十條的規定向山東省高級人民法院申請再審。

一、再審請求：

二、申請事由：

依據《中華人民共和國民事訴訟法》第一百七十九條第 款第 項：(具體法律條文內容);第 款 第 項：(具體法律條文內容)。。。。。。特申請再審。

三、具體事實和理由：

1、申請事由：一：符合《中華人民共和國民事訴訟法》第一百七十九條第 款第 項，具體理由依據如下：

2、申請事由：二：符合《中華人民共和國民事訴訟法》第一百七十九條第 款第 項，具體理由依據如下：

。。。。。。

綜上所述。。。。。。

此致

山東省高級人民法院

申請人：

申請書當事人數量+5，並且提交U盤，把原來的判決書做成電子版。

原一、二審判決書原件，或核對無誤的複印件一式五份。

申請再審申請書 篇二

申請人(一審原告 二審上訴人)李__，男，生於1975年8月10日，漢族，農民，住平頂山市衞東區東環路辦事處吳寨村一組。

被申請人(一審被告 二審被上訴人)劉__，男，1968年10月10日出生，漢族，無業，住平頂山市衞東區北環路辦事處下牛村一組。

申請人因勞務合同糾紛一案，對平頂山市中級人民法院於2012年8月16日作出的(2012)平民三終字第506號民事判決書不服，提出再審申請。

請求事項：

1、請求依法再審，糾正原一、二審不當。

2、請求依法撤銷(2012)平民三終字506號民事判決。

事實理由

一、申請人勞務增加工程量費用，一、二審法院在事實上不認定錯誤。

《駐馬店市高新區電暢科技有限公司關於關王廟工業園鋼結構廠房在拆裝過程中出現工程停工問題的處理意見》第8-9頁，有證據從分證明被申請人在勞務合同外所增加的工程量。申請人提供錄音記錄證據中顯示，申請人一再要求就增加工程量部分出個手續或出個認證單，但發包方説申請人主體不對，不給出，所以沒有合同直接印證，但有處理意見和錄音記錄間接證據相互印證這一事實，但一、二審對這兩份證據置之不理，武斷的認定申請人沒有補籤合同或勞務增加工程量合同，證據不足，不予支持。

二、由於被申請人的原因或過錯造成申請人窩工、停工的經濟損失，不應由申請人承擔 。

在施工過程中，1、因被申請人不履行自己的職責，導致經常停電的窩工的人工費和生活費損失；2、因被申請人不按期給付工人工資，導致工人停工不幹人工費和生活費及申請人借錢給工人發工資的利息損失。這部分損失證據由1、工人領走工資的工資表印證；2、工人聯名狀佐證；3、職工考勤表佐證；4、施工記錄佐證。

三、被申請人提供錯誤的施工圖紙，導致申請人二次返工的人工費和生活費及材料費(有材料費證據清單)，這部分損失一、二審均未認定，由申請人承擔極不公平。

以上三項，共計造成申請人 萬餘元實際支出損失，這是有據可查的，申請人給工人支出生活費和工資37萬餘元，材料費 元，共計 元。與一、二審認定的36萬餘元，相差 元，為此特請求貴院站在“司法為民，有錯必糾”的公正立場上，依法再審，查清事實，糾正錯誤，撤銷二審判決，依法改判，維護再審申請人的合法權益。

此致

河南省高級人民法院

再審申請人：李__

20__年9月8日

申請再審申請書 篇三

申請人(原審被告)：__X建設有限公司重慶分公司，住所地：重慶市渝北區……(通信地址：江北區紅旗河溝通中信銀行大廈8樓<重慶華之嶽律師事務所>、廖正遠律師轉);聯繫電話：1366____X

法定代表人(負責人)：周某某。被申請人(原審原告)：唐明，男，出生於1972年8月7日，住 所地：潼南縣別口鄉飛鳳村9組158號。 申請人因不服重慶市沙坪壩區人民法院(2011)沙法民初字第35_9號《民事調解書》，特依照《民事訴訟法》第一百八十二條之規定，現提出申請再審。

再審申請請求：

1、撤銷(2011)沙法民初字第3509號《民事調解書》;

2、改判駁回被申請人訴訟請求；

3、本案訴訟費用由被申請人承擔。

事實與理由：

申請人現有證據證明重慶市沙坪壩區人民法院〈2011〉沙法民初字第35_9號《民事調解書》協議內容：雙方從2010年10月28日起建立勞動關係，違反法律規定，應當再審。

一、原審調解在程序上沒有遵循《民事訴訟法》第7條關於人民法院審理民事案件必須以事實為根據、以法律為準繩的原則，主持雙方達成的調解協議與事實完全不符。

1、本申請人並未將該工程發包人不具備用工主體資格的組織或自然人。 申請人通過招標方式將承建的某某住房項目部分勞務分包給重慶碩豐建設集團有限公司(以下簡稱碩豐公司)，碩豐公司委託代理人為王小碧。碩豐公司的所有簽章也是真實的，是該單位曾經使用的公章。而碩豐公司系通過報紙公告聲明原公章作廢，本單位顯然沒有能力核實該公章真假。

2、被申請人受僱於李明全，與李明全一起從吳飛、胡小羽處承攬基礎孔樁水鑽勞務，不屬於《勞動和社會保障部關於確立勞動關係有關事項的通知》第四條規定之不具備用工主體的組織或自然人招用的勞動者。 代表碩豐公司與申請人簽訂《勞務分包合同》的是王小碧。而與李明全作為乙方簽訂基礎水鑽工作分包合同的是吳飛和胡小羽私人，並非碩豐公司，更非王小碧。雙方簽訂的《基礎孔樁水鑽部份勞動分包協議》約定，甲方將挖孔樁、獨立樁柱基及條形基礎部分的水鑽勞務以包乾價方式承包給乙方。被申請人與李明全是表親，受僱於李明全。被申請人妻子王元翠還代表李明全領取勞務費用，在其領款時出具給胡小羽的《擔保證明》的前言部分載明：“某某項目5-10#樓挖孔樁水鑽部份承攬人李明全班組的全權代表王元翠承諾”。 顯然，《基礎孔樁水鑽部份勞動分包協議》和《擔保證明》充分證明被申請人與吳飛和胡小羽等人之間系承攬關係，既非受僱於吳飛和胡小羽，更不是吳飛或胡小羽招用的勞動者。 因本申請人並非《基礎孔樁水鑽部份勞動分包協議》的當事人，也不知曉《擔保證明》證據，故在原審中未能舉示這兩份證據材料，以致原審法院未查清案情。

二、原審調解達成的協議內容不符合法律規定。

1、被申請人與申請人之間沒有直接的法律關係，更不存在直接的勞動關係。

2、新證據證明的事實是：被申請人僅僅是受僱於李明全，與李明全一起承攬了基礎孔樁水鑽部分工作。因此，本案不能適用《勞動和社會保障部關於確立勞動關係有關事項的通知》第四條規定，認定申請人將工程發包給不具備用工主體資格的組織或自然人，對該組織或自然人招用的勞動者承擔用工主體責任。

三、原審調解的履行，將給本申請人造成經濟利益不當受損的後果，悖離了民事訴訟調解應當貫徹程序效率與實體正義兼顧的。價值取向，也違背了民事訴訟調解制度主要在於解決糾紛、恢復秩序、實現和保障社會和諧的目的。 但是申請人卻根據原審調解協議在認定工傷後，以其承包的勞務費收入9000餘元作為每月工資標準要求本申請人賠償其傷殘八級的工傷待遇26萬餘元--按正常的社平工資標準，八級工傷待遇僅有10萬餘元。 無論是承攬關係，還是僱用關係，被申請人在工作中受傷都完全可以依據《最高人民法院關於審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》規定獲得相應的賠償。申請人在與被申請人不存在事實上和法律上的勞動關係之基礎的情況下，在原審主持下與被申請人達成調解協議，自然悖離了民事訴訟調解應當貫徹程序效率與實體正義兼顧的價值取向。

綜上，原審民事調解書未對基本事實進行認定，導致調解協議內容意思表示不真實；在實體處理上沒有遵循《合同法》第4 條、第5條之公平原則和誠實信用原則，導致當事人履行民事調解協議內容後顯失公平，違反法律規定，應當予以撤銷。 此致重慶市第一中級人民法院

申請人：__X建設有限公司重慶分公司

20__年10月6日

再審申請書 篇四

申請人：x省x市建築工程安裝公司

地址：x市x區x路x號

法定代表人：趙x職務：經理

委託代理人：齊x x律師事

務所律師

申請人x市建築工程安裝公司對x市x區人民法院x年x月x日(1999)x民和第x號判決和x市中級人民法院x年x月x日(1999)中民終第x號判決不服，申請再審。

請求事項：

1、撤銷x市x區人民法院(1999)x民和第x號判決和x市中級人民法院(1999)中民終第x號判決；

2、退還已執行的x萬元人民幣工程款；

3、返還已付工程款x萬元人民幣。

事實和理由：

（應祥述，此略。）

特申請再審，撤銷一審、二審判決，重新審理本案，公正判決，維護申請人合法權益。

此致

x省高級人民法院

申請人：x建築工程安裝公司

（公章）

法定代表人：趙x

x年x月x日

附：(1)一審判決書、二審判決書各一份；

（2）申請人所屬職工餘x書面證言一份。

申請再審申請書 篇五

再審申請人(一審原告、反訴被告，二審上訴人)：__公司，住所地__省__市__區__路__號。(此處應當準確列明再審申請人原審訴訟地位。)

法定代表人：__X 職務：__X電話： 郵編：

再審被申請人(一審被告、反訴原告，二審上訴人)：__公司，住所地__省__市__區__路__號。

法定代表人：__X 職務：__電話： 郵編：(必須寫明電話，以便法院通知對方。)

再審申請人因不服__省人民法院院於____年X月__日作出的(____)民一終字第__號民事判決書，特向貴院提出申訴。(此處應註明原審判文書的案號。)

再審事由：

__省人民法院(____)民一終字第__號民事判決認定事實的基本證據缺乏證據支持，且適用法律錯誤，現依據《中華人民共和國民事訴訟法》第179條第__款之規定，請求再審。(必須列明是依據民事訴訟法第179條每幾款的規定。)

再審請求：

1.撤銷__省人民法法院(__X)民一終字第__號民事判決第__項；(可以要求撤銷全部判決，也可要求撤銷判決中的某一項或幾項。)

2.依法改判，支持再審申請人提出的下列全部(或部分)訴訟請求，即要求再審被申請人向再審申請人立即支付__款__元及__款利息____元；(必須寫清再審的具體明確的訴訟請求；許多申請人疏忽這一點。)

3.本案一、二審及再審訴訟費用全部由再審被申請人承擔。

事實與理由：

……

此致最高人民法院

再審申請人：

法定代表人：

年 月 日